甘肃省张掖市甘州区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）甘民初字第162号
原告谈某，男，1962年3月23日出生，汉族。
原告张某，男，1966年8月1日出生，汉族。
二原告委托代理人史银，肃南县红湾寺镇法律服务所法律工作者。
被告张掖市某建筑工程有限责任公司。
法定代表人徐某，该公司总经理。
委托代理人王某，该公司科长。
委托代理人陈建斌，该公司法律顾问。
原告谈某、张某与被告张掖市某建筑工程有限责任公司（以下简称某公司）承揽合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告谈某、张某及其委托代理人史银、被告某公司委托代理人王某、陈建斌均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告谈某、张某诉称：2005年4月，被告将承建的甘肃普莱德生物科技有限公司发酵车间的劳务用工全部分包给原告张某，并签订了劳务施工合同，工程总面积为4125.67平方米，每平方米125元，合同约定2005年8月20日交付使用。在此期间，二原告协商，张某又将该工程的土建部分转包给原告谈某，双方于2005年5月22日签订施工协议，并由原告谈某组织民工进入施工现场施工。2005年7月上旬，被告通知原告谈某继续施工，并要求2005年11月20日前完成该工程的全部主体框架一至六层，砖砌体一至四层，同时要求原告到明阳纸厂进行抹灰施工，各分项施工作业完成后，于2005年11月18日被告通知原告要求停工，让工人在家等发工资，直至2006年元月份，被告没有向原告支付足够的劳务工资。2005年12月，原告张某撤离工地到外地施工，该工程均由原告谈某负责。到2006年3月，被告通知原告谈某到公司，要求原告组织民工对施工现场和各楼层模板架杆进行清理、架子进行拆除、修理，该工作持续了一个月之久，使用民工300多个，直到4月底，修理工作完毕，并全部交付到各租赁公司，但是被告未向原告支付分文工资。2007年3月，被告通知二原告，要求继续开工完成剩余工作量，并与二原告签订了补充合同，并在原合同125元的基础上补加劳务工资每平方米3元，以每平方米128元进行结算，完成全部工程量。经结算，被告欠原告劳务报酬528085.76元。合同签订后，因原告张某在外地，原告谈某全权完成了全部的工程量。2007年3月12日，原告谈某组织民工完成了剩余工程量，在此期间，被告又通知原告因资金不到位停工，年底，被告也没有给原告发放工资。从2008年4月，包括明阳纸厂的抹灰工资，2005年至2007年的民工工资，共计573617.76元。扣除被告代替原告谈某支付的木工、钢筋工、电工工资225154元，再减去原告谈某在被告处的借支91000元（其中包括原告谈某从原告张某处的借支51000元），合计被告下欠二原告劳动报酬257463.76元。现原告依法提起诉讼，要求被告立即支付。
被告某公司在庭审中辩称：原告所诉不属实，被告在二原告提供劳务后已经进行了结算，并付清了二原告的全部劳动报酬，而且还超付了，对此被告将保留向原告追偿的权利。请求驳回原告对被告提出的全部诉讼请求。
经审理查明：2005年，被告承建甘肃普莱德生物科技有限责任公司发酵车间的修建工程，承揽之后，被告又与张某、谈某签订劳务分包合同（双方均未提供该分包合同，称已经丢失），将该发酵车间的劳务工程分包给二原告，劳务承包价为125元／平方米。合同签订后，二原告即组织施工人员进行施工。
2005年5月22日，原告张某作为甲方，原告谈某作为乙方，双方签订施工协议书一份，约定，为保证该工程质量、进度，达成如下协议：1.乙方在施工过程中，严格按国家现行标准进行施工，各分项工程必须达到验收标准及规定，工程进度自2005年5月23日开工，至2005年6月25日主体封顶，2005年8月10日竣工交付使用……2.该工程包工不包料，按5月22日施工现场进度每平方米42元计算……。
施工至2005年11月，该工程主体框架完工、外围护砌体砌至四层，因业主资金不到位停工。2007年3月15日，被告又通知原告开工，双方遂又于2007年3月10日签订补充合同一份，该合同的甲方为被告某公司，乙方为二原告张某、谈某，双方约定：甲方承建的甘肃普莱德生物科技有限责任公司发酵车间工程在2005年以劳务分包形式由乙方施工，由于业主资金不到位，致使该工程在2005年11月施工至主体框架完工，外围护砌体砌至四层停工。目前该工程定于2007年3月15日开工，现甲乙双方特别制定此补充合同，原合同各款项继续有效，两合同共同生效。1.原合同承包价125元／平方米，经双方认可追加为128平方米／平方米，工程竣工验收后以128元结算。2.原合同乙方张某确认谈某为其施工员，张某同意委托谈某在甲方单位结算收款。3.工程开工后，乙方认真组织施工力量，严格按甲方下达的施工进度计划保质完成当日当月施工进度，否则甲方有权停止其施工或分解施工项目，分解项目价格有甲方全权确定，如严重影响甲方信誉造成停工或重大损失，乙方全面负责并接受甲方处罚3-5万元。4.甲方在开工时借支乙方生活费2000元，其余款项每月按其施工进度付50%，工程竣工后付70%，乙方必须做好劳务人员每月工资计划，不许以任何理由扣压劳务工资，甲方按其当月应付工资付至工人手中。合同下方被告某公司在甲方处签字盖章，原告张某、谈某在乙方处签字、按印。
上述补充合同签订后，原告谈某又组织人员进行施工。期间，被告以借支、领条等形式向原告谈某付款72136元，向原告张某付款193363元。上述款项经在庭审中质证，二原告对其二人签名领取的款项均无异议。对于被告提供的向案外人杜某、普某、梁某、李某、任某、姚某、孙某的收条、项目结算单、领条18份，金额为39076.67元，二原告提出异议，不予认可，认为未经过二原告同意。
2009年1月22日，有原告张某、案外人马某、被告法定代表人徐某签订结算说明书一份，载明以下内容：经2009年1月20日，有徐经理、张某、马某关于普莱德工地木工工资结算，除2009年1月20日以前付款，下余一次性结算款为45000元，于2009年1月22日付10000元，下余35000元，定于2009年6月底以前付清，其余事项均有张某承担（包括谈某人员工资）。
现双方因下欠工程款的数额发生争议，引起本案诉讼。
上述事实，有原告、被告的当庭陈述，原告提交的施工协议书一份、补充合同一份、用工清单一份、工资发放清单一份、（2012）甘民初字第2662号民事裁定书一份、证人证言；被告提供的借支单、领条、结算说明书一份、工资表在卷佐证，并经庭审质证，足以认定。
本院认为：原、被告签订的合同书是双方真实意思的表示，符合法律规定，应该受到法律保护。
现本案争议的第一个焦点问题是二原告的主体是否适格？通过原、被告的举证、质证，以及当庭的陈述，可以证实原告谈某也是本案涉及工程的实际施工人之一，因此，二原告主体适格。关于二原告之间的内部账务，可以由二原告另行结算解决。
本案争议的第二个焦点问题是被告拖欠原告的工程款数额是多少？根据双方在庭审中的陈述，被告对原告按照总面积4125.67平方米×单价128元／平方米，计算总价款528085.76元无异议。对于已付款数额，被告提供了原告谈某签字的借条、证明17份，金额为72136元，以证明谈某在施工中的借支金额，经谈某当庭质证无异议，该金额应该从应付工程款中予以扣除。对于原告张某签字的借条26份，金额为193363元，以证明张某在施工中的借支金额，经张某当庭质证无异议，该金额应该从应付工程款中予以扣除。对于被告提交的马某的收条、领条，金额为64082.97元，经二原告质证，虽然提出异议，但是通过二原告的当庭陈述，其认可本案涉及的工程中的木工项目确实是由马某所完成，同时被告提交的2009年1月22日，原告张某、被告法定代表人徐某、马某三方所达成的结算说明书，也证明了马某完成木工活的事实，以及被告可以直接向马某支付木工工资的约定，因此，马某已领的64082.97元也应该从原告的总工程款中予以扣除。对于被告提交的朱某的项目结算单四份，金额为104811.06元，经二原告质证，虽然提出异议，但是通过二原告的当庭陈述，其认可本案涉及的工程中的钢筋绑扎工作确实是由朱某所完成，同时原、被告签订的补充合同的内容也证实，可以由被告直接向原告的劳务人员支付工资，因此，朱某已领的104811.06元也应该从原告的总工程款中予以扣除。对于被告提交的案外人杜某、普某、梁某、李某、任某、姚某、孙某的收条、项目结算单、领条18份，金额为39076.67元，经原告质证后提出异议，以上证据均没有二原告的签字认可，被告也没有提供证据证实以上条据和二原告具有关联性，因此，不予从原告的工程款中扣除。综上，根据应付款总额528085.76元，扣除原告在诉状中、庭审中自认的被告已支付的木工、钢筋工、电工工资合计225154元（包括上述马某、朱某的已领款数额），扣除原告谈某的借支款72136元，扣除原告张某的借支款193363元，被告还拖欠二原告的工程款是37432.76元，应该由被告予以清偿。
对于原告主张的合同外的零用工工资，原告虽然提供证人证言以证实完成了合同外的零用工项目，但是原告的证据无法证实完成的工程量是合同之内还是合同之外的，也无法具体证实完成的工程量数量和价款，而被告对此又不予认可，原告应承担举证不力的法律后果。
综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告张掖市某建筑工程有限责任公司拖欠原告谈某、张某劳务工资款37432.76元，于本判决生效之日起十日内履行；
二、驳回原告谈某、张某的其他诉讼请求。
案件受理费5162元，由原告谈某、张某负担4000元，被告张掖市某建筑工程有限责任公司负担1162元；
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省张掖市中级人民法院。
审 判 长 刘 艳
代理审判员 徐 毅
人民陪审员 王彩云
二〇一四年十二月十一日
书 记 员 邸梦瑶
注：一审判决后，原、被告均提起上诉，二审均撤诉。