浙江省苍南县人民法院
民 事 判 决 书
（2010）温苍龙商初字第458号
原告：浙江××电梯有限公司（原温州浙奥电梯销售有
限公司），机构代码：75395848-
3，住所地：苍南县××大道北街政府××公寓××室。
法定代理人：陈某某。
委托代理人：杨某某。
被告：温州××开发有限公司，住所地：苍南县龙港镇
××大厦××b。
法定代理人：李某某。
委托代理人：梁某。
原告浙江××电梯有限公司（以下称杭××电梯公司）
诉被告温州××开发有限公司（以下称中发××××公司）承
揽合同纠纷一案，本院于2010年10月15日受理后，依法由审判
员陈胜适用简易程序于2011年9月22日公开开庭进行了审理。
原告杭××电梯公司及其委托代理人杨某某与被告中发×××
×公司的委托代理人梁某到庭参加诉讼。2010年11月17日至20
11年9月13日，本院委托本案现已审理终结。
原告杭××电梯公司起诉称：2008年2月22日，被告委托
原告安装位于苍南县龙港镇巴黎大厦8台电梯，双方签订了一
份《电（扶）梯设备安装合同》。合同约定：梯名l1-
4型号为0h5100电梯四台，每台安装费6.35万元，辅助工程费3.05万元；梯名l5-
8型号为0h5100电梯四台，每台安装费6.20元，辅助工程费3.0
5万元，合计74.6万元。双方在合同第二条第1项约定，甲方（
即被告）在合同签订后15个工作日内，向乙方（即原告）支付
安装、辅助等费用总额的50%，计37.3万元；第2项约定，甲方
在双方约定的安装开工日期前5个工作日内，向乙方支付安装
、辅助等费用总额的30%，计22.3万元；第3项约定，电梯安装
调试完成，在通过当地负责特种安全监督管理部门验收合格之
日起5个工作日内，甲方按照合同要求向乙方支付安装、辅助
等费用总额的20%，计14.92万元。同时，双方在合同第九条第
3项约定被告应按合同规定的付款方式按时付款，否则每延误
一周，违约金为合同延误部分千分之五，不足一周按一周计算
，但此违约金最多不超过本合同总价的百分之十。合同签订后
，原告按照双方约定时间完成被告委托的八台电梯安装工作，
于2008年9月25日经温州市特种设备检测中心验收合格，2009
年9月25日再次通过安某某验合格。根据双方合同约定，被告
理应及时向原告支付电梯安装费用，但被告支付第一期37.3万
元及2009年1月23日付10万元安装费用后，对于剩余安装费以
资金周转困难为由一直拖延至今未付，该行为已经违反双方合
同约定构成违约，被告应当按照合同约定支付违约金。现请求
判令：一、被告立即向原告支付设备安装、辅助等费用27.3万
元并支付违约金7.46万元，合计34.76万元。二、本案诉讼费
由被告承担。
原告杭××电梯公司在举证期限内提供了下列证据材料：
1、原告营业执照，用以证明原告的主体资格。
2、被告公司基本情况，用以证明被告的主体资格。
3、电梯设备安装合同，用以证明被告委托原告安装大厦
八台电梯的事实。
4、银行回单，用以证明被告已支付部分安装款的事实。
5、电梯验收检验报告，用以证明八台电梯验收检验合同
的事实。
6、安某某验合格卡，用以证明2009年9月25日再次通过
验收合格的事实。
7、司某某定意见书，用以证明被告出具的文书是先盖章
后打印、其中内容虚假的事实。
8、鉴定费发票，用以证明支出鉴定费的事实。
被告中发××××公司答辩称：双方签订的是电梯销售
合同，本案货款至今未结算的责任在于原告，是原告没有支付
有关费用造成的。双方签订合同时约定于2008年5月施工，而
原告是同年6月13日进场，同年9月25日通过验收，是原告违约
，故原告要求支付违约金7.46万元与法相悖，应在扣除款项后
再予以结算。
被告中发××××公司在举证期限内提供了下列证据材
料：
1、函件（包括2008年10月15日被告致原告函及被告出具
的答复书），用以证明劳务费、脚手架费用由原告负责及工期
延误的事实。2、证明（落款人贾某某），待证事实与证据1一致。
原告提供的证据，经庭审出示，被告对八组证据的真实
性均无异议，但认为缺乏关联性。被告提供的证据，经庭审出
示，原告认为，关于被告致原告的的情况说明（答复书），该
份证据系被告单方面陈述，原告也没有收到该份材料，无法确
定内容的真实性，故不能证明待证事实；关于证明，该证明首
先是一份证人证言，根据证据规定，证人应当出庭作证，但证
人没有出庭，不符合法律规定，而且，证人的证言内容不真实
，因此该证据的真实性无法确定，不能证明待证事实；关于承
诺书，原告没有授权任何人向被告出具该份承诺书，该承诺书
与合同相互矛盾，属内容虚假，另该承诺书形式不合法，缺少
经办人员或法定代表人签名，也无落款时间，不是一份有效的
证据，故不能证明待证事实。经审查，本院认为，关于原告提
供的八组证据，其中，证据1、2系起诉证据，符合民事诉讼证
据的基本特征，对其证明力予以确认；证据3、4、5、6、8证
据来源和形式合法，具有真实性，所反映内容与本案有关联，
可以证明待证事实，对其证明力予以确认；关于证据7和被告
提交的两组证据，首先，证据7的两份司某某定意见书均系原
告申请并经本院委托具有专业资质的鉴定机构所形成的鉴定结
论，鉴定程序合法，对其证明力予以确认，可以作为本案定案
依据；根据鉴定结论，被告所提供答复书的“温州浙奥电梯销
售有限公司”公章印文与涉案《电（扶）梯设备安装合同》的
公章印文为同一枚公章所盖，系先盖公章印文后打印文字，公
章印文晚于《电（扶）梯设备安装合同》（签订日2008年2月22日）2年多时间盖印形成，其印刷体文字形成时间晚于本案民
事诉状形成时间（落款时间2010年10月17日），而从载明内容
分析，该答复书系针对被告于2008年10月15日致原告的函件，
形成时间晚于原告本次起诉时间且跨度两年多，而被告对此未
作合理说明，应认定该答复书存在严重暇疵；其次，关于函件
和证明，函件系被告单方意思表示，且无证据证明该函件已送
交原告，另贾某某未出庭作证，其出具的证明尚需其他证据以
佐证方式予以补强，综上，被告提交的三份证据不能形成完整
有效的证据链，且缺乏逻辑性，不足以证明待证事实，对其证
明力不予确认。另本院对原告关于被告已支付其合同价款47.3
万元诉称内容予以确认。
经审理，本院认定本案事实如下：2008年2月22日，原、
被告签订了关于安装位于苍南县龙港镇巴黎大厦8台电梯《电
（扶）梯设备安装合同》一份，合同第一条约定：梯名l1-
4、型号为0h5100电梯4台，安装费每台6.35万元，辅助工程费
每台3.05万元；梯名l5-
8、型号为0h5100电梯四台，安装费每台6.20元，辅助工程费
每台3.05万元，合计74.6万元。第二条第1项约定：甲方（即
被告）在合同签订后15个工作日内，向乙方（即原告）支付安
装、辅助等费用总额的50%，计37.3万元；第2项约定：甲方在
双方约定的安装开工日期前5个工作日内，向乙方支付安装、
辅助等费用总额的30%，计22.38万元；第3项约定：电梯安装
调试完成，在通过当地负责特种安全监督管理部门验收合格之
日起5个工作日内，甲方按照合同要求向乙方支付安装、辅助等费用总额的20%，计14.92万元。第九条第3项约定：甲方应
按合同规定的付款方式按时付款。如甲方非因不可抗力原因不
能在本合同规定的时间内按时支付合同相关款项时，乙方有权
顺延工期，且甲方应向乙方支付延迟付款违约金，具体计付方
法：每延误一周，违约金为合同延误部分千分之五，不足一周
按一周计算，但此违约金最多不超过本合同总价的百分之十。
现原告已经安装完毕涉案八台电梯安装，于2008年9月25日经
温州市特种设备检测中心验收合格，2009年9月25日再次通过
安某某验合格。此后，被告分两期共支付原告安装费合计47.3
万元。原告因本案支出鉴定费24570元。
本院认为：原、被告于2008年8月22日订立的《电（扶）
梯设备安装合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法
规的效力性强制性规定，属合法有效，双方均应依约全面履行
合同义务。在本案中，被告作为负有履行义务一方，其未举证
证明已经按照合同约定支付全部合同价款和原告同意扣除部分
款项的事实，应承担不利后果。根据查明的事实，涉案八台电
梯已经交付使用并分别于2008年9月25日和2009年9月25日两次
验收均合格，被告应根据合同约定在验收合格之日起5个工作
日前付清安装费余款，其已支付47.3万元，故尚应支付原告27
.3万元。被告已经构成延迟付款，应根据合同第九条第3项的
约定支付原告违约金，违约金每周1365元（273000×5‰），
截至原告起诉之日已超过合同总价款的百分之十即7.46万元，
因双方约定违约金最多不超过合同总价的百分之十，故被告应
当按该金额向原告支付违约金；原告因本案支出鉴定费24570元，属合理损失，被告应予全部赔偿，综上，对原告的诉讼请
求，本院予以支持，被告的相关抗辩意见均缺乏证据支持，不
予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定
，判决如下：
被告温州××开发有限公司于本判决生效后十日内一次
性向原告浙江××电梯有限公司支付设备安装、辅助等费用合
计27.3万元和违约金7.46万元并赔偿鉴定费24570元，合计372
170元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按
照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加
倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费6514元，减半收取3257元，由被告温州××
开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本
院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江
省温州市中级人民法院。［在递交上诉状之日起七日内，预缴
上诉案件受理费6514元（具体金额由温州市中级人民法院确定
，多余部分以后退还），款汇至浙江省省级财政专户结算分户
，开户行：温州市农行营业部，帐号：319-
299901040006651。逾期不交按自动撤回上诉处理。］
审判员 陈 胜
二〇一一年十一月二十八日
书记员 杨爱琴
附件1相关法律条文链接：
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同
义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔
偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百二十九条被执行人未按判决、裁定和其他法律文
书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期
间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定
的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
附件2
苍南县人民法院民事裁判后续释明
一、对不具有强制执行内容的裁判文书：
1、裁判文书系确权判决的，确认的权利自判决生效时即
具有法律效力，无需申请本院强制执行；
2、裁判文书系撤销或解除合同判决的，无需申请执行即
具有法律效力，合同撤销或解除后相关财产权益纠纷未一并处
理的，可另行起诉；3、裁判文书准予离婚判决的，双方当事人在判决正式生
效前不得与他人另行结婚；
二、对具有强制执行内容的裁判文书：
4、负有义务的一方当事人可在判决确定的履行期限内将
应履行的款项汇至苍南县人民法院执行款专户，开户行：苍南
县农村信用联社营业部，帐号：20×××37，并注明案
号和汇款人；
5、负有义务的一方当事人拒不履行或迟延履行裁判文书
主文确定内容的，享有权利的另一方当事人应当在判决确定的
义务履行之日起二年内向本院申请执行；申请执行的应提交强
制执行申请书、申请人身份证明、裁判文书及生效证明（由原
案件经办人出具）。
三、对裁判文书内容不能完全理解或有误解等情况的，
可向经办法官咨询，由经办法官负责解答释疑。
四、本院作出裁判后，各方当事人有和解意愿的，可自
行和解或在执行程序中申请法院执行和解。