辽宁省大连市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）辽02民终538号
上诉人（原审被告）：大连文景房地产开发有限公司，住所地普兰店市太平街道办事处柳家社区。
法定代表人：景克瑞，该公司总经理。
委托诉讼代理人：邹永建,该公司总工程师。
委托诉讼代理人：山红梅，辽宁金刚石律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：孙飞。
委托诉讼代理人：李海风，辽宁明峰律师事务所律师。
上诉人大连文景房地产开发有限公司（以下简称“文景公司”）因与被上诉人孙飞买卖合同纠纷一案，不服大连市普兰店区人民法院（2016）辽0214民初2775号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年1月13日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人文景公司的委托诉讼代理人邹永建、山红梅，被上诉人孙飞及其委托诉讼代理人李海风到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
文景公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回孙飞的诉讼请求或发回重审。主要事实和理由：1、一审法院对上诉人书面申请调取与本案事实有直接关系的证据未调取，且未按法律规定向上诉人送达不予调取书面通知书，更剥夺了上诉人对不予调取证据复议的权利，程序违法。上诉人在一审庭审时陈述未能按商品房买卖合同约定办理房屋产权证书的原因系普兰店市城乡规划建设局盖印审批的详规图纸中确认的雨污水线路不存在，导致上诉人无法按图纸施工，上诉人与政府沟通并书面向政府请示，政府对此开会认可按现状重新设计施工，因政府规划图纸与实际施工图纸不符，在最后验收时导致验收拖延，最终导致房屋权证证书未能按约定办理。一审中上诉人提供的证据足以证明上诉人开发的文景清华园小区原规划的雨污水与实际施工的线路不符，而对于不符的原因系政府规划、发布法令（普兰店市城乡规划建设局《修详平面图》）错误所致。因上诉人无法调取由政府机关保存的会议记录及修改规划的审核意见，故上诉人申请法院调取，法院未调取是错误的；2、一审法院以发票复印件作为认定本案事实的证据，认定被上诉人支付了全部购房款，事实不清，适用法律错误，被上诉人是商业贷款购房，该发票是为了协助被上诉人办理贷款而开具的，上诉人开具发票时未收到全部购房款，被上诉人应提供贷款银行的转账凭证证明商业贷款已转入上诉人银行账户，故一审法院按全额购房款为基数计算违约金证据不足；3、案涉买卖合同补充协议第6条明确约定关于权属登记出卖人只需为买受人提供商品房销售发票及合同，即视为协助买受人办理产权登记手续。上诉人已按合同约定向被上诉人提供了发票和合同，不构成违约，不应承担违约责任。
孙飞辩称，不同意上诉人的上诉请求，应维持一审判决。
孙飞向一审法院起诉请求：被告承担未按时办理房屋产权证的违约金19,845.7元（总房款355,657元×558天×0.0001，自2014年12月22日至2016年6月30日止共计558天）。
一审法院认定事实：2013年4月15日,原、被告双方签订《商品房买卖合同》,合同编号WHT201302430。原告系买受人,被告系出卖人。合同第三条约定买受人所购商品房位于行政街号为普兰店市x号,用途为住宅,建筑面积为72.84平方米;合同第四条约定房款总额为355,657元;合同第六条约定付款方式为首付115,657元,贷款24万元;合同第八条约定交付期限为出卖人应当在2013年12月31日前依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备该商品房经验收合格并符合本合同约定的商品房交付买受人使用;合同第十五条约定出卖人应当在商品房交付使用后180日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人在入住一年内无法办理房屋所有权或无法取得房屋产权证的,买受人有权退房,自该一年届满日之次日起,出卖人按已收房款日万分之一承担违约金。合同另有其他约定。同日,双方还签订了合同补充协议,协议第六条约定出卖人因执行相关政府部门政策、法令而改变提供办理权属登记手续的资料,则《合同》中约定的180个工作日相对延长,买受人不得以此作为出卖人违约的依据。合同签订后,原告交纳了全部购房款,被告于2013年4月16日为原告出具了购房发票,金额为355,657元，并注明全部房款已收讫。2013年12月22日,被告将案涉房屋交付给原告使用。被告于2012年10月14日取得了商品房预售许可证，但案涉房屋至今没有验收,被告无法为原告办理产权证。
庭审中被告提出原告只提供被告出具的不动产统一发票证明不了原告商业贷款的24万元已拨付到被告账户，要求原告出具商业贷款已付给被告的证据，同时被告申请法院调取2013年9月普兰店市城乡规划建设局保存的关于修改规划的会议纪要以及案涉建设工程修改规划设计的审核意见以及被告单位提请的请求报告拟证明被告是因执行政府有关文件、法令法规等事宜造成的产权证逾期办理。
一审法院认为，依法成立的合同受法律保护。原、被告之间的商品房买卖合同关系依法成立并有效。双方应当按照合同约定履行各自的义务,履行义务不符合合同约定的应当承担违约责任。被告作为房屋出卖人,有义务在合同约定的期限内为原告所购买的房屋办理产权证。虽然被告抗辩称是因执行相关政府部门的政策、法令而迟延提供办理权属登记手续的资料,但被告提供的证据不足以证明其抗辩意见。因此，被告就按合同约定向原告支付违约金。对于原告主张被告应自2014年12月22日起至2016年6月30日止，按合同约定支付违约金19,845.7元（558×总房款355,657元×万分之一）的请求，原告的天数计算有误，2014年12月22日始至2016年3月24日止应为557天。故被告应支付原告违约金19,810.1元（557×总房款355,657元×万分之一）。至于被告要求原告提供商业贷款已到被告账户的证据一节，因为原告已提供被告出具的收房款发票，发票中已标明“全部房款已收讫”，且被告已将房屋交付与原告，从被告给原告出具的发票及交房行为，足以说明原告已将全部房款交付与被告，原告的举证责任已尽到，无须再提供交房款的证据。对被告申请法院调取城建部门的建设工程修改规划设计的审核意见以及由被告单位提请的请示报告，拟证明被告是因执行政府有关文件、法令法规等事宜造成的产权证逾期办理的问题。因被告申请调取的该方面证据不属于政府有关文件、法令法规等。故对被告的该项申请不予准许。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定,判决:被告大连文景房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内向原告孙飞支付违约金19,810.1元。如被告未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费296元(原告已预交),由被告大连文景房地产开发有限公司负担。
本院二审期间，文景公司提供5份证据，《文景清华园住宅雨污水管网综合图》复印件、大连建筑技术发展中心设计研究院有限公司出具的《技术评定书》原件、大连市普兰店区城市管理行政执法局出具的《关于文景清华园商住项目的检查情况和处理意见》原件、竣工验收备案表及证明的原件及房屋产权证办理确认单等。本院组织当事人进行了证据交换和质证。鉴于孙飞对前述证据的真实性均没有异议，本院亦予以确认。
对文景公司提供的证据证明力，本院认定如下：仅从文景公司提供的证据1图纸本身来看,并无法直接看出雨污水管线的规划设计存在错误，其证明力不予采信;而证据2是文景公司在诉讼中单方委托的第三方作出的评定书,其证明力亦不予采信;证据3中记载内容与此前文景公司在（2016）辽02民终5908号案件中申请本院调取有关案涉小区情况的材料相互印证，且文景公司在二审庭审时明确表示在该案件中调取的证据均适用于本案，从而撤回了其在上诉期间提交的调证申请，故对该证据的证明力本院予以采信；证据4的证明力亦予以采信；证据5确认单未见有放弃主张逾期办证违约金的内容，对其证明力亦不予采信。
本院对一审查明的事实予以确认。
本院补充查明：业已生效的（2016）辽02民终5908号民事判决查明“在二审审理过程中，本院依文景公司申请到大连市普兰店区城乡规划建设局（以下简称“普市规建局”）调取庭审中所提交的图纸原件以及会议纪要、审核意见，但普市规建局未向本院提供文景公司申请调取的会议记录和审核意见书,仅提供该图纸原件、情况汇报等其他材料，文景公司则明确表示不再申请对此调证。双方当事人均对本院调取前述证据的真实性没有异议。本院调取的材料中有一份普市规建局于2015年4月15日做出的《关于文景、清华园商住项目违章建设行为调查和处理情况汇报》，该文件第一项是案涉小区违章建设情况，第二项调查情况原文为‘经现场查勘，按原设计，该项目周边及小区内的污雨水排放均应由古城路排入市政污雨水管网，在放线施工时发现古城路没有市政污雨水管网，项目周边及小区内的污雨水只能从二中路排入市政管网。开发企业对该项目和道路标高进行了测量，规划图1号楼西对角道路标高设计为24.40米，但1号楼西侧污水井标高为21.96米（该标高已经过复查）；最东端的污雨水井路18号楼的管线长度约为630米，18号楼设计标高为26米，根据排水坡度计算，无法将该项目内污雨水排出，鉴于上述情况，施工方将该项目标高设定在6-11号楼库房上，标高为23米，1层库房标高正负零上提了4.20米，并把1层建筑物以外的库房去掉。’第三项处理情况是针对24,071.5平方米的违章超建作出相应的处理，包括没收非法所得、罚款、对违章超建补缴费、拆除该项目1#-2#楼之间搭建构筑物以及要求待企业缴纳罚款、补缴费用后再办理相关手续。本院调取的材料中还包括文景清华园一期（1#-6#、8#、9#、11#-15#、17#）建设工程规划核实合格证书一份，该证书取得的时间是2016年7月12日。”
从文景公司提供的大连市普兰店区城市管理行政执法局（以下简称“普市城市执法局“）出具《关于文景清华园商住项目的检查情况和处理意见》的记载内容来看，案涉小区共27栋楼，每栋楼都存在着未完全按规划设计施工建设的情况，除18#楼少建6208.16平方米（但实建住宅层数超出审批规划两层等）、25#楼未按审批规划建设公建外，其余25栋楼的每一栋楼均有不同程度上的超建、违建等。其中1#楼至5#楼除住宅超建、顶层超建外，还存在未经规划审批的公建。6#楼、9#楼和11#楼分摊了20#、21#楼的违章的公建面积，23#楼、24#楼和26#楼存在库房超建现象。1#楼和2#楼之间还搭建构筑物未拆净造成百姓上访。整个小区住宅超建15225.35平方米，公建超建4092.24平方米，库房超建7210平方米，合计超建26527.59平方米。对此处理意见主要为：1、1#-2#楼之间搭建构筑物必须拆除；2、对违章超建的26527.59平方米处以罚款，开发单位无能力缴纳罚款，用等价房屋抵押；3、对超建26527.59平方米没收非法所得，开发单位无能力上缴非法所得，用等价房屋抵顶等。
2016年8月10日案涉房屋所在楼取得房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表。
本院确认上述事实有（2016）辽02民终5908号民事判决、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表及二审庭审笔录等在案为凭，业经本院审查，可以采信。
本院认为，本案中，依据已查明的事实，文景公司未按合同约定期限内将需由其提供的办理权属登记的资料报产权登记机关备案致使孙飞未如期办理产权证是不争的事实，现文景公司主张免责的主要理由是因执行政府政策法规、法令造成的逾期办证，即其经普市规建局同意改变了原规划设计的污雨水排放管线造成的现状与原设计图纸不符，未通过验收等，从而未按期办理权属登记备案。
然而，从生效法律文书确认的事实和文景公司提供的普市城市执法局出具的材料来看，即使案涉小区存在着雨污水排放管线的现状与原设计方案不同的情况，但是案涉小区的每栋楼都存在着未完全按规划设计施工建设的情况，除仅有2栋楼未有超建外，其余25栋楼均有不同程度上的超建、违建等情况，累积超建面积高达26527.59平方米。在普市城市执法局和普市规建局分别出具的材料中均提到超建的处理意见。两份材料中不仅未直接载明污雨水排放管线的现状是经过普市规建局同意才施工的，亦未载明污雨水排放管线的现状与原设计方案不同是造成工程未验收通过的唯一原因，或者该26000多平方米的超建面积全部系因文景公司在施工过程中改变施工雨污水管线的路线发生的。相反，普市城市执法局出具材料已经明确指出，案涉小区的超建包括原规划审批未有公建而文景公司实际建有公建、超出原规划审批的住宅加层建设和顶层超建以及部分楼宇存在违章建筑等，根据普市规建局于2015年4月15日出具材料“待缴纳罚款、补缴费用后再办理相关手续”，也就是说，在文景公司未依法缴纳全部超建罚款和上缴超建非法所得等之前，文景公司无法继续办理案涉小区竣工验收备案的相关手续。因此，文景公司上诉称案涉房屋的逾期办证原因不在上诉人、其执行政府法令导致延期等免责理由，均无事实和法律依据，本院不予支持。一审判令文景公司承担逾期办证违约责任，并无不妥，本院予以维持。
至于文景公司以孙飞签署的房屋产权证办理确认单辩称视为孙飞放弃主张逾期办证违约金等一节，本院认为，如前所述，该确认单未记载放弃主张逾期办证违约金的内容，文景公司作此推定没有事实和法律依据。况且文景公司自认该确认单是由其公司单方打印的，即文景公司为了重复使用而预先拟定的且未与业主协商，而且该确认单约定的“商品房买卖合同已履行终结并无纠纷”未采取合理的方式提请对方注意此种免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的内容，应认定该条款无效。因此，文景公司的此项抗辩理由，本院亦不予采纳。
此外，在一审庭审时，孙飞不仅提供了销售不动产统一发票复印件，亦提供了税收通用完税证原件和中国工商银行个人贷款凭证（2013年4月26日贷款到账）证明其已交付全部购房款，而文景公司虽未认可，却未提供反驳证据。况且，如若孙飞未交纳全部购房款，则文景公司早在2013年11月22日将案涉房屋交付给孙飞，亦显悖常理。故一审法院采信该发票复印件，认定孙飞交纳全部购房款及以此为基数计付逾期办证违约金，有事实和法律依据，并无不妥，文景公司的此项上诉理由，本院不予采纳。
综上所述，文景公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，虽一审法院未全部支持孙飞诉请，应有“驳回孙飞的其他诉讼请求”判项，但双方当事人均未对此提出异议，故本院对一审判决予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费296元（大连文景房地产开发有限公司预交），由大连文景房地产开发有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 霍 宏
审 判 员 吕 瑛
代理审判员 刘小南
二〇一七年三月六日
书 记 员 杜玉洁