宁波市北仑区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）甬仑商初字第1179号
原告：宁波北仑金鑫商品混凝土有限公司。住所地：浙江省宁波市北仑区霞浦街道胜利村。
法定代表人：成瑞宝，该公司总经理。
委托代理人：曹小明，浙江金汉律师事务所律师。
委托代理人：陈峰，浙江金汉律师事务所实习律师。
被告：浙江宝业建设集团有限公司宁波分公司。住所地：浙江省宁波市江东区兴宁路***号*楼。
代表人：李国庆。
被告：浙江宝业建设集团有限公司。住所地：浙江省绍兴县杨汛桥镇。
法定代表人：王荣富，该公司董事长。
以上两被告委托代理人：沈国祥，公司员工。
原告宁波北仑金鑫商品混凝土有限公司（以下简称金鑫公司）与被告浙江宝业建设集团有限公司宁波分公司（以下简称宝业公司宁波分公司）、浙江宝业建设集团有限公司（以下简称宝业公司）买卖合同纠纷一案，本院于2014年9月2日立案受理后，依法适用简易程序由审判员彭晓晓独任审判，于2014年10月27日公开开庭进行了审理。原告金鑫公司委托代理人曹小明、被告宝业公司及宝业公司宁波分公司委托代理人沈国祥到庭参加诉讼。经双方当事人申请，本院给予庭外和解期，但双方未能达成和解协议。经原告申请，本院作出财产保全裁定，该裁定已执行。本案现已审理终结。
原告金鑫公司起诉称：2010年2月28日，被告宝业公司宁波分公司为承建蓝海资源配置中心项目工程向原告购买混凝土，并与原告签订《预拌混凝土购销合同》一份。合同签订后，原告依约履行了送货义务，但被告宝业公司宁波分公司并未按约支付货款。现原告诉至法院请求判令：1.被告宝业公司宁波分公司立即支付原告货款7712820元；2.被告宝业公司宁波分公司支付原告自2013年12月21日起至实际履行之日止以497115.56元为基数按日千分之一计算的违约金，及自2014年1月17日起至实际履行之日止以7215705.19元为基数按日千分之一计算的违约金（上述违约金暂计算至2014年8月29日为1748807元）；3.被告宝业公司对上述款项承担连带清偿责任；4.本案诉讼费由两被告负担。在审理过程中，原告将第二项诉讼请求减少为：被告宝业公司宁波分公司支付原告自2014年1月20日起至实际履行之日止以7712820元为基数按照日千分之一计算的违约金（暂计算至2014年8月29日为1712246元）。
原告向本院提供《预拌混凝土购销合同》、询证函、总对账单、月结算对账单、每月砼结算确认表等证据，用以证明其起诉主张的事实。
被告宝业公司宁波分公司、宝业公司答辩称：两被告确实尚欠原告货款7712820元，对该笔货款两被告同意支付。因两被告不存在违约行为，不应支付违约金。退一步讲，即使两被告应当支付违约金，合同中关于违约金的计算标准约定过高，请求法院予以调整。
被告宝业公司宁波分公司、宝业公司向本院提交证明1份、施工完成内容单1份，用以证明涉案工程主体结构于2013年11月18日结顶。
经庭审质证，对于原告提供的证据，两被告均无异议，本院予以认定。对于两被告提供的证据，原告均无异议，本院亦予以认定。据此，结合原、被告的庭审陈述，本院认定案件事实如下：
2010年2月28日，原告金鑫公司与被告宝业公司宁波分公司签订《预拌混凝土购销合同》一份，约定：被告宝业公司宁波分公司因承建蓝海资源配置中心工程向原告金鑫公司购买预拌混凝土，交货地点为工程施工现场，原告供应的混凝土数量以随车“供货单”记载的数量为准。被告宝业公司宁波分公司如有异议可采用随机抽查核定。未提出异议的，视为被告认可“供货单”记载的数量。结算付款方式为每月25日为对账日，地下室工程结束后20日内付总砼款的70%，以后每月20日之前付所供砼款的75%，所有余款待主体结构结顶后八个月内付清。若由于非原告原因，造成原告供应的混凝土工程停工一个月以上，原告无法在被告宝业公司宁波分公司的配合下继续供应混凝土，则应从第二个月（即停工的第45日）起算，五日内被告宝业公司宁波分公司应向原告付清已供混凝土的全部货款。由此给原告造成合同的经济损失，包括按照银行贷款基准利率计算的利息，由被告宝业公司宁波分公司承担。如被告宝业公司宁波分公司未按合同规定执行，未按期支付原告货款，原告有权停止供应混凝土，当月所供混凝土不执行因原材料价格下调而混凝土价格下浮的约定。被告宝业公司宁波分公司应自即日起向原告支付逾期违约金，违约金按拖欠货款总额每日1‰偿付，待欠款结清时再继续执行合同。自2009年6月至2013年12月，原告向被告宝业公司宁波分公司供应混凝土共计28862820.75元，原告累计收到货款21150000元，余款7712820.75元两被告至今未付。
另查明，2011年3月8日，蓝海资源配置中心工程地下室工程已完工。2013年11月18日，蓝海资源配置中心工程主体结构结顶。该工程因建设单位资金问题曾多次停工。2013年11月29日，原告最后一次向被告宝业公司宁波分公司供应混凝土。
本院认为，原告与被告宝业公司宁波分公司签订的《预拌混凝土购销合同》合法有效，双方均应依约履行。在上述合同正常履行的情况下，依据《预拌混凝土购销合同》第4.4条、6.5条约定，被告宝业公司宁波分公司应于地下室工程结束后20日内付总砼款的70%，以后每月20日之前付所供砼款的75%，所有余款待主体结构结顶后八个月内付清，如被告宝业公司宁波分公司未按期支付原告货款，应向原告支付逾期违约金，违约金按拖欠货款总额每日1‰偿付。涉案工程主体结构系于2013年11月18日结顶，被告宝业公司宁波分公司应于2014年7月18日之前付清所有工程款项。现被告宝业公司宁波分公司还余7712820.75元货款未付，原告依据上述合同6.5条的约定要求被告支付自2014年7月19日起至实际履行之日止以7712820元为基数按照日千分之一标准计算的逾期付款违约金明显过高，依两被告的申请，本院将该逾期付款违约金计算标准由日千分之一调整至中国人民银行同期同档次贷款基准利率的四倍。同时依据《预拌混凝土购销合同》第6.4条约定，由于非原告原因，造成原告供应的混凝土工程停工一个月以上，原告无法在被告宝业公司宁波分公司的配合下继续供应混凝土，则被告宝业公司宁波分公司应从第二个月（即停工的第45日）起算，五日内应向原告付清已供混凝土的全部货款。由此给原告造成合同的经济损失，包括按照银行贷款基准利率计算的利息，由被告宝业公司宁波分公司承担。本案中，原告于2013年11月29日最后一次向被告宝业公司宁波分公司供应混凝土，方量为12立方，结合混凝土的自身特性及原告供应的方量数，该混凝土应于当日使用完毕，故涉案混凝土工程的停工日期应从2013年11月30日起算，依据上述约定，被告宝业公司宁波分公司应于2014年1月18日前（50日内）支付原告剩余全部货款7712820.75元。本院分析认为，涉案混凝土工程停工，赔偿责任在《预拌混凝土购销合同》6.4条亦有明确约定，现原告按照《预拌混凝土购销合同》6.5条的约定，要求两被告支付自2014年1月20日起至2014年7月18日止以7712820元为基数按照日千分之一的标准计算违约金显失公允，被告宝业公司宁波分公司应按照《预拌混凝土购销合同》6.4条的规定支付原告自2014年1月20日起至2014年7月18日止起以中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算的逾期利息。因被告宝业公司宁波分公司不具有法人资格，在上述合同履行过程中所产生的相应民事责任应由被告宝业公司承担，原告要求被告宝业公司宁波分公司支付上述款项的诉请，本院不予支持。被告宝业公司拒绝支付上述逾期付款违约金的抗辩意见，本院不予采纳。原告诉请正当合法部分，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告浙江宝业建设集团有限公司应于本判决发生法律效力之日起七日内支付原告宁波北仑金鑫商品混凝土有限公司货款7712820元；
二、被告浙江宝业建设集团有限公司应于本判决发生法律效力之日起七日内支付原告宁波北仑金鑫商品混凝土有限公司自2014年1月20日起至2014年7月18日止以7712820元为基数按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算的逾期付款违约金，以及自2014年7月19日起至实际履行之日止以7712820元为基数按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率四倍计算的逾期付款违约金；
三、驳回原告宁波北仑金鑫商品混凝土有限公司其他诉讼请求。
如被告未按期履行付款义务，则应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。
本案受理费77775元，减半收取38887.50元，财产保全费5000元，合计43887.50元，由原告宁波北仑金鑫商品混凝土有限公司负担4242.50元、被告浙江宝业建设集团有限公司负担39645元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。
上诉人在收到本院送达的上诉案件受理费缴纳通知书后七日内，凭判决书向浙江省宁波市中级人民法院立案大厅收费窗口预交上诉案件受理费，如银行汇款，收款人为宁波市财政局非税资金专户，账号为376658348992，开户银行为宁波市中国银行营业部；如邮政汇款，收款人为宁波市中级人民法院立案室。汇款时一律注明原审案号。逾期不交，作自动放弃上诉处理。
本判决生效后，如义务人拒绝履行，权利人可在判决书确定的履行期间的最后一日起二年内向本院或者与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。
审 判 员 彭晓晓
二〇一五年三月三十日
代书记员 叶健峰