西安市雁塔区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）陕0113民初15426号
原告：贺代军，女，汉族，1972年3月6日出生，住西安市雁塔区。
委托代理人：冯韧，陕西毕达律师事务所律师。
委托代理人：修娜，陕西毕达律师事务所律师。
被告：陕西金地佳和置业有限公司,住所地：陕西省西安市曲江新区五典坡路1696号金地褐石公馆12号楼。
法定代表人：郝一斌，该公司董事长。
委托代理人：李媛，北京大成（西安）律师事务所律师。
原告贺代军与被告陕西金地佳和置业有限公司（以下简称金地佳和公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原、被告委托代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2014年10月27日，原、被告签订了《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的位于西安市××新区××东路金地湖城大境8号地第5幢3单元4层30401号商品房，房屋总价款为3824000元；被告应于2014年10月30日前将房屋交付原告使用，否则应当自2014年10月31日起按照已付房款日万分之一的标准向原告支付逾期交付的违约金。原告按合同约定支付了全部购房款，但被告未能按约于2014年10月30日前将验收合格的房屋交付原告。原告故诉至法院，请求依法判令：1、判令被告向原告支付逾期交房违约金110513.6元（以总房款3824000元的每日万分之一计，自2014年10月31日至2015年8月15日）；2、判令被告向原告支付逾期办理产权登记违约金19120元（以已付房价款3824000元的0.5%计）;3、本案诉讼费由被告承担。
被告陕西金地佳和置业有限公司辩称，合同约定出卖人应当在2014年10月30日之前将经开发单位、设计单位、施工单位验收合格的房屋交付原告，涉案房屋在2014年10月20日已经竣工并经五方验收合格，具备了交付条件，且其已经通过公告、邮寄方式履行了交房的通知义务，故被告已按合同约定向原告履行了交付义务，不存在逾期交付的违约情形，且逾期交房违约金的诉请已超过两年的诉讼时效。因政府部门原因，故该房产尚未按期办证。
经审理查明，2014年10月20日，原、被告双方签订了《商品房买卖合同》，合同约定，原告购买被告开发的位于西安市××新区曲江××以南，曲江池东路以东金地湖城大境8号地第5幢3单元4层30401号商品房，建筑面积共273.59平方米，地上7层，地下一层，房屋总价款为3824000元；合同约定的付款方式为一次性付款；被告应当在2014年10月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经开发单位、设计单位、施工单位验收合格，并符合本合同约定的商品房交付原告使用；被告如未按合同规定的期限将商品房交付买受人使用，逾期超过30日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1的违约金。被告应当在商品房交付使用后365个工作日内，将办理权属登记需要由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，买受人不退房，被告按已付房价款的1%向买受人支付违约金。合同附件六第二条对《合同》书面通知送达方式补充约定，项目相关事宜的书面通知送达方式为：公告、挂号信、特快专递、或双方约定的其他方式，通知的送达时间为挂号信、特快专递发出三日后或公告见报三日后。
合同签订后，原告按照合同约定的方式支付了全部购房款3824000元。2014年10月，被告将《入伙通知书》以特快专递的方式送达给原告，告知原告所购房屋定于2014年10月30日开始交房，需按照预约的入伙日期办理相关交房手续。原告自认是2015年8月15日，原告办理收房手续，接收了涉案房屋。另查明，2014年10月20日，被告组织勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位对其开发的金地湖城大境涉案房屋进行竣工验收，经五方单位验收检查，该项目满足设计要求，符合图纸规范标准要求，建设单位同意接收使用，验收合格。2015年12月4日，西安市公安消防支队雁塔区大队出具雁公消竣备字（2015）第0079号《建设工程竣工验收消防备案凭证》，载明被告于2015年12月1日申报金地湖城大境8＃地1-4#，12-18#及2#部分地下车库建设工程的竣工消防备案材料齐全，依法核发备案凭证。（注：备案编号61001204NYS150079，项目未抽中）。截止庭审之日，被告因自身原因尚未完成涉案房产的初始登记。
上述事实，有商品房买卖合同、付款凭证、建设工程验收报告、消防备案凭证及庭审笔录等在卷佐证，并经当庭质证，可以作为认定本案事实的依据。
本院认为，原、被告双方签订的《商品房买卖合同》，系双方当事人真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照合同约定全面履行各自义务。原告按照合同约定的方式向被告支付了全部购房款，被告应按约在2014年10月30日之前向原告交付符合合同约定及法律规定的商品房。本案争议焦点为被告是否存在逾期交房违约行为。《建设工程质量管理条例》第十六条规定：“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：……（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；……建设工程经验收合格的，方可交付使用。”《中华人民共和国消防法》第十三条规定：“依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。”参照《建设工程消防监督管理规定》，“一类高层住宅建筑”建设单位必须向公安机关消防机构申请消防设计审核，并且在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收。根据《建筑设计防火规范》第5.1.1，高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。一类建筑包括建筑高度大于54m的住宅建筑。本案涉案房屋地上建筑层数为7层，地下1层，系非一类高层住宅建筑，不属于强制性进行消防验收的建筑。2014年10月20日，涉案建筑已取得建设、勘察、设计、施工、工程监理五方验收，符合合同约定及法律规定的交付使用的条件。原告签订购房合同时，合同中已载明房屋交付时间，且被告已于2014年10月通知原告收房，原告自认是2015年8月15日收房，系其自身原因所致，并非被告迟延交付房屋，故其现主张迟延交房违约金，本院不予支持。另，根据合同约定，被告应当在交房后365个工作日内将办理权属登记需要由其提交的资料报产权登记机关备案，但被告直至庭审之日尚未完成涉案房屋的初始登记，已经违约，应当按照合同约定承担违约责任，故原告主张被告按照合同约定支付总房款3824000元1%的违约金38240元于法有据，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、被告陕西金地佳和置业有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告贺代军支付逾期备案约金38240元。
二、驳回原告贺代军的其余诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2893元，由原、被告各半承担。因原告已预交，被告应在履行付款义务时将上述款项一并给付原告。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。
审 判 长 景振宇
人民陪审员 杨 娜
人民审判员 颜建设
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 李 丹
打印：相丽华校对：魏张红2017年月日送达