上海市黄浦区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）沪0101民初6767号
原告(反诉被告)：上海零上广告有限公司，住所地上海市闵行区。
法定代表人：张某，执行董事。
委托诉讼代理人：澹台东宁，上海华尊律师事务所律师。
委托诉讼代理人：李欣韡，上海华尊律师事务所律师。
被告(反诉原告)：上海亨元金融信息服务有限公司，住所地上海市黄浦区。
法定代表人：傅振锋，董事长。
委托诉讼代理人：周武，北京市中伦(上海)律师事务所律师。
原告上海零上广告有限公司(下称“零上公司”)与被告上海亨元金融信息服务有限公司(下称“亨元公司”)其他合同纠纷一案以及反诉原告亨元公司与反诉被告零上公司其他合同纠纷一案，本院于2018年3月12日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告零上公司之委托诉讼代理人李欣韡，被告亨元公司之委托诉讼代理人周武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告(反诉被告)零上公司向本院提出诉讼请求：1、继续履行《影视剧制作合同》；2、支付制作费450,000元，以300,000元为基数自2017年12月22日起至实际付清之日止按中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息；3、赔偿律师费25,000元；4、诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年11月22日，零上公司与亨元公司签订《影视剧制作合同》，约定亨元公司委托零上公司制作《hi，钱朵朵》短剧，全部制作费750,000元，亨元公司拟应于签署协议后5个工作日内支付300,000元，于关机后5个工作日内支付300,000元，于零上公司提供全部介质后10个工作日内支付150,000元。合同签订后，零上公司按约履行，于2017年12月14日完成拍摄顺利关机，亨元公司应根据合同约定于关机后5个工作日内即2017年12月21日前支付300,000元，但亨元公司未按期支付。经零上公司多次催促，2018年1月3日亨元公司答复财务预算批了就付款，2月9日亨元公司提出2、3、4月每月支付100,000元，2月26日又提出从3月起分3期支付，但该第二期300,000元款项被告至今分文未付，导致项目进度一再搁置。在亨元公司拖欠付款且不配合项目进度的情况下，零上公司已尽最大善意与诚意履行合同义务，而亨元公司又进一步提出项目剩余450,000元款项仅再支付100,000元，且分4、5月两次支付。
被告(反诉原告)亨元公司辩称并反诉诉称，不同意零上公司的诉讼请求，并向本院提出反诉诉讼请求：1、确认双方合同于2018年4月4日解除；2、零上公司返还300,000元；3、零上公司赔偿违约金225,000元；4、诉讼费由零上公司承担�根据最高院规定，当事人增加变更诉请，应在举证期限届满前提出，零上公司变更诉求在第一次庭审之后，性质效力已经确定，超过举证期限，法院不应当受理。增加诉讼请求应当在一审辩论之前提出，变更不行。第一次庭审零上公司要求解除合同，双方确认解除日期是2018年4月4日，不存在继续履行的事实基础，解除后果是相互返还，零上公司向亨元公司返还300,000元，零上公司没有将网络短剧交付亨元公司，亨元公司没有返还义务，因零上公司违约，零上公司应当向亨元公司支付合同总金额30%的违约金，亨元公司没有违约，不应当承担利息，律师费在合同中也没有约定。零上公司应在拍摄前三个工作日将剧本交审核，审核通过后才能拍摄。项目关机后，亨元公司支付40%，没有证据证明项目关机，付款条件未成就。零上公司提供影片介质的10个工作日，亨元�司支付20%，但零上公司未交付。付款需要收到发票，亨元公司也未收到发票。零上公司没有在2018年1月5日之前完成制作并交付给亨元公司，而无故终止合同，应当返还已经支付的款项，承担违约金。
原告(反诉被告)零上公司辩称，不同意反诉诉讼请求，合同没有解除，法院判决解除合同才解除，零上公司按约履行义务，亨元公司拖欠付款，是违约方，不存在零上公司无故单方面终止或无法继续履行，不存在零上公司因亨元公司以外的原因单方终止合同的情况。2018年1月5日是预计全部制作完成的期限，不是交付期限，合同约定是双方确定项目在网络平台上线时间后，零上公司应在前两天交付，因亨元公司拖延付款导致后期制作进度搁置，亨元公司未和零上公司确定上线时间，不存在交付期限和迟延交付的问题。
当事人围绕诉讼请求依法提交了�据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2017年11月22日，亨元公司作为甲方，零上公司作为乙方，签订影视剧制作合同。甲方的联系人是案外人谢某某，乙方的联系人是案外人张某。该合同记载：“……1.1剧名：《钱朵朵》(暂定名)第一季(以下简称‘项目’)1.2集数：8集，每集约5分钟；……1.4项目成片介质：乙方应依本协议约定期限向甲方交付项目成片高清介质(分辨率〉=1280x720)1套。2、项目主创与制作周期：2.1预计启动时间：2017年11月。2.2预计制作周期：2017年11月1日-2018年1月5日，……2.5乙方应当在拍摄前3个工作日内将剧本发送甲方审核，乙方撰写的剧本经甲方书面审核通过后，乙方方可启动拍摄。3、投资款项的支付，项目全部制作费共计人民币柒拾五万圆整(RMB750,000元)。甲方分�期将全部款项支付至乙方公司银行账户；具体支付时间和数额如下：3.1双方签署本协议后5个工作日内，甲方向乙方支付总制作费的40%，即RMB300,000元整，(大写叁拾万圆整)；3.2项目关机后5个工作日内，甲方向乙方支付总制作费的40%，即RMB300,000元整，(大写叁拾万圆整)；3.3乙方向甲方提供本协议所约定的影片全部介质后10个工作日内，甲方向乙方支付项目尾款，全部制作费的20%，即RMB150,000元整，(大写拾伍万圆整)。3.4甲方每次付款前，以收到乙方开具相应金额的增值税专用发票为前提，甲方应在收到相应金额的增值税专用发票后应于规定工作日内支付款至乙方，具体工作日请参考条款3.1、3.2、3.3。……3.6双方确定项目在网络平台上线时间后，乙方最迟应于项目上线日前2天向甲方提供本协议2.2条款所约定项目全部成片及介质等。乙方未按照前述约定期限提供成片的，甲方有权依本协议第9.3条款之违约金标准追究乙方违约责任。甲方有权对乙方样品进行阶段性审查，并提出修改意见。……9.1任何一方违反本协议的约定，应当及时纠正，经守约方提出后在合理期限内仍不纠正的，守约方有权解除本协议，同时违约方应赔偿守约方的全部损失。……9.3本协议签订后，如因甲方以外原因，乙方无故单方面终止本协议或项目合作无法继续的，乙方应返还甲方已支付全部投资款项并承担本协议项下所涉之总标的额的百分之三十(30%)费用作为违约赔偿金。如前述约定违约金数额尚不足弥补甲方实际损失(包括但不限于甲方及其关联方应付广告客户等第三方违约赔偿金等)的，则乙方应当向甲方补足损失赔偿。……13.1在本协议有效期内，甲乙双方各自指派一名唯一联系人，负责本协议双方的正式沟通，甲乙双方各自授权指派的联系人有权签署相关文件，双方联系人作出的书面意思表示有权代表甲乙双方。如该联系人需变更，变更一方须提前7个工作日向另一方发出书面通知。”甲方的签约代表人是案外人王某某，乙方的签约代表人是张某。
2017年11月24日，亨元公司向零上公司支付第一期合同款项300,000元。
2018年2月28日，零上公司向案外人上海华尊律师事务所支付25,000元。2018年2月28日，上海华尊律师事务所向零上公司开具金额为25,000元的增值税发票。
在本案审理过程中，零上公司在起诉时的第一项诉讼请求为要求解除双方的合同，第一次庭审过程中，亨元公司表示同意2018年4月4日解除合同，第一次庭审后，零上公司变更第一项诉讼请求为继续履行合同。
对双方有争议的证据和事实，零上公司提供如下证据：
1、零上公司员工冯佳琳与亨元公司员�谢某某于2017年12月18日至2017年12月20日之间的微信记录、2017年12月13日零上公司向亨元公司开具的三张增值税发票(金额合计300,000元)、零上公司员工冯佳琳于2017年12月20日发给亨元公司员工谢某某的邮件(含关机确认书)。零上公司称，证明亨元公司已经收到了发票，关机时间是2017年12月14日，亨元公司应当在5个工作日内付款300,000元，亨元公司已经收到300,000元发票，亨元公司在起诉之前未提出异议。亨元公司称，对电子证据的真实性、关联性、合法性均不予认可，应当进行公证，微信是谢某某与冯佳琳之间的，不是授权代表，不能代表双方，关机是冯佳琳的单方陈述，不是双方确认的，关机确认书即便真实，也是零上公司的单方陈述，冯佳琳不是有权代表人。
2、零上公司员工冯佳琳与亨元公司员工谢某某于2018年1月3日至2018年1月10日之间的微信记录(2018年1月10日的记录含《hi，钱朵朵》进度表)、零上公司法定代表人张某与亨元公司员工谢某某于2017年12月26日至2018年2月26日之间的微信记录、零上公司法定代表人张某与案外人亨元公司员工孙芫于2018年2月8日至2018年2月26日之间的微信记录。零上公司称，亨元公司未支付第二期300,000元，零上公司一直在催讨，2018年1月3日亨元公司答复是财务预算批了就付款，2月9日亨元公司提出2、3、4月每月支付100,000元，2月26日又提出从3月起分3期支付。亨元公司称，微信的真实性、关联性、合法性不予认可，因没有公证，不符合证据形式，约定的联系人是谢某某和张某，冯佳琳和孙芫不是联系人。
3、零上公司员工冯佳琳与亨元公司员工谢某某于2018年1月5日至2018年1月9日之间关于第一集修改的往来电子邮件，零上公司员工冯佳琳、亨元公司员工谢某某、奚茜、王某某等于2018年1月8日至2018年1月17日之间关于第二集修改的往来电子邮件，零上公司员工冯佳琳于2018年1月19日发给亨元公司员工谢某某关于第二笔款项的电子邮件，零上公司法定代表人张某于2018年3月5日发给亨元公司员工孙芫、谢某某关于8集成片确认和催讨第二笔款项的电子邮件，亨元公司员工孙芫于2018年3月7日发给零上公司法定代表人张某、亨元公司员工谢某某关于8集成片确认和催讨第二笔款项电子邮件的回复邮件，零上公司法定代表人张某于2018年3月7日发给亨元公司员工孙芫、谢某某关于3-8集问题电子邮件的回复邮件。零上公司称，在亨元公司拖欠款项且不配合项目进度的情况下，零上公司尽最大善意与诚意履行合同义务，完成8集的全部拍摄和制作，亨元公司已经审核的1-2集，与零上公司沟通了3-8集的修改意见，因亨元公司拖延付款导致后期制作进度搁置。亨元公司称，真实性�予认可，因不符合证据的形式，核实王某某、奚茜是否是被告员工也没有意义，冯佳琳不是联系人。
4、零上公司法定代表人张某与亨元公司员工孙芫于2018年3月7日的微信记录。零上公司称，亨元公司提出剩余450,000元，仅再支付100,000元，分四月和五月两次支付。亨元公司称，真实性不予认可，孙芫不是指定的联系人，合同明确了唯一联系人，其余人员不能代表双方作出意思表示。
5、《hi，钱朵朵》共八集的光盘。零上公司称，《hi，钱朵朵》八集已经制作完成。亨元公司称，真实性不予认可，合同约定拍摄前要将剧本书面审核通过的，不能说明是符合合同约定的成片，且没有交付，如果没有交付，可以要求退还已经支付的费用。
6、零上公司员工冯佳琳与亨元公司员工谢某某于2017年11月30日的微信记录。零上公司称，因剧本和演员没有�定，暂定在原时间上顺延一个星期，双方确认新的时间计划表。亨元公司称，真实性不予认可，没有公证，不符合证据要件，即便真实，也不是约定的联系人，对双方没有约束力。
7、零上公司员工冯佳琳于2017年12月4日发给亨元公司员工王某某、谢某某关于部分剧本四稿的电子邮件，零上公司员工冯佳琳与亨元公司员工谢某某、王某某、奚茜之间于2017年11月29日至2017年12月4日之间关于嗨钱演员推荐以及剧本最终版改动的往来电子邮件，零上公司员工冯佳琳与亨元公司员工谢某某于2017年11月28日至2017年11月29日之间的微信记录。零上公司称，2017年12月4日，原告将根据开会内容修改后的剧本发送给亨元公司审核，亨元公司审核通过了剧本，因谢某某休假，亨元公司2017年12月4日的剧本确认邮件由奚茜发给零上公司，谢某某为抄送人。亨元公司称，不认可真实性�没有公证，不是双方约定的授权联系人，不对双方产生约束力。
8、零上公司员工冯佳琳与亨元公司员工奚茜于2017年12月11日的微信记录。零上公司称，2017年12月11日，《hi，钱朵朵》开机。亨元公司称，不认可真实性，没有公证，不是双方约定的授权联系人。
本院认为，亨元公司与零上公司签订的影视剧制作合同成立并生效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
本院就合同履行过程中双方的违约行为分析如下：
第一，零上公司提交的微信和电子邮件证据内容与当庭演示的内容相一致，被告方联系人电子邮件邮箱的后缀名均为hengyuan-
fanance.com，内容可以相互印证，结合影视剧制作合同，本院确认上述电子数据证据的证明效力。亨元公司认为，冯佳琳非合同确定的零上公司联系人，不能代表零上公司，合同约定的唯一联系人是亨元公司的谢某某和零上公司的张某，根据合同约定负责双方的正式沟通，有权签署相关文件，谢某某在冯佳琳与其沟通联系期间未向零上公司提出异议，认可和接受冯佳琳与其沟通、联系、跟踪工作进度。根据冯佳琳与谢某某于2017年12月18日至2017年12月20日之间的微信记录、冯佳琳于2017年12月20日发给谢某某的邮件可以证明，亨元公司收到了第二期款项发票和确认关机时间为2017年12月14日。根据合同约定项目关机后5个工作日内，亨元公司应当支付总制作费的40%，即第二期款项300,000元，故亨元公司违反合同约定未按约支付第二期款项。
第二，在亨元公司未按约支付合同款项的情况下，零上公司仍然将已经完成的工作交给亨元公司审阅，亨元公司确认了第一集和第二集后，零上公司又将第三集到第八集交给亨元公司审阅，双方就第三集到第八集的修改意见进行了磋商，亨元公司未提供证据证明将第三集到第八集最终修改意见告知零上公司。
第三，零上公司根据亨元公司联系人谢某某授权和告知的信息，得知亨元公司工作人员奚茜与孙芫的身份，进而与奚茜与孙芫就合同事项进行通过微信和电子邮件进行沟通，且相关与奚茜与孙芫沟通的电子邮件也抄送了谢某某，零上公司与上述人员沟通的微信和电子邮件可以证明零上公司在拍摄前3个工作日内将剧本给亨元公司审核通过，故本院对亨元公司称零上公司剧本未通过审核，违约自行拍摄的主张，不予采信。
第四，零上公司至今未交付成片。
原告可以放弃或者变更诉讼请求。在本案审理过程中，零上公司变更诉讼请求，于法无悖，本院予以准许。零上公司在起诉时称，亨元公司违约，合同约定任何一方违反本协议的约定，应当及时纠正，经守约方提出后在合理期限内仍不纠正的，守约方有权解除本协议，故要求解除双方的合同。亨元公司第一次庭审过程中，表示同意解除合同，但称是零上公司违约解除合同，故提出反诉要求零上公司返还已经支付的款项，并承担违约金。第一次庭审后，零上公司将解除合同的诉讼请求变更为继续履行合同，要求亨元公司支付剩余合同款项。亨元公司认为，零上公司变更诉讼请求没有依据，合同在第一次庭审时，双方已经确认解除，不存在继续履行的事实基础;又认为零上公司严重违约，约定该网络短剧在2018年1月5日前交付，为了赶在2018年寒假开始，元旦春节节日购物旺季期间，可以针对性进行广告宣传，以此提高亨元公司的知名度及市场占有率，具有极强的时效性，零上公司未能按约交付，致使合同目的不能实现，即便零上公司未提起解除合同之诉，亨元公�也有权按照合同法规定解除合同。零上公司至今未交付成片，构成违约，如果合同继续履行，还需亨元公司审核确认剩余的第三集至第八集影片，且亨元公司认为已经无法实现合同目的，也不愿意继续履行，故亨元公司主张双方合同于2018年4月4日收到法院诉状副本时解除，于法无悖，本院予以支持。
合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。亨元公司支付了第一期百分之四十的合同款项，双方确认关机，零上公司已经完成了影片的拍摄工作，亨元公司未按约支付关机后的第二期合同款项，系违约在先，零上公司在对方违约在先的情况下，仍然与亨元公司磋商付款和影片修改事项，第一集和第二集�到亨元公司确认，第三集至第八集未得到确认，最终未交付成片。综合上述违约行为，根据合同性质和已经履行的实际情况，本院酌情判令亨元公司支付零上公司相应的款项。
因双方合同中未就律师费的负担作出明确约定，律师费亦并非诉讼必须支出的费用，故对零上公司要求亨元公司赔偿律师费的诉讼请求，本院不予支持。
综上所述，零上公司要求继续履行合同，亨元公司支付剩余合同款项，赔偿逾期付款利息，支付律师费的诉讼请求，本院不予支持；亨元公司反诉要求解除合同的诉讼请求，本院予以支持，驳回亨元公司其他反诉请求。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条、第六十四条第一款规定，判决如下：
一、原告(反诉被告)上海零上广告有限公司与被告(反诉原告)上海亨元金融信息服务有限公司签订的《影视剧制作合同》于2018年4月4日解除；
二、被告(反诉原告)上海亨元金融信息服务有限公司于本判决生效之日起十日内向原告(反诉被告)上海零上广告有限公司支付300,000元；
三、驳回原告(反诉被告)上海零上广告有限公司其余诉讼请求；
四、驳回被告(反诉原告)上海亨元金融信息服务有限公司其余反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉案件受理费8,425元(原告上海零上广告有限公司已预缴)，减半收取4,212.5元，由原告(反诉被告)上海零上广告有限公司负担1,552元，由被告(反诉原告)上海亨元金融信息服务有限公司�担2,660.5元。本案反诉案件受理费4,525元(被告上海亨元金融信息服务有限公司已预缴，已减半收取)，由原告(反诉被告)上海零上广告有限公司负担2,000元，由被告(反诉原告)上海亨元金融信息服务有限公司负担2,525元。
如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
审判员 黄懿清
二〇一八年八月六日
书记员 张 俊
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
……
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明�表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。
第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。
二、《中华人民共和国民事诉讼法》
第五十一条原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求，有权提起反诉。
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
……