湖南省永州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）永中法民二初字第1号
原告常州广厦展览蓬房有限公司。
法定代表人刘建平。
委托代理人袁良军。
委托代理人寇德建。
被告永州新兰天汽车贸易有限公司。
法定代表人唐文武。
委托代理人周四清。
被告永州市冷水滩区永州火车站广场管理处
法定代表人胡大梁。
原告常州广厦展览蓬房有限公司（以下简称“广厦公司”）诉被告永州新兰天汽车贸易有限公司（以下简称“新兰天公司”）、永州市冷水滩区永州火车站广场管理处（以下简称“火车站管理处”）租赁合同纠纷一案，于2013年12月26日向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年2月21日公开开庭审理了本案，原告常州广厦展览蓬房有限公司的委托代理人袁良军、寇德建，被告永州新兰天汽车贸易有限公司的委托代理人周四清，永州市冷水滩区永州火车站广场管理处的法定代表人胡大梁均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告常州广厦展览蓬房有限公司诉称，2013年4月2日，永州市汽车展销会筹委会因举办车展需要，与原告签订一份《租赁合同》，向原告承租一批室外多功能展蓬。该合同对租赁物的规格、数量、租期、租金结算方式等事项进行了明确约定。合同签订后，因原告所有的租赁物被他人占有，经原被告共同协商，确定由火车站管理处负责将原告租赁物全部收集齐全用于此次车展；在车展结束后，由被告将租赁物移交给原告。在此基础上，原告将租金的一部分作为报酬支付给火车站管理处。为此，原告与永州市汽车展销会筹委会、火车站管理处又共同签署了一份补充协议，对相关补充事项作了明确约定。租赁合同及补充协议签订后，原告所有的租赁物即由被告实际负责搭建并使用。但是，合同租赁期限届满后，被告并未将租赁物移交给原告，且至今未支付原告任何租金，致使原告蒙受重大经济损失。原告多次提出协商解决要求，但被告却始终回避。经原告调查，永州市汽车展销会筹委会系由被告一联系组织而成为临时性机构，不具有诉讼主体资格，法律责任应由组织者即被告一承担。为维护自身合法权益，原告特依法提起诉讼，请求人民法院查明事实，判令：二被告共同支付原告租金人民币290，263元，并赔偿原告经济损失人民币20，000元（暂计）；二、二被告立即归还原告全部租赁物：如不能归还，则折价赔偿原告人民币2，077，926元；三、本案诉讼费用由被告承担。
被告永州新兰天汽车贸易有限公司辩称：新兰天公司认为新兰天公司与广厦公司不存在直接租赁关系，广厦公司的租赁物（展蓬）是通过第三者（本案被告永州市冷水滩永州火车站广场管理处）转租给新兰天公司，本案火车站管理处成为广厦公司认可的实际出租人，新兰天公司系实际承租人，新兰天公司只能向实际出租人支付租金，广厦公司无权向新兰天公司收取租金。本案租赁物租赁前，新兰天公司没有实际控制和保管，租赁后，新兰天公司没有继续占有，新兰天公司不存在归还租赁物给广厦公司的义务。另外，本案广厦公司起诉时漏列诉讼主体。广厦公司明明知道永州市汽车展销会筹委会不具备法人资格，是由多个具有法人资格的汽车公司组成的，却仅仅起诉新兰天公司，本案诉讼主体存在严重错误。
被告永州市冷水滩区永州火车站广场管理处辩称：本案涉及到一个伤者，伤者今天没有来，实际上讼争的展蓬被伤者家属控制了，原告并没有实际提供展蓬。原告方要求火车站管理处赔偿损失是没有依据的，火车站管理处与原告及车展方只是签订了一个三方的补充协议，我方只是一个协调机构。原告方自己没有履行这个合同，不存在我方要承担责任的问题。我方没有与原告方发生任何关系，不存在任何赔偿责任。
在审理过程中，原告广厦公司提供了以下证据：证据一、《租赁合同》（2013Z-021）及《补充协议》，证明被告向原告租赁展蓬；证据二、《公证书》，证明永州市筹备委员会及火车站管理处将原告租赁物实际用于车展，本案租赁合同已实际履行；证据三、2012年11月19日签订的《租赁合同》（2013Z-087）及《协议》、2013年9月5日的《调查笔录》，证明永州市汽车展销会筹委会是临时性组织，被告新兰天公司是组织者，所以新兰天应承担责任；证据四、报价单，证明我方提供的展蓬价格为2，077，926元。
被告新兰天公司质证认为：证据一、对这份证据的真实性没有异议，但是说明两点，租赁合同的第四条写得非常清楚，甲方（广厦公司）负责将乙方（车展委员会）所租用的全部展蓬器材运至乙方指定的地点，但是原告没有履行。补充协议上面也写得很清楚，补充协议的第一条，丙方（火车站管理处）必需协调好受伤者家属，将扣押的篷房完好的运至火车站的搭建现场；证据二、对公证书也没有异议，本次车展所用的展蓬并非都是原告所提供的，因为原告所提供的展蓬不够，而且实际上这些展蓬全部被伤者家属控制了；证据三、主体问题，必须根据法律的规定，作为新兰天公司虽然是组织者，但并非牵头的就要承担法律责任，其他的展商就没有责任了，这不符合法律规定；证据四、我方不认可，因为是原告方单方行为。
被告火车站管理处质证认为：我方对这原告方提供的前三组证据的真实性没有异议，但是需要说明的是原告方并没有履行合同，现在却以合同来起诉，是没有意义的。我方作为一个协调机构，由于原告方没有履行其义务，故不存在协调的问题。之后车展确实举行了，但都不是原告方所搭建的。对原告方提供的证据四不予认可，理由同新兰天公司一致。
本院认证认为，三方签订了合同是实，但原告方并未实际履行义务，被告方的质证理由成立，本院予以认可。
被告新兰天公司提供了以下证据：证据一、2013年4月11日的租赁合同。证明：1、该合同的双方主体。出租方是永州市冷水滩区永州火车站广场管理处；承租方是湖南省永州市永恒汽车贸易有限公司、永州市高翔汽车销售服务有限公司、湖南永州申湘汽车有限公司、永州广源汽车销售服务有限公司、永州香河汽车贸易有限公司、永州新兰天汽车贸易有限公司、荣达汽贸、租赁展蓬。2、承租方租用出租方展蓬期限为2013年4月19日-4月22日。3、合同约定19组租金为130，000元。4、出租方负责将承租方所租用的全部展蓬器材运至承租方指定搭建地点，运输费用由出租方承担。5、展蓬搭建和拆除的任务均由出租方承担，承租方不再承担费用。6、附图确定具体搭建位置；证据二、常州广厦展蓬有限公司与永州市汽车展销会筹委会合同补充协议，证明：1、该补充协议是甲方广厦公司与乙方永州汽车车展销筹备委员会、丙方永州火车站广场管理处三方合同。2、永州火车站广场管理处须协调好伤者（陈建家）家属将扣押的篷房顺利完好的运到火车站搭建现场，原有被扣篷房未能按时到场，火车站管理处将承担相应损失。由此证实，广厦公司已无法承担乙方租用全部展蓬器材运至乙方指定搭建地点的义务，该义务已转交给丙方，说明甲方已失去展蓬器材的控制权。3、广厦公司在原有篷房的基础上，加发180平方篷房至永州车展以满足车展的需要，180平方米未按时到货安装，将承担车展延期损失，这说明现有被扣押展蓬不够用，应由广厦公司承担全部够用义务。4、广厦公司在篷房到位的情况下，按期完成搭建，如未在规定期限内完成搭建任务，将承担造成的损失。事实上，广厦公司根本没有搭建。5、广厦公司承诺将15万元付给伤者家属，用于伤者的治疗。6、只要广厦公司的180平方货物用于搭建，乙、丙方保证返回，事实上，广厦公司没有提供180平方展蓬，乙、丙不存在保证义务，相反，证实广厦公司违约的事实。7、广厦公司承担丙方垫支25，000元的篷房拆除费用和未按时拆除的赔偿金14，000元；证据三、2013年4月18日和4月24日伤者家属陈纪生的两张收条，证明火车站管理处先后两次代常州灵通集团支付给伤者陈建家家属15万元，该款的实际支付者是永州汽车展销筹备委员会，该款的来源是广场管理处所收租金。由此可知，广厦公司既无权直接向永州汽车展销筹备委员会收取租金，又无权通过其转交；证据四、2013年8月16日的租赁合同，证明针对同样的原篷房租赁的出租方不是广厦公司，而是永州市冷水滩区永州火车站广场管理处，承租方仍是永州市汽车展销筹备委员会，展蓬控制在出租方；证据五、2013年11月20日的租赁合同，证明针对同样的原篷房租赁的出租方不是广厦公司，而是永州市冷水滩区永州火车站广场管理处，承租方仍是永州市汽车展销筹备委员会，展蓬控制在出租方；证据六、2013年8月16日的委托书，证明：1、前面车展发生伤害事故客观存在，2、按委托书规定，收取租金的权利人是永州货车广场站管理处，3、支付租金的义务人是汽车展销筹备委员会，4、该委托书得到伤者家属的认可以保证车站顺利进行，同时证实展蓬实际控制权在伤者方或广场管理处；证据七、2013年3月21日的会议记录，证明永州市汽车展销筹备委员会由一汽大众、广汽本田、永州新兰天、永州香河、荣达汽贸、高卫集团、永州申湘等七家公司组成，因筹备委员会不具备法人资格，本案单独起诉永州新兰天属漏列诉讼主体。
原告广厦公司质证：证据一、这份合同的真实性我方无法认同，被告一与被告二签订的，与我方没有关系，我们事先也不知道有这么一份租赁合同，仅从这份租赁合同记载的内容来看，承租方只承租了19组展蓬，完全不符合附图上所需要的展蓬数量。负责广场秩序的管理，以及相关费用的收取，并没有展蓬出租的资格，也没有实力提供展蓬的出租；证据二、这份补充协议我方没有异议，这份协议是对2013年4月2日所签订的租赁合同的补充，是明确了租赁物如何交付的事项。由此可见春季车展的展蓬全部都是由我方所提供的；证据三、这份证据的真实性我方无法核实，但是如果这个收条是真实的，从此收条的内容可以看出三方是在履行补充协议，春季车展全部的展蓬是由我方提供的，三方是实际履行了租赁协议及补充协议；对证据四、五的质证意见我们同证据一的质证意见一致；证据六、对委托书的真实性我们也没有办法认同，我们也不清楚委托书上所记载的是否真实发生；证据七、对形式上的记载我们不持有异议，由于车展筹备委员会不配合，我们只知道新兰天公司参与了，所以将新兰天列为被告，如果这份会议记录是真实的，我方保留追加其余六家公司的权利。
被告火车站管理处质证：认同新兰天公司所提供的全部证据。
本院认证认为新兰天公司提供的上述证据具有真实性、合法性、关联性，依法予以采信。
被告火车站管理处没有提供证据。
根据原、被告的举证、质证及本院的认证，并结合当事人的陈述及本院的调查，本院确认以下事实：
永州市2012年冬季车展筹委会准备于2012年12月7日至10日在冷水滩区新火车站广场举办汽车展览大会，筹委会委托长沙凯英美蓬房技术有限公司负责搭建车展蓬房，长沙公司又租赁了常州广厦展览蓬房有限公司的展览蓬房，并约定由广厦公司指派工作人员于12月1日至5日来永州搭建蓬房，刘武良与其工友九人被广厦公司指派来永州搭建展蓬。2012年12月4日下午，刘武良与工友在工地搭建展蓬的过程中，因与酒后的陈建家发生争执。刘武良心生怒气，持木棒朝陈建家头部左侧猛击一下，致其受伤倒地。被害人陈建家经送医院抢救无效，8个月后于2013年8月22日死亡。因为此事，由于陈建家的医疗费及赔偿款等问题没有得到妥善解决，陈建家的家属控制了广厦公司的展蓬等用于车展的器材。
2013年4月2日，永州市汽车展销会筹委会又因举办春季车展的需要，与原告广厦公司签订一份《租赁合同》，向原告承租一批室外多功能展蓬。合同签订后，因原告所有的租赁物被陈建家的家属控制，原告无法交付租赁物给永州市汽车展销会筹委会，后经原告（甲方）与永州市汽车展销会筹委会（乙方）及永州火车站广场管理处（丙方）共同协商，签订了《补充协议》。协议约定由火车站管理处负责协调将原告租赁物全部收集齐全用于此次车展；广厦公司负责加发180平方篷房，且应按期完成搭建任务。如未在规定期限内完成搭建任务，将承担造成的损失。在此基础上，原告将租金的一部分（15万元）用于赔偿陈建家的家属，一部分作为报酬支付给火车站管理处。2013年4月10日，火车站管理处与参加车展的七家公司即湖南省永州市永恒汽车贸易有限公司、永州市高翔汽车销售服务有限公司、湖南永州申湘汽车有限公司、永州广源汽车销售服务有限公司、永州香河汽车贸易有限公司、永州新兰天汽车贸易有限公司、荣达汽贸、签订了租赁合同，明确了双方的权利义务。合同签订后，展蓬等租赁物由火车站管理处实际负责搭建交付用于车展使用。车展完毕后，火车站管理处依约支付了陈建家家属15万元。但由于陈建家伤后需要继续治疗且后又于2013年8月22日死亡，原告广厦公司一直未将该纠纷妥善处理好，陈建家家属一直不同意火车站管理处将展蓬等车展器材交付给广厦公司。
本院认为：一、本案中原告广厦公司与永州市汽车展销会筹委会签订了关于展蓬的《租赁合同》是实。但与广厦公司签订合同的是永州市汽车展销会筹委会，而非被告永州新兰天汽车贸易有限公司。虽然新兰天公司是永州市汽车展销会筹委会的会员单位之一，但该筹委会由七家汽车销售公司组成，新兰天公司并不能代表永州市汽车展销会筹委会，且七家汽车销售公司之间也无法区分租金的分担责任，故原告起诉漏列了必要的被告，即漏列了其他六家汽车销售公司。二、本案由于本案涉及到刑事犯罪，讼争标的车展篷房在原告与永州市汽车展销会筹委会签订《租赁合同》前实际已被被害人陈建家的家属控制，原告广厦公司无法实际交付。虽然因此原告与永州市汽车展销会筹委会及永州市冷水滩区永州火车站广场管理处签订了《补充协议》，但实际上被告火车站管理处只是原告广厦公司与被害人陈建家家属之间的一个协调者，因广厦公司自己没有能够妥善处理好与被害人陈建家家属之间的纠纷，陈建家家属一直实际控制了展蓬且不同意交还展蓬，该责任应由广厦公司自己承担。原告广厦公司如想处理好该矛盾，就应主动及时与被害人陈建家家属协调；如想通过诉讼解决，应将陈建家家属列为被告。本案中原告在签订《租赁合同》时并未实际控制且无法自行交付展蓬，其诉讼请求本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第二百一十六条之规定，判决如下：
驳回原告常州广厦展览蓬房有限公司的诉讼请求。
本案案件受理费25，905元，由原告常州广厦展览蓬房有限公司负担。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省高级人民法院。
审 判 长 禹楚丹
审 判 员 谭兴伟
人民陪审员 蒋益华
二〇一四年五月四日
代理书记员 杨红英
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第二百一十六条出租人应当按照约定将租赁物交付承租人，并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。