上海市普陀区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）沪0107民初1291号
原告(反诉被告)上海祥树欧茂机电设备有限公司，住所地上海市金山区。法定代表人赵树才,董事长。委托代理人陈振芳，女，1986年9月27日出生，汉族，住安徽省天长市。委托代理人刘昊鹏，男，1986年9月25日出生，汉族，住江苏省徐州市。被告(反诉原告)上海拜德机械有限公司，住所地上海市嘉定区。法定代表人林尚波,总经理。委托代理人张心田，上海科尚律师事务所律师。委托代理人肖凌斯，上海科尚律师事务所实习律师。原告上海祥树欧茂机电设备有限公司与被告上海拜德机械有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2016年1月4日受理后，依法适用简易程序，由代理审判员陈静独任审判。审理中，被告提起反诉，本院审查后依法受理反诉，并于2016年3月15日公开开庭对本诉和反诉合并进行了审理，原告委托代理人陈振芳与被告委托代理人张心田到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告上海祥树欧茂机电设备有限公司诉称，原、被告双方于2015年6月1日签订一份产品买卖合同，合同金额为人民币525600元(以下币种均为人民币)。合同签订后，原告于同年10月23日将货物备齐要求被告提货，被告一直不肯提货。经原告多次催促，被告于同年12月15日支付了部分尾款(252000元承兑汇票)，但由于被告承兑汇票财务专用章不清晰，被告又不肯出具相应说明，导致承兑汇票迟迟无法贴现入账。剩余尾款1287.83元被告至今未支付。被告未能按照双方约定支付货款的行为已构成违约，应向原告支付剩余货款及违约金。鉴于此，原告诉至法院，请求判令：1.被告向原告支付货款253287.83元；2.被告向原告支付违约金(以525600元为基数，自2015年12月3日起至生效判决确定的履行之日止，按每日千分之三标准计算)；3.诉讼费用由被告承担。审理中，原告已将系争承兑汇票承兑，故2016年3月15日当庭将诉讼请求变更为：1.被告向原告支付货款1287.83元；2.被告向原告支付违约金189216元；3.诉讼费用由被告承担。被告上海拜德机械有限公司辩称及反诉诉称，不同意原告的诉讼请求。第一，被告的确有1287.83元的货款未支付，但是不支付该笔货款是因为原告不提供发票。第二，原告主张的违约金根据合同约定应是逾期提货的仓储费，原告实际并未产生这种费用，而且被告于2015年12月4日收到提货通知，实际提货日为同年12月15日，如发生仓储费也只应是一天。第三，被告在提货当日给出2016年3月3日到期的承兑汇票，原告接受该承兑汇票也就是接受了这种付款方式，被告并未逾期付款。原、被告签订的《工业品买卖合同》约定货期为18-20周，原告存在逾期交货的行为，故被告反诉要求判令原告向被告支付逾期交货违约金74109.6元并承担本案的诉讼费用。原告上海祥树欧茂机电设备有限公司反诉辩称，不同意被告的反诉诉讼请求。原告曾于2015年10月8日要求被告准备货款，2015年10月12日原告又向被告发送传真通知被告提货。原告并未迟延交货，不应支付违约金，且被告主张的违约金计算标准过高。经审理查明，原告(供方)与被告(需方)于2015年6月1日签订一份《工业品买卖合同》，约定被告向原告采购价值525600元的美国MOOG机器设备。合同第三条“交货地点”约定：“上海市嘉定区嘉昌路XXX号”。第四条“运输方式及到达站和费用负担”约定：“供方承担费用”。第九条“结算方式及期限”约定：“合同签订后一周内支付预付款272312.17元(承兑)；货到供方仓库付清余款即发货(现汇)”。第十二条“违约责任”约定：“按《合同法》由违约方承担相应责任。供方非因不可抗力(地震、水灾等)逾期交货每超过壹天，应支付货款总额千分之三每天的违约金给需方(若供方逾期交货仅在十日内，可不计违约金)，若供方逾期交货超过(含)45天以上，需方有权单方面解除合同，供方需及时退还需方所有合同货款，及支付延期交货的违约赔偿金给需方。若需方晚付款，则从到货通知单十日后承担货款总额千分之三，每日的国内仓储管理费赔偿金给供方，若需方晚付款超过到货通知单时间(含)45天以上，供方有权对订单做如下处理：1、合同预付款不予退还；2、所有合同义务(包含供货)自动终止。”被告于2015年6月2日向原告交付了金额分别为50000元和222312.17元的承兑汇票。原告于同年12月3日向被告发送一份《提货通知书》，载明：“贵司(即被告)于2015年5月29日在我司订购的产品(合同编号：SXXXXXXXXXXXXMOOG伺服阀)已于2015年10月23日到货。合同总金额为人民币525600元，贵司于2015年6月3日预付款为272312.17元(为承兑汇票)，按照合同约定，贵司应付提尾款为：253287.83元，由于货物早日已到我司仓库，多次催促贵方提货，迟迟未提，此单货值较高，占用我司资金太多且时间太长，给我司的正常运营造成了极大的影响和损失。鉴于贵方实际情况，我司秉持互惠共赢、理解互助的合作原则，决定给与贵方两周缓冲筹备期，如贵方在2015年12月15日前付清尾款，我司酌情减免仓储费(贵司货物于2015年10月23日到我司仓库，从11月3日开始，截止2015年12月3日，仓储费如下：525600x0.003x30=47304，往后累加)，如在12月15日前仍未付清货款，我司将根据双方合同约定，我司有权利全部预付款不予退还，所有合同义务(包含供货)自动终止”。同年12月15日，被告向原告交付一张金额为252000元的承兑汇票，该承兑汇票的到期日为2016年3月3日。原告收到被告交付的承兑汇票后，将设备交予被告。另查明，2015年12月14日，被告向原告开具一张金额为15724.83元的支票，载明的用途为货款。但是，由于该支票支付密码验证错误，原告无法入账。审理中，原告表示，由于被告2015年12月15日交付的承兑汇票上被告的财务专用章刻意刻成方框左下角有缺损，导致原告至银行贴现被拒。2016年3月3日，该承兑汇票到期后，银行将相应款项付给原告。以上事实，有原告提供的《工业品买卖合同》、承兑汇票、告知函、支票、上海银行综合会计凭证，被告提供《工业品买卖合同》、收据、承兑汇票、收条，以及原、被告当庭陈述等为证，本院依法予以确认。本院认为，本案中，原、被告之间签订的《工业品买卖合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按照合同的约定履行各自的义务。一、本诉部分首先，对于原告要求被告支付剩余货款1287.83元的诉讼请求。原告已经将《工业品买卖合同》项下货物全部交付给被告，被告对此尾款金额并无异议，因此，对于原告的该项诉讼请求，本院依法予以支持。其次，对于原告主张的违约金。本案中，原告要求被告支付的违约金系以525600元为基数，从2015年12月3日计算至2016年3月3日止。根据原告目前提供的证据，原告于2015年12月3日向被告寄送《提货通知书》，被告于次日收到，按照《工业品买卖合同》第十二条约定，10日后开始计算迟延付款的仓储管理费赔偿金，应从2015年12月15日开始计算仓储管理费赔偿金也就是本案原告主张的违约金。但是2015年12月15日，被告向原告交付了一张金额为252000元、到期日为2016年3月3日的承兑汇票。原告在明知到期日为2016年3月3日的情况下接受了该张承兑汇票，应视为接受了这种付款方式，被告只有1287.83元的尾款未付清，若要求被告因未付清1287.83元的尾款承担189216元的违约金，明显有失公平，本院酌情将违约金调整为250元。二、反诉部分被告认为，根据双方2015年6月1日签订的《工业品买卖合同》约定，货期为18-20周，因此应从2015年10月19日开始计算逾期，而被告在2015年12月4日才收到《提货通知书》，故原告逾期47天，应按每日千分之三支付违约金。原告认为其早已通知被告提货，是被告自身原因未提货。然原告提供的证据不足以证明其已在合同约定的备货期内向被告发出提货通知，故对于原告的说法本院无法采信。本院认为，双方合同签订于2015年6月1日，备货期18-20周，备货期至2015年10月19日结束，应从2015年10月20日计算逾期交货违约金。原告已于2015年12月3日向原告发出《提货通知书》，故逾期交货违约金应计算至2015年12月2日止。虽《工业品买卖合同》中对违约金标准已作出约定，但违约金标准过高，本院根据原告申请，将违约金酌情调整为12000元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十八条、第一百六十一条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告上海拜德机械有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告上海祥树欧茂机电设备有限公司支付货款人民币1287.83元；二、被告上海拜德机械有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告上海祥树欧茂机电设备有限公司支付违约金人民币250元；三、反诉被告上海祥树欧茂机电设备有限公司应于本判决生效之日起十日内向反诉原告上海拜德机械有限公司支付违约金人民币12000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费人民币4110元(原告预付)，减半收取计人民币2055元，财产保全费人民币1786元，合计人民币3841元，由原告负担人民币3781元，被告负担人民币60元；反诉受理费人民币826元(被告预付)，由原告负担人民币50元，被告负担人民币776元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
代理审判员 陈静
二〇一六年六月十四日
书 记 员 张莺
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国合同法》
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百三十八条出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
二、《最高人民法院关于适用%26lt;中华人民共和国民事诉讼法%26gt;的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。