重庆市南岸区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）南法民初字第09713号
原告：重庆泽星物资有限公司，住所地重庆市石柱县土家族自治县南宾镇城南社区（大中坝纺织园），组织机构代码：75929955-4。
法定代表人：黎群星，总经理。
被告：重庆银融物资有限公司，住所地重庆市南岸区海棠溪街道南兴路64号14-4，组织机构代码：66893938-4。
法定代表人：张源茂，总经理。
委托代理人：陈聆，女，汉族，1963年8月出生，该公司员工，住重庆市九龙坡区。
被告：重庆市恒龙钢铁有限公司，住所地重庆市璧山区大路镇，组织机构代码：70931287-X。
法定代表人：曾开谭，董事长。
委托代理人：方全丽，重庆市璧山区璧城法律服务法律工作者。
原告重庆泽星物资有限公司（以下简称泽星公司）与被告重庆银融物资有限公司�以下简称银融公司）、重庆市恒龙钢铁有限公司（以下简称恒龙公司）追偿权纠纷一案，本院受理后，依法由审判员左玲独任审理，适用简易程序公开开庭进行了审理。原告泽星公司的法定代表人黎群星，被告银融公司委托代理人陈聆，被告恒龙公司委托代理人方全丽到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告泽星公司诉称，被告恒龙公司将生产的热轧带肋钢筋由经销售被告银融公司销售给原告泽星公司。原告泽星公司将钢材再销售给湖南奉天建设有限公司重庆分公司（以下简称奉天公司重庆分公司）用于石柱县隔桥坝安置房工程建设。因该批钢材质量不合格，原告泽星公司经重庆市石柱县人民法院（2013）石法民初字第02198号民事判决书判决，向奉天公司重庆分公司赔偿了相应损失299360元。原告泽星公司依据《产品质量法》的相关规定，起诉来院请求判�：1、两被告连带赔偿原告泽星公司因被告提供的钢材质量不合格引起的损失299360元（其中，货款金额28832元，2013年4月18日至2015年4月20日期间的资金占用损失5535元，损失费251576元，鉴定费8000元，案件受理费5417元）；2、两被告连带支付原告泽星公司迟延付款的利息（利息以299360元为基数，从2015年4月21日起，按照人民银行同期贷款利率计算至付清之日止）；3、诉讼费用由两被告负担。诉讼中，原告泽星公司自愿放弃律师费的主张。
被告银融公司辩称，认可销售给奉天公司重庆分公司的货款金额28832元，但不合格的钢材至今未退还。根据钢材市场行规，钢材须先检测再使用，奉天公司重庆分公司未检先用具有过错。不认可鉴定意见，对资金占用损失、鉴定费不认可。对迟延付款的利息的计算标准和起算时间无异议，但不认可基数299360元。
被告恒龙公司辩称，原告泽星公司与被告恒龙公司无合同关系，被告恒龙公司并非适格主体。在石柱法院的鉴定过程中，原告泽星公司对间接损失单方认可，随意扩大损失。被告恒龙公司该鉴定结论并不认可，但是法院未采纳被告恒龙公司的意见。原告泽星公司主张的299360元损失，28832元的货物已经交给原告泽星公司，故货款不应退还。资金占用损失的计算方式不合理。间接损失被告恒龙公司仅认可27676.51元。鉴定费8000元与被告恒龙公司无关。案件受理费原告泽星公司只负担了5008元。对迟延付款的利息的基数与方式均不认可。
经审理查明，2013年7月11日，奉天公司重庆分公司以本案原告泽星公司、被告银融公司、被告恒龙公司为被告，向石柱土家族自治县人民法院起诉，请求判令：被告退还货款28832元，支付资金占用利息，并赔偿损失274475.97元。
该案经石柱土家族自治县人民法院立案受理并审理后，2015年3月5月，该院作出（2013）石法民初字第02198号民事判决。该民事判决书现已生效。判决书第4页载明：奉天公司重庆分公司承建石柱县隔桥坝安置房工程。2012年9月20日，奉天公司重庆分公司与泽星公司签订钢材供应合同。2013年4月26日，奉天公司重庆分公司购买了泽星公司提供的价值28832元的热轧带肋钢筋，并于当日付清了钢材款。2013年4月28日，石柱县隔桥坝安置房工地的工地被监理单位通知暂停施工。2013年5月9日，该批次钢筋经石柱县建设工程质量监督站检测所检测结论为“来样所检参数中弯曲不符合GB1499.2-2007标准中HRB400的基数要求，其他参数符合该标准技术要求，可取双倍样复检。”同日，奉天公司重庆分公司与泽星公司一起向石柱县质量技术监督局要求检测，该局到现场抽样后，委托重庆市万州计量质量检测中心检测。2013年5月20日，该中心出具2013-WZ064号《检测报告》，结论为：“经抽样检验，表面质量、冷弯、重量允许偏差项目不符合GB1499.2-2007标准，检验结论为不合格。”2013年5月19日，奉天重庆分公司复工。在该案审理过程中，奉天公司重庆分公司申请对钢筋质量不合格，而产生的停工及部分楼层被拆除重建的损失进行鉴定。石柱法院委托重庆信通资产评估土地房地评估有限公司进行鉴定，该公司作出重信通（2015）资评鉴字第01号司法鉴定意见书，意见为：因使用不合格钢筋造成安置房项目停工及部分楼层拆除重建损失值在评估基准日2014年1月15日的市场价值为251576元。
石柱法院认为，奉天公司重庆分公司基于买卖合同关系起诉，泽星公司提供的钢材存在质量瑕疵，基于合同的相对性，奉天公司重庆分公司可以要求泽星公司退货，由泽星公司退还货款并承担货款利息、赔偿损失。遂判决：一、泽星公司于判决书生效之日后五日内退还奉天公司重庆分公司货款28832元及资金占用利息（从2013年4月23日起按照人民银行同期同类贷款利率计算至付清时止）；二、泽星公司于判决书生效后五日内赔偿奉天公司重庆分公司损失251576元；三、驳回奉天公司重庆分公司的其他诉讼请求。案件受理费5417元，由奉天公司重庆分公司负担409元，泽星公司负担5008元。
2015年4月16日，重庆信通资产评估土地房地产估价有限公司为付款单位奉天公司重庆分公司开具了8000元的评估费发票。
2015年4月20日，奉天公司重庆分公司出具《收条》，载明收到泽星公司交来的石柱县人民法院（2013）石法民初字第02198号民事判决书案件兑现款：合计299360元（其中：1、退还货款28832元，2、资金利息5535元，3、赔偿损失费251576元，4、鉴定费8000元�5、案件受理费5417元）。现已兑现终结完毕。该收条上加盖了奉天公司公章。2015年10月8日，奉天公司重庆分公司在该《收条》上加盖公章确认，奉天公司与奉天公司重庆分公司分别出具《证明》，认可奉天公司重庆分公司收到前述款项。
另查明，2013年3月12日，被告恒龙公司与被告银融公司签订合作协议，约定被告银融公司为被告恒龙公司在重庆地区的产品指定经销商。诉讼中，双方均认可案涉钢材由被告恒龙公司生产，被告银融公司经销，原告泽星公司从被告银融公司进货后销售给奉天公司重庆分公司。
上述事实，有民事起诉状、（2013）石法民初字第02198号民事判决书、收条、发票、证明、司法鉴定意见书、合作协议以及当事人陈述在卷为凭，并经庭审质证认证，足以认定。
本院认为，《中华人民共和国产品质量法》第四十条规定�售出的产品有下列情形之一的，销售者应当负责赔偿损失：（一）不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的；……（三）不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况的。销售者依照前款规定负责修理、更换、退货、赔偿损失后，属于生产者的责任或者属于销售者提供产品的其他销售者（以下简称供货者）的责任的，销售者有权向生产者、供货者追偿。第四十一条规定：“因产品存在缺陷造成人身、缺陷产品以外的其他财产（以下简称他人财产）损害的，生产者应当承担赔偿责任”。第四十三条规定：“因产品存在缺陷造成人身、他人财产损害的，受害者可以向产品的生产者要求赔偿，也可以向产品的销售者要求赔偿。属于产品的生产者的责任，产品的销售者赔偿的，产品的销售者有权向产品的生产者追偿。属于产品的销售者的责任，产品的生产者赔偿的，产品的生产者有权向产品的销售者追偿。”现生效判决确认赔偿损失的原因为销售的钢材质量不合格。原告泽星公司、被告银融公司在运输、仓存中不具有过错，故产品质量不合格的责任属于产品的生产者，即本案被告恒龙公司。原告泽星公司作为销售者已经对奉天公司重庆分公司承担了赔偿责任，其承担责任后可依法向生产者被告恒龙公司追偿。故对被告恒龙公司辩称其并非本案适格主体的抗辩理由，不予采纳。对原告泽星公司要求被告恒龙公司承担其垫付的赔偿款的请求，予以支持。被告银融公司系供货商，其在产品质量缺陷中无过错，不应承担被追偿的责任，原告泽星公司要求被告银融公司承担连带清偿责任的请求，于法无据，不予支持。
原告泽星公司主张的损失299360元中，货款金额28832元、2013年4月18日至2015年4月20日期间的资金占用损失5535元、损失费251576元，有民事判决书、收条、证明为凭，予以支持。对鉴定费8000元，虽有发票、收条，但（2013）石法民初字第02198号民事判决书中并未对鉴定费的负担作出裁决，故对鉴定费8000元，可待作出处理后另行主张。对案件受理费5417元，因奉天公司重庆分公司负担409元，故对5008元予以支持，另409元原告泽星公司可向奉天公司重庆分公司要求退还。原告泽星公司于2015年4月20日垫款，其主张从2015年4月21日，即垫付次日起按照人民银行同期贷款利率计算迟延付款的利息，实为资金占用损失，符合法律规定，予以主张。被告银融公司、恒龙公司辩称，间接损失过高不予认可，因在（2013）石法民初字第02198号案件中，被告银融公司、恒龙公司均是当事人，其对鉴定意见不服，应在该案中主张权利，现该鉴定意见已经生效判决确认，故对被告银融公司、恒龙公司的该�辩理由，不予采纳。
综上所述，因生产商被告恒龙公司提供的钢材质量不合格，销售者原告泽星公司承担了赔偿损失后，有权向产品的生产者追偿。故依照《中华人民共和国产品质量法》第四十条、第四十一条、第四十三条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：
一、被告重庆市恒龙钢铁有限公司于本判决书生效之日起5日内支付原告重庆泽星物资有限公司垫付的赔偿款290951元及资金占用损失（资金占用损失以290951元为基数，从2015年4月21日起按照人民银行同期贷款利率计算至付清之日止）；
二、驳回原告重庆泽星物资有限公司的其他诉讼请求。
如果被告重庆市恒龙钢铁有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《�华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费5790元，减半收取2895元，由原告重庆泽星物资有限公司负担81元（已缴纳），被告重庆市恒龙钢铁有限公司负担2814元（此款原告重庆泽星物资有限公司已垫付，由被告重庆市恒龙钢铁有限公司随前款支付给原告重庆泽星物资有限公司）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向人民法院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。
审判员 左玲
二〇一五年十一月十三日
书记员 张翼