惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤1391民初1970号
原告：李丽冰，女，汉族，1985年10月26日出生，户籍地：四川省渠县，
委托代理人：李明清，广东恒港律师事务所律师。
委托代理人：游姗姗，广东恒港律师事务所律师。
被告：惠州市太东实业投资有限公司，住所地：广东省惠州大亚湾澳头进港大道63号，统一社会信用代码：91441300749153973W。
法定代表人：苏志团。
委托代理人：吕立，该公司工作人员。
委托代理人：蓝洪波，广东卓凡律师事务所律师。
原告李丽冰诉被告惠州市太东实业投资有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2016年7月22日立案受理后，依法由审判员周勇担任审判长，与审判员曾日华、李海仁组成合议庭，于2016年10月11日公开开庭进行了审理。原告李丽冰委托代理人李明清，被告委托代理人吕立、蓝洪波到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，原告与被告于2016年2月26日签订了一份《商品房买卖合同》，其中约定原告购买被告开发的位于惠州市××西区××大道××号名为时尚岛花园的商品房，具体项目为14栋1单元2904号房，房款总价为469799元，付款方式为首期房款149799元+按揭付款320000元。合同签订后，原告己依约办理了按揭合同，并基本支付了房屋总价款。根据原被告签订的《商品房买卖合同》约定，被告应于2014年12月31日前交付合同约定房产，且交付的商品房需经建设、监理、施工、勘察、设计部门验收合格并出具竣工验收报告；被告逾期交付符合合同约定的房产的，应支付原告违约金。合同约定的违约金计算方式为，逾期不超过120天，被告应按己交房款的万分之一按日支付原告违约金；逾期超过120天，被告应按已交房款的万分之一点五按日支付原告违约金。但至2016年7月15日，被告尚未交付原告符合合同约定的商品房，己逾期561天。因此，被告至2016年7月15日应支付原告违约金35746.8元【计算方式：424799元×0.00015×561天】。如被告至本案终结时尚未交付符合合同约定的商品房，违约金则计算至被告交付符合合同约定的商品房之日止，为维护原告的合法权益，原告向法院提起诉讼，请求判令：一、被告继续履行《商品房买卖合同》，向原告交付竣工验收合格并取得竣工验收报告、符合合同约定的房产（房号：14栋1单元2904房），并为原告办理相应房产证；二、被告向原告支付延期交付合格房产的违约金35746.8元（以房款总价469799元为基数，按每日万分之一点五进行计算，从合同约定的最迟交付日期次日2015年1月1日计至被告交付符合合同约定的取得竣工验收报告为止，现暂计至2016年7月15日为561天）；三、本案诉讼费由被告承担。
原告向法庭提交了如下证据：一.商品房买卖合同及附件1、2、3、4，拟证明根据合同约定，被告应当在2014年12月31日前向原告交付房屋，交付条件是该商品房经建设、监理、施工、勘察、设计部门出具竣工验收报告，截止至现在，被告没有出具符合要求的竣工验收报告，该工程没有经过政府部门的验收，仅仅是被告组织自行验收，没有经过政府的验收备案。根据合同第9条第1项第2款约定，超过120天交房，应当按照日万分之一点五支付违约金，合同第十一条对房屋的交接进行了明确的约定，除被告应当提供和出示竣工验收报告之外，还要提供住房质量保证书和住宅使用说明书进行交接，否则原告有权拒绝接收；二.个人贷款支付凭证及还款流水，拟证明按揭贷款支付直接支付给被告，同时证明了被告按月还款的情况；三.收据、首付款刷卡凭证，拟证明被告收到原告支付的购房款及代收费用，该款是原告以刷卡形式支付的。
被告辩称：一、涉案房产已于2015年4月28日具备合同约定的交付条件，被告通知原告收房，原告拒绝，逾期责任不应由被告承担；二、被告不存在逾期交房的违约责任，原被告在2016年2月26日才正式签订《商品房买卖合同》，而合同约定的交房日期是2014年12月31日，显然是不符合实际的，属于被告疏忽导致。而被告在2015年4月28日已取得经建设、监理、施工、勘察、设计部门验收合格并出具竣工验收的报告，房屋已具备交付条件。因此，在原被告正式签订《商品房买卖合同》时，被告的房屋已具备交付条件，被告不存在逾期交房的违约责任。三、即便要计算违约责任，原告关于违约金的计算也是错误的。原告计算违约金的起算日期错误，至多只能从2016年2月27日起算。逾期交房违约金的首付款149799元部分应从2016年2月27日起算，尾款320000元部分应从2016年3月16日计算。计算违约金的截止日期应为2016年9月2日。综上所述，原被告在签订《商品房买卖合同》时，房屋已具备交付条件，原告不存在逾期交房的违约责任，请求法院驳回原告全部诉讼请求。
被告向法庭提交了如下证据：一.建筑工程竣工验收报告、建设工程消防验收意见、电梯合格证明材料，拟证明被告在2015年4月28日前已经取得五方验收，房屋符合交付条件；二.入伙通知书邮寄凭证，拟证明被告已按照合同约定履行了收房通知义务；三.银行放款凭证，拟证明原告尾款支付日期是在2016年3月15日，即尾款的违约金起算日期应从2016年3月16日起算。
经审理查明：原被告双方于20113年10月10日签订一份《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发建设的位于大亚湾西区××大道西××“时尚岛花园”××单元××号商品房事宜。此后，2016年2月26日，原、被告双方又重新签订了一份《商品房买卖合同》及《合同补充协议》，约定原告购买被告开发的上述房产，该房建筑面积89.96㎡。双方就计价方式与价款约定为：该商品房按套出售，总金额为469799元；双方就付款方式约定为：首期房款149799元于2016年1月27日付清，余款320000元以银行按揭付款（按揭数额以银行审批为准）；双方就交付期限约定为：出卖人应当在2014年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经建设、监理、施工、勘察、设计部门验收合格并出具竣工验收报告，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用，商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续；双方就出卖人逾期交房的违约责任约定为：逾期不超过120日，自合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。逾期超过120日后，买受人有权解除合同，买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一点五的违约金；双方就产权登记的约定为：出卖人应当在商品房交付使用后365日内，将办理权属登记需要由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。原被告还对其他相应事宜作出了约定。合同签订后，原告按合同约定支付首期款，并于2016年3月15日通过银行按揭贷款向被告太东公司支付剩余房款320000元。2016年9月2日，被告向原告发出了入伙通知书。原告认为被告延迟交房已构成违约，便向本院起诉。
另查明，被告开发的“时尚岛花园”项目已于2014年3月10日完成了建设工程消防验收，于2015年2月11日完成了电梯监督检验，于2015年4月28日完成建设、监理、施工、勘察、设计五家单位的竣工验收。
以上事实，根据原告提交的商品房买卖合同及附件、个人贷款支付凭证及还款流水、收据、首付款刷卡凭证，被告提交的建筑工程竣工验收报告、建设工程消防验收意见书、电梯合格证明资料、入伙通知书邮寄凭证、银行放款凭证以及双方当事人的一致陈述等证据予以证实。
本院认为，原、被告双方签订的商品房买卖合同不违反国家法律、行政法规的强制性规定，是双方当事人的真实意思表示，双方当事人应按合同约定履行义务。
《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定：“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”。国务院《建筑工程质量管理条例》第十六条规定：“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用”。依照上述规定，建设、勘察、设计、施工、监理五单位综合验收合格是房屋交付前的强制性规定，交付条件是“经建设、监理、施工、勘察、设计五个单位验收合格并出具竣工验收报告的房屋”。因此，依照国家建筑工程竣工质量、消防、人防、规划等强制验收的规定，以及涉案合同的约定，涉案房产的交房标准至少应界定为经建设、监理、施工、勘察、设计五单位竣工验收合格，电梯、消防等设施也验收合格，相关配套达到具备基本生活的条件。本案中，上述条件达成的时间为2015年4月28日，即2015年4月28日涉案商品房才具备交付条件，已经超出合同约定的交付时间2014年12月31日，被告存在逾期交房的违约事实。同时，根据商品房买卖合同第十一条约定，商品房达到交付使用条件后，被告还应当书面通知原告办理收楼手续。本案中，被告于2016年9月2日向原告发出入伙通知书，原告收到入伙通知书后应当自行到被告处办理入伙收楼手续。被告发出入伙通知书后即完成了合同约定的交房义务，因此，原告请求被告交付涉案房屋的诉讼请求，没有事实依据，本院不予支持。既然入伙通知书发出之日应当认定为交房之日，故被告的实际交房日期为2016年9月2日，被告逾期交房610天，应承担相应的违约责任。依照合同约定，逾期交房超过120日，原告要求继续履行合同的，自合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之一点五的违约金。至2016年9月2日止，原告已经支付房价款469799元，故被告应支付原告的违约金为42986.6元（469799元×0.00015×610天）。
关于被告为原告办理房产证的问题。根据合同约定，被告应当在商品房交付使用后365日内，将办理权属登记需要由被告提供的资料报产权登记机关备案，涉案商品房于2016年9月2日认定为可以交付，被告应当在2017年9月2日前将办理权属登记需要由被告提供的资料报产权登记机关备案。也就是说，被告的合同义务是将办理权属登记需要由被告提供的资料报产权登记机关备案即可，因为办理权属登记同样需要原告的配合方能完成，且办理产权登记是国家机关（产权登记机关）的职权而非被告，故原告要求被告办理房产证的诉讼请求，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、被告惠州市太东实业投资有限公司自本判决发生法律效力后10日内向原告李丽冰支付迟延交房违约金42986.6元；
二、驳回原告其他的诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费875元，由被告惠州市太东实业投资有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于惠州市中级人民法院。
审判长 周 勇
审判员 曾日华
审判员 李海仁
二〇一六年十二月二十二日
书记员 刘 静