甘肃省兰州市西固区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）甘0104民初447号
原告张某某，男，汉族，无固定职业，现住兰州市七里河区。
被告荔某某，男，汉族，无固定职业，现住兰州市西固区。
原告张某某诉被告荔某某建设工程合同纠纷一案，本院于2016年3月4日立案受理，依法由审判员何娟适用简易程序公开开庭进行了审理，书记员廉小莹担任法庭记录。原告张某某到庭参加了诉讼，被告荔某某经传票合法传唤未到庭参加诉讼。本案缺席审理，现已审理终结。
原告诉称：2015年6月9日，原被告签订兰州某某园住宅楼1号、2号�3号楼纱窗加工安装合同。合同约定，原告加工安装纱窗3300个，每个33元，共计108900元，被告按工程进度分批分栋付款。2015年8月2日原告按被告的要求完成兰州某某园1号楼和3号楼总计1904个纱窗的加工安装工程，随后原告依据合同约定请求被告支付1号楼和3号楼的纱窗款，同时向被告询问2号楼纱窗工程的安排，但被告以甘肃某某门窗工程有限公司未向被告付款为由拒绝向原告付款，且对2号楼的加工安装进度不置可否。自2015年9月21日开始，原告通过打电话、发短信及微信、QQ各种方法联系被告但被告均不做出回应。2016年1月21日晚原告找到被告，经兰州市西固区某某街派出所民警调解，被告书面承诺2016年2月3日前向原告支付纱窗款64020元及违约金。但时至今日，被告仍未履行义务，故诉至法院请求：1、判令被告支付原告工程款64020元、违约金6402元；2、判令被告支付原�材料费、人工费损失10893元；3、诉讼费由被告承担。
为支持自己的诉讼请求，原告向法庭提交如下证据：
1、原告身份证复印件一份，证明原告身份情况；
2、《隐形纱窗制作工程承包合同》复印件一份，证明原被告存在合同关系；
3、欠条原件一份，证明被告欠原告工程款64020元。
4、短信复印件两份，证明被告承诺给原告给钱，但一直没有给。
5、微信复印件一份，证明原告没有违约，是被告发短信告诉原告先别安装。
6、兰州某某园住宅2号楼纱窗工程损失统计一张，证明诉讼请求中10893元的损失的计算方式。
被告经合法传唤未到庭参加诉讼，但在答辩期和举证期内向法庭提交了书面答辩状和证据复印件。
被告在答辩状中辩称：一、原告出示的欠条是在原告对答辩人进行威胁殴打和欺骗的情况下由原告起草，答辩人抄写的，而且原告纠集两名社会人员对答辩人造成身体伤害及财产损失合计人民币4688.84元。由于原告自身原因，2015年8月2日才完成1号楼和3号楼，处于工期考虑，答辩人出高价另找人完成2号楼的工程，给答辩人造成直接损失7530元；二、原告故意不配合答辩人跟合同的总发包方索要工程款，以致答辩人无力按欠条约定日期结清原告工程款。且因2015年9月12日原告去答辩人单位大闹索要工程款，导致2015年9月15日单位与答辩人解除了劳动合同，给答辩人造成误工损失21600元；三、原告订料是安装一栋楼订购一栋楼的料，所以不存在2号楼材料费和人工费的损失，即便有损失也是原告自行承担；四、原告应返还答辩人借款10000元，并赔偿答辩人相应的损失30578元，并配合答辩人早日从合同总发包方处结算到工程款，并承担由此而引起的�讼费用。
综上所述，答辩人与原告工程总款64020元，扣除维修金3201元、借款10000元、各种损失补偿30578元，答辩人承诺在原告配合从总发包方索要到剩余工程款项后付清原告的工程款20241元。答辩人保留原告对答辩人及其家人精神损失补偿的民事诉讼权。并请人民法院判令原告向第三方公正呈交63982元保证金，以保障答辩人的合法权益。因此请求依法驳回原告的诉讼请求。
被告在举证期内向法庭提交如下证据：
1、借条复印件一份；
2、欠条的草稿复印件一份；
3、客户交易明细对账单复印件一份；
对被告在庭前提交的三份书面证据，原告的质证意见如下：对证据1真实性无异议，但是10000元是被告给原告的定金；对证据2、3不认可，两份证据都是复印件，且与本案无关。
因被告未到庭参加诉讼，故对原告证据无法进行当庭质证。
经审理查明，2015年6月9日，原被告双方签订《隐形纱窗制作工程承包合同》，双方约定原告承包兰州某某园住宅小区1号楼、2号楼、3号楼的铝合金隐形纱窗的制作安装工程，工程总价为108900元。工程工期从2015年6月9日开始施工到2015年7月5日交工，且用笔在后面注明2015年7月5日之前安完1号楼。合同签订当日，原告向被告借款10000元用于纱窗型材的采购，并向被告出具借条一份。2015年8月2日，原告完成1号楼和3号楼的纱窗安装工程，工程款共计64020元。1号楼和3号楼工程结束后，经原告多次向被告索要工程款，被告向原告出具欠条一份，载明：“本人欠张某某工程款（某某园1号、3号纱窗款）50819元，下周三（2016年1月27日）一次性付清。如若超出还款期限没有还给张某某，则按全款64020元支付给张某某，并且加收20%年息违约金，�款日不得迟于2016年2月3日，否则自负法律责任。”但欠条签订后被告仍未偿还工程款，故原告诉至法院，请求判如所请。
另查明，欠条中的50819元系从总工程款64020元中扣除10000元借款、5%保修金3201元得来。
以上事实有原告提交的《隐形纱窗制作工程承包合同》复印件、欠条原件、被告提交的借条复印件、询问笔录及庭审笔录等在案佐证。
本院认为，原、被告双方订立的《隐形纱窗制作工程承包合同》系双方当事人的真实意思表示，亦不违反法律强制性规定，对其合法有效性予以确认，双方应按合同约定履行各自的权利义务。合同签订后原告张某某于2015年8月2日完成了1号楼和3号楼纱窗安装任务后，被告荔某某未对工期及工程质量提出异议，且向原告出具欠条一份，应视为其对两栋楼纱窗安装工程款的结算和自身债务的认可。虽然欠条中被告承诺超过2016年1月27日未还款则按全款64020元支付，但庭审中原告张某某对借款10000元的事实及被告荔某某提交的借条复印件真实性均无异议，虽认为10000元为定金，但承认其包含在所欠的64020元工程款内，应予扣除。故本院认为被告所欠工程款应从64020元中将10000元借款予以扣除，实际总额为54020元。另原、被告双方在欠条中约定“如若超出还款期限没有还给张某某，则按全款64020元支付给张某某，并且加收20%年息违约金，还款日不得迟于2016年2月3日”，因被告至今未支付工程款，则双方约定的支付违约金的条件成就，20%的年息违约金亦未超过法律规定，故本院对原告请求被告支付违约金的诉讼请求予以支持，但应以54020元为本金进行计算，从双方欠条上约定的付款期间届满日的次日即2016年2月4日开始计算至判决生效之日。原告诉称被告未履行2号楼纱�的加工安装合同给其造成材料费人工费损失10893元，因其只提交了一份损失统计清单，而未提供其他相应的证据予以佐证，故对该项诉讼请求本院不予支持。关于被告荔某某在答辩状中辩称欠条是在被原告威胁殴打和欺骗的情况下抄写，且原告纠集他人对其造成身体伤害及财产损失4688.84元的答辩理由，因其未到庭参加诉讼，且未提供相关证据予以证明，本院不予采信；关于被告在答辩状中辩称因原告工期问题高价找其他人完成2号楼的纱窗安装，给其造成直接损失7530元的答辩理由，因其未到庭参加诉讼，也未提供相关证据予以证明，本院不予采信；关于被告在答辩状中辩称因原告到其单位大闹大致其与单位解除劳动合同，并造成误工损失21600元，因其未到庭参加诉讼，只在举证期内提交了一份客户交易明细对账单复印件，庭审中原告对该账单不予认可，故对该答辩�由本院亦不予彩信；关于被告在庭前询问笔录中及答辩状中认为应从工程款中扣除5%保修金的答辩理由，因双方在欠条中未约定予以扣除，故本院认为对5%的保修金从工程款中应不予扣除。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告荔某某于本判决书生效之日起十日内支付原告张某某工程款54020元及违约金（自2016年2月4日计算至本判决生效之日，按年息20%计算）；
二、驳回原告的其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
减半收取的案件受理费916元，由被告荔某某承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。
审判员 何 娟
二〇一六年五月二十日
书记员 廉小莹