福建省莆田市城厢区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）城民初字第239号
原告莆田驰骋本色装饰工程有限公司，住所地：莆田市荔城区学园北街三江大厦四楼，组织机构代码证代码：07321294-4。
法定代表人程伟，经理。
委托代理人林文华（特别代理），福建众益律师事务所律师。
委托代理人黄伟清（特别代理），福建众益律师事务所实习律师。
被告郭齐湘，男，1988年9月23日出生，汉族，住福建省尤溪县。
原告莆田驰骋本色装饰工程有限公司与被告郭齐湘装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依照简易程序公开开庭进行了审理。原告的委托代理人林文华、黄伟清、被告郭齐湘到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，其长期从事店面、家居等装修业务，因被告的TIMI美发店面装修需要，双方于2014年6月25日达成《驰骋本色装饰工程合同书》及附件一份，由原告承担该店面的装修工作。双方在合同中对合同价款、付款期限及违约责任等作出了约定：1、原告承担TIMI美发店面的设计、施工、安装任务；2、工程总价款为人民币185000元，被告在签订合同时付60000元，2014年6月10日前付清二期50000元，6月20日前付清三期50000元，余款于10月15日前付清尾款25000元；3、被告不按合同的约定拨付款，每拖期一天按付款额的10%支付滞纳金。合同签订后，原告依约完成了店面装修工作，但被告未足额支付工程款，现被告仍欠原告尾款25000元。经原告多次催讨款，被告拒不支付。被告的行为已构成违约，为维护原告的合法权益，故提起诉讼，请求判令：1、被告郭齐湘支付给原告莆田驰骋本色装饰工程有限公司工程款人民币25000元及其违约金（自2014年10月15日起按银行逾期贷款利率四倍计至还清之日止，暂计人民币1000元）；2、本案的诉讼费用由被告承担。
被告郭齐湘辩称，原告装修时间推迟10天，装修完后未通知被告验收，装修粗糙、偷工减料，质量存在很多问题，店面未按合同约定进行装修，保修时间期限内被告未予以保修。
在本院审理过程中，原告在本院指定的举证期限内对其主张提交以下证据：
一、原告企业法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法人代表各一份，欲证明原告主体适格。
二、《驰骋本色装饰工程合同书》及附件复印件各一份，欲证明2014年6月25日达成《驰骋本色装饰工程合同书》及附件一份，由原告承担该店面的装修工作。双方在合同中对合同价款、付款期限及违约责任等作出了约定：1、原告承担TIMI美发店面的设计、施工、安装任务；2、工程总价款为人民币185000元，被告在签订合同时付60000元，2014年6月10日前付清二期50000元，6月20日前付清三期50000元，余款于10月15日前付清尾款25000元；3、被告不按合同的约定拨付款，每拖期一天按付款额的10%支付滞纳金。
对原告提供的证据，被告质证认为，对证据一的真实性没有异议；证据二的真实性没有异议，但原告推迟了十天才进行施工，造成被告严重的经济损失，装修质量也不合格，被告要求原告进行返修原告均置之不理，却在合同期满后索要工程款。
本院审查认为，被告对原告提供的证据一、二的真实性没有异议，予以确认。
在本院审理过程中，被告在本院指定的举证期限内对其主张提交以下证据：现场照片十二张，欲证明原告的装修质量有问题。
对被告提供的证据，原告质证认为，该照片系被告单方制作，也不是原告所装修的店铺照片，照片中所示问题不能确定是原有的问题或是装修后人为造成的问题。
本院审查认为，被告提供的证据不能证明其欲证明的内容，不予认定。
经庭审举证、认证，本院认定本案的事实如下：
2014年6月25日，原告莆田市驰骋本色装饰工程有限公司作为甲方与被告郭齐湘作为乙方达成《驰骋本色装饰工程合同书》，由甲方委托乙方承担设计、施工、安装，约定：一、工程概况：工程名称为TIMI美发店，工期自2014年6月27日到2014年7月27日止。二、甲方工作（略）。三、乙方工作（略）。四、关于工程价款及结算的约定（略）。五、关于材料供应的约定（略）。六、关于双方责任的约定（略）。七、关于设计与施工及验收的约定：工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应在接到通知后3天内验收，并办理验收、移交手续，如甲方在规定时间内未能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收，若另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。八、奖励和违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工程外甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方2000元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天按付款额的10%支付滞纳金。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方2000元违约金。3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。并视为甲方已实际验收。4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。九、十、十一（略）。2014年6月27日，原、被告另对付款方式进行约定：签订合同时付六万元，六月十五号前付二期五万元，六月二十号前付三期五万元，余款于十月十五日前付清（尾款二万五千元），工程款总计为人民币十八万五千元。后被告分三次支付给原告60000元、50000元、50000元。被告在庭审中确认原告于2014年8月7日将TIMI美发店交付其使用。
综上所述，本院认为，原、被告签订的装饰装修合同的意思表示真实，合法有效。原、被告在合同中约定的工程款共计人民币185000元，被告已经使用合同约定的装饰装修工程，仅支付给原告工程款160000元，尚欠的尾款25000元，被告应予支付。原、被告在合同中约定被告尚欠的尾款于2014年10月15日前付清，每拖期一天按付款额的10%支付滞纳金，故被告应支付给原告工程款25000元及该款自2014年10月16日起至还清之日止按中国人民银行发布的同期贷款利率四倍计算的利息。被告辩称原告的装修存在质量问题，可另行向原告主张。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
被告郭齐湘应于本判决生效之日起支付给原告莆田驰骋本色装饰工程有限公司工程款人民币二万五千元及该款自2014年10月16日起至还清之日止按中国人民银行发布的同期贷款利率四倍计算的利息。
本案案件受理费人民币450元，减半收取225元，由被告郭齐湘负担。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
申请执行的期间为二年。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省莆田市中级人民法院。
审判员 林吉辉
二〇一五年二月三日
书记员 阮奕清
附：本案相关的法律法规：
《中华人民共和国民法通则》
第一百零八条债务应当清偿。暂时无能力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。