河北省邢台市中级人民法院
民事判决书（原稿）
（2016）冀05民终971号
上诉人（原审原告）杨爱魁，男，汉族，1937年11月11日出生，现住邢台市桥东区。
委托代理人张东来，河北晓阳合众律师事务所律师。
上诉人（原审被告）河北保隆德房地产开发有限公司，住所地邢台市桥东区大梁庄乡拐角村。组织机构代码66659602-3。
法定代表人王海云，该公司执行董事。
委托代理人王东力，河北ＸＸ律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）邢台市桥东区拐角社区居民委员会，住所地邢台市桥东区拐角东路。
负责人李凤祥，该居委会主任。
上诉人杨爱魁、河北保隆德房地产开发有限公司因房屋拆迁安置补偿协议纠纷一案，不服河北省邢台市桥东区人民法院（2015）东民初字第2011号民事判决，向本院提起上诉，本院依法组成合议庭，进行了审理。原审被告邢台市桥东区拐角社区居民委员会经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原审审理查明，2010年1月23日，原告与二被告签订了房屋拆迁补偿安置协议，约定原告在拐角社区土地证面积179.56平方米，可兑换房屋面积215.47平方米，过渡期三年，过渡费每月按137.03平方米、每平方米8元计算，置换房屋为8号楼12004C1、12号楼1101A2，兑换差异房屋面积46.59平方米由原告自购。协议签订后，被告河北保隆德房地产开发有限公司将过渡费、搬家费给付原告。2011年10月原告所置换的12号楼房屋已交付。现原告置换的8号楼房屋尚未交付。杨爱魁起诉至邢台市桥东区人民法院，请求：判令被告支付逾期交房部分的损失42510.2元；判令被告向原告提供、出具8号楼工程竣工验收合格证明、备案证明、《住宅质量保证书》等符合交房条件的证据文件；判令二被告承担连带责任。
另查明，被告河北保隆德房地产开发有限公司在庭审中承认本案所诉争的拐角社区8号楼尚未进行竣工验收。原告诉请的支付逾期交房部分的损失指的是置换后房屋面积与给付过渡费房屋面积之差、再加上自购部分面积的损失。
原审认为，原、被告双方签订的房屋拆迁补偿安置协议，系双方当事人的真实意思表示，并不违反相关法律、法规的强制性规定，合法有效。根据我国法律法规的规定，建筑工程竣工验收合格后，房屋可交付使用，未经验收或验收不合格的，不得交付使用，庭审中被告河北保隆德房地产开发有限公司承认其所开发建设的拐角社区8号楼未进行竣工验收，原告可在有效接收房屋时要求被告河北保隆德房地产开发有限公司提供《住房质量保证书》等相关资料，现原告诉请提供《住房质量保证书》等相关资料，理由不能成立，本院不予支持。根据现行的《国有土地上房屋征收与补偿条例》及之前实施的《城市房屋拆迁管理条例》均规定选择房屋产权调换的，产权调换房屋交付前，应当按被拆迁房屋面积向被拆迁人支付临时安置费，但法律法规没有规定在延长过渡期间内对给付过渡费房屋面积以外的置换面积进行赔偿，故原告诉请被告支付逾期交房部分的损失，理由不能成立，本院不予支持。对于原告诉请被告赔偿其自购房屋部分的逾期交房损失可在房屋有效交付后，再另行主张其权利。原告与二被告签订的房屋拆迁补偿安置协议中未约定被告邢台市桥东区拐角社区居民委员会在本协议中应享有的权利和承担的义务，故邢台市桥东区拐角社区居民委员会不承担任何民事责任。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：驳回原告杨爱魁的诉讼请求。案件受理费50元，由原告杨爱魁负担。
上诉人杨爱魁上诉主要称，依法撤销原判，改判上诉人河北保隆德房地产开发有限公司支付逾期交房部分的损失42510.2元。上诉人的逾期交房损失分两部分，一是兑换之外的自购部分。被上诉人没有在三年内交房，原审没有判决上诉人的诉求数额是不当的。第二部分是超出原有宅基20%的部分。过渡费是以拆迁的房屋面积支付的，不是以宅基面积为标准的。此部分的差额部分没有给过渡费。过渡期满后被上诉人未按期交房，这部分由其无偿使用，没有给任何补偿。
上诉人河北保隆德房地产开发有限公司答辩称，一、过渡费的计算面积，双方在安置协议中已经确认并且该确认未有违法之处，是有效的。二、关于过渡费的标准，双方约定自签订拆迁安置协议之日起，前3年按双方确认的拆迁面积每平方米8元计算过渡费，三年过后，按每平方米10元计算过渡费。原审判决认定是参照《邢台市城市房屋拆迁实施细则》的规定，逾期按本细则第40条的比例的上调过渡费的标准，而根据双方约定的8元的计算标准计算是错误的。对方说的房屋拆迁安置协议第8条，该条是针对前7条所约定的，不存在责任约定不明的情况，并且原审原被告双方除了履行本房屋拆迁安置补偿协议，还履行《拐角社区城中村改造方案解读》中的内容。拆迁安置协议及解读内容对所有的违约责任约定明确。
上诉人河北保隆德房地产开发有限公司上诉主要称，一、原审判决未认定逾期交房非开发商的原因是错误的，开发商只承担该房屋于2015年6月2日前具备了实际交付房屋条件的责任，而对于非开发商原因形成的手续不完备的问题，根据《中华人民共和国合同法》的规定应当免除上诉人河北保隆德房地产开发有限公司的责任。故对于2015年6月2日之后的违约责任依法依约上诉人河北保隆德房地产开发有限公司都不应承担责任。三、原审判决认定自购部分的逾期交房损失可在房屋交付后，另行主张权利是错误的。因为被上诉人自购部分不同于一般的商品房买卖，上诉人杨爱魁自购价格远低于市场价，应按双方合同约定，合同未约定视为上诉人杨爱魁放弃了该权利，而不能适用一般商品房买卖的相关法律。
上诉人杨爱魁答辩称，一、关于过渡期后临时安置补偿费适用标准原审判决适用的标准正确，根据《邢台市房屋拆迁实施细则》第三十九、第四十条规定以及《拐角社区城中村改造拆迁安置办法条例》第6条规定，原审判决以河北保隆德房地产开发有限公司违约逾期交房以8元每平方米的基础数据作为计算临时安置补偿费的标准有合法依据。双方签订的房屋拆迁补偿安置协议书中约定，计算安置补偿的基数是每月每平方米8元，也约定了交房期限是3年，在上述约定期限内，河北保隆德房地产开发有限公司没有按照协议约定的期限交房已经形成违约，原审判决根据上述法律规定和河北保隆德房地产开发有限公司违约的事实判决以8元为基数，使用25%、50%、75%、100%的惩罚性安置补偿费用计算标准计算正确，判决结果正确。河北保隆德房地产开发有限公司的该项上诉理由不能成立。二、河北保隆德房地产开发有限公司辩称违约不是其本身原因造成的理由不能成立。作为商业性开发的企业，该公司在开发本项目时，应当预见到可能存在的情况和问题，也深知拐角村拆迁情况的现状，同时该公司的法定代表人及公司的中高层管理人员均是拐角村的原居民，造成拐角社区旧村改造项目的迟延交付均是因该公司未按照法律规定的开发程序和法律规定进行开发建设而造成的工程被相应的行政部门处罚，造成上述项目的迟延交工全部由河北保隆德房地产开发有限公司违法违约造成，依法应由该公司承担责任，与本案的被拆迁人以及行政机关没有任何关系。综上，河北保隆德房地产开发有限公司的上诉理由不能成立。
被上诉人邢台市桥东区拐角村社区居民委员会未答辩。
二审审理查明的事实与一审查明的事实一致。另查明，2003年12月1日起施行的《邢台市房屋拆迁管理实施细则》第三十九条规定：“对被拆迁人或者被拆迁房屋的承租人的安置用房不能一次解决的，可以采取过渡方式，过渡期限一般为一年，最长不得超过二年。过渡期内由拆迁人按原拆迁面积每月每平方米五元的标准给付被拆迁人临时安置补助费。”第四十条规定：“拆迁人不得擅自延长过渡期限，周转房的使用人应当按时腾退周转房。因拆迁人的责任使被拆迁人或者被拆迁房屋的承租人延长过渡期限的，依照下列规定处理：（一）被拆迁人或者承租人自行或者由其所在单位安排住处的，从逾期之月起，以每月每平方米五元临时安置补助费的标准为基数，增加临时安置补助费，逾期不满半年的增加百分之二十五，逾期满半年不满一年的增加百分之五十，逾期满一年不满二年的增加百分之七十五，逾期满二年以上的增加百分之百。（二）被拆迁人或者房屋承租人使用由拆迁人提供的周转房的，从逾期之月起，以临时安置补助费的标准为基数，付临时安置补助费，逾期不满一年的付给百分之二十五，逾期满一年不满二年的付给百分之五十，逾期二年以上的付给百分之七十五。”《拐角社区城中村改造方案解读》规定，过渡费按每月每平方米8元计算，因开发商的责任延长过渡期限的，自逾期之日起，按每月每平方米10元支付。关于双气的补贴、照顾办法：1、积极配合拆迁，在规定期限内签订协议，并腾清房屋的，享受此项政策，否则，一概由村民自行承担费用。2、拐角社区回迁居民可在兑换的房屋中任选一套，由社区集中负责暖气初装费、燃气初装费、二次管网费。
本院认为，杨爱魁与河北保隆德房地产开发有限公司、拐角社区居委会签订的《房屋拆迁补偿安置协议》系三方当事人真实意思表示，且不违反相关法律、行政法规的强制性规定，合法有效。关于逾期交房的责任问题，建设工程竣工验收合格后，房屋方可交付使用，河北保隆德房地产开发有限公司主张非开发商原因形成的手续不完备的证据不足，本院不予采信。因法律没有规定在延长过渡期间内对给付过渡费房屋面积以外的置换面积进行赔偿，故原判对此部分逾期交房部分损失不予支持并无不当。关于杨爱魁自购部分的逾期交房损失。因本案系旧村改造项目，杨爱魁兑换的两套房屋中有一套尚未交付，原审让其在房屋有效交付后另行主张并无不当。综上，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理50元，二审案件受理费100元，由上诉人杨爱魁、上诉人河北保隆德房地产开发有限公司各承担50元。
本判决为终审判决。
审 判 长 郝 诚
代理审判员 孙跃兴
代理审判员 乔 鹏
二〇一六年五月十九日
书 记 员 张 雪