石家庄市新华区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）新民二初字第36号
原告石家庄某某机电设备有限公司，住所地石家庄市某某区北二环西路xxx号。
法定代表人李某某，该公司董事长。
委托代理人许某某，该公司部门经理。
委托代理人曹某某，该公司法律顾问。
被告王某某，男，汉族，19xx年x月x日生，住河北省某某市某县某某某乡某某某村***号。
委托代理人薛某某，某县光明路某某法律服务所法律工作者。
被告王某某，男，汉族，19xx年xx月xx日生，住河北省某某市某县某某乡某�某村**号。
原告石家庄某某机电设备有限公司与被告王某某、王某某买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人许某某、曹某某，被告王某某及其委托代理人薛某某到庭参加诉讼。被告王某某经传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告诉称，2012年9月9日，原被告双方签订了工程车辆《买卖合同》，由第一被告王某某从原告处购买一辆“成工牌CG955”装载机，（机号：xxxx），第二被告王某某为第一被告担保，车款为320000元，双方约定车款在2013年9月8日前付清。原告按合同约定已将标的物交付给了被告，但被告并未按照双方约定给付原告货款，只给付了原告184612元，余款135388元。原告多次上门催要，被告仍不能给付。原告为维护其合法权益，依法诉至法院，望法院依法判令1、要求被告立即偿付车款135388元；2、要求被告支付违约金；3、本案诉讼费用由被告承担。
被告王某某辩称：2012年9月1日我从原告处以32万元的价格购买了“成工牌CG955”装载机一辆，先交押金65000元后，9月5日由公司给我将车送到家，9月9日秦经理拿来空白合同书在某县川里印刷书店他们，没有给我念就让我签的字，因为我没有文化，我也看不懂净写什么具体内容。之后也没有给我该车的合格证等资料。2012年9月10日我将该车投入使用，到2012年9月13日在正常使用过程中，该车的“流量放大阀”突发失去作用，使机动车方向失灵，无法操作，因而停工停产，我立即通知了原告，第二天原告委派了售后服务人员，红义等二人来到我工地，对此进行了维修，通过两次拆装仍不能使用，后将他们带来的新部件“流量放大阀”更换，机车方能使用，但是该机车使用了1500个小时之后“流量放大阀”又失去作�，致使迫使我又再次停工停产，针对此情况于2013年7月份我又及时通知了原告方，原告又派遣两人来我工地，再一次进行维修，但新部件更换后连一个小时也没有使用上，就又坏了。第二天又拿来新部件更换，但仍不能使用，一连三天更换了三个“流量放大阀”，到2013年9月流量放大阀又出现了同样的毛病，经过原告方再次维修后至10月6日又造成了停工停产，一直到20号该车也未能修好，至今该机车仍然是下坡时不给油没有方向，转向油缸漏油，由于该机车在质量保修期一年即2000个工作小时内一连更换多次“流量放大阀”仍不能使其机车技术状态完好，造成不能正常运行使用，因而给我造成在一年内停工停产还损失掉369264元。我并非无缘无故的不偿还车款，我作为边远山区的一个贫困农民，哪里容得起和承担的了一个这样大的损失和重担。原告方机车部件连续损坏�由于质量不合格和维修不当造成的，过错方在原告，理应承担其相应的全部违约责任，因此原告单纯强调按买卖合同诉我偿还欠款及违约金是不当的，也是不公平的，我请求法院查明事实，实事求是的公正判决。
被告王某某未答辩，也未提交任何证据。
原告在举证期限内提交证据如下：
一、2012年9月9日买卖合同，用以证明原告与被告王某某买卖关系。
二、2012年9月9日担保书，用以证明被告王某某给被告王某某担保。
三、2012年9月9日交车单用以证明被告王某某收到该车，车况良好。
被告王某某质证称，对证据一内容的真实性有异议，原告提交的合同无原告单位印章及签字与提交法院的原告合同不一致。合同上乙方签字不是自己签的，当时签订时是空白合同，买的是合同约定的车。对证据二、三无异议。
被告王某某未到庭参加诉讼，未质证。
被告王某某在�证期限内提交以下证据：
一、王某某、崔某某、王某某的证言，用以证明确实买了车，该车出现毛病，卖方给修理过，但该车总是有毛病。
二、照片三张，用以证明车辆出毛病的部位。
原告质证称，对证据一有异议，证人未到庭，对内容的真实性不予认可。对证据二，与本案无关联性，此照片看不见发动机型号、车号、此证据与本案没有关系，不能作为本案的证据使用。
经审理查明，2012年9月9日原告与被告王某某签订了工程车辆《买卖合同》，由被告王某某从原告处购买一辆成工牌装载机一套，机型：CG955，机号：xxxx，车价款320000元。合同约定：2012年9月9日提车时首付款66000元（其中包含车款56000元，保证金10000元）.余款264000元于每月9日前还款22000元，在2013年9月18日前全部按期还清。每逾期一天按应付款的日3‰支付违约金，并由被告王某某担保。保证责任为连带责任。担保期限为买卖合同约定的购车人不履行合同之日起两年。如被告未能按时给付原告车款，原告视为被告故意不履行合同义务，原告有权向被告追偿剩余全部车款。车辆被告在使用期间发生的毁损及损坏等事故，由被告承担损失和各种费用，在事故发生之日及时通知原告和相关部门，并对该车按使用说明对车辆进行及时保养。如有异议与该车售后服务部门洽谈。被告购车后不得用质量和其他事由拒付车款。被告按时向原告交纳全部车款后，该车产权归被告，被告向原告加纳的保证金由原告退还给被告，该保证金不计利息。如被告对产品质量有异议，双方同意在国家工程机械质量监督检验中心进行鉴定。合同签订后，原告依约将标的物交付给了被告王某某。被告王某某已付原告车款184612元（含保证金10000元），尚欠135388元未付。担保人王某某亦未履行保证责任。庭审中被告王某某称，所购车辆流量放大阀失效，曾多次修理未解决；油缸漏油也未给予修理，系自己修复的，但原告予以否认，认为我公司没有给被告更换过零件，我们是售后检查，且被告未举出相关证据。二、被告王某某提交了损失清单，但未提交反诉状。
本院认为，原告与被告2012年9月9日签订的《买卖合同》担保书，根据《合同法》第32条“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立”的规定，被告在该合同书中签字并按手印。庭审中被告王某某虽称自己手中未有该合同，但实际已按合同内容履行自己的相关义务，即该合同成立并有效。各方当事人应认真履行各自义务。被告王某某未按约履行付款义务，已构成违约，应承担相应的民事责任。担保人王某某亦未履行保证责任，应承担担保责任。保证合同中保证人王某某所有财产抵押的约定未有抵押财产明细，也未到相关部门办理抵押登记，应视为财产抵押不明。合同中约定日3‰违约金过高，应予以适当降低较妥。庭审中，一、被告王某某称，所购车辆流量放大阀失效，曾多次修理未修好，油缸漏油等，原告予以否认。被告虽然对流量放大阀提交了三张照片，但照片上未有该车的机型及编号，且原告不予认可而被告也未举出其他相关证据，故本院不予采信。二、关于被告王某某提交的损失明细，经法院释明是否反诉，被告王某某称不提起反诉，只是作为一个抗辩理由，故本院对其被告王某某关于原告造成维修损失部分不予审理。被告王某某经传票传唤，无正当理由，未到庭应诉，也未提交答辩及任何相关证据，应视为对其权利的放弃，由此产生的诉讼后果应由其自行承担，依据《中华人民共和国合同法》第107条、《中华人民共和国担保法》第18条、《中华人民共和国民事诉讼法》第144条之规定，缺席判决如下：
限被告王某某自本判决生效之日起十日内给付原告车款135388元及违约金（自2013年9月8日起之本判决生效确认给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率的四倍计算）。被告王某某承担连带清偿责任。
被告如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第253条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3008元，由被告王某某承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状正本两份、副本六份，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。
审判长 韩福禄
陪审员 翟洪双
陪审员 黄凤琴
二〇一四年一月二十八日
书记员 刘瑞亭
附：
《中华人民共和国合同法》第177条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》第144条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
《中华人民共和国担保法》第18条当事人在保证合同中约定保证人与债务人承担连带责任的，为连带责任保证。
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。