广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）青民二初字第1259号
原告：广西南宁拓晟科技有限公司，住所地南宁市青秀区新民路4号华星时代广场名仕阁24层2411号房。
法定代表人：兰艳，总经理。
被告：能通科技股份有限公司，住所地北京市海淀区祁家豁子甲2号楼212室。
法定代表人：易骏勇，董事长。
委托代理人：董宇琼，北京市京都律师事务所律师。
原告广西南宁拓晟科技有限公司（以下简称“拓晟公司”）诉被告能通科技股份有限公司（以下简称“能通公司”）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序于2015年8月20日公开开庭进行了审理。原告拓晟公司的法定代表人兰艳、被告的委托代理人董宇琼到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告拓晟公司诉称，2013年12月，原、被告双方在南宁签订了合同编号为NT-BJP13-075-X和编号为NT-
BJP13-076-X的两份《购销合同》。约定由原告向被告提供广西壮族自治区公安厅技术大楼项目智能化工程（指挥通信系统）项目所用货物并负责安装。合同总价款为6794407元，并约定合同签订后被告向原告支付30%的预付款。合同履行交货地点为广西南宁市青秀区佛子岭与东葛路延长线交叉路口西面广西壮族自治区公安厅技术大楼工地。履行方式为被告指定时间交付。又约定在被告未支付清全部合同款之前，所有的货物所有权归原告所有。合同签订后，被告支付了预付款共计3204808元，其后原、被告双方又签订《补充协议》更新了部份货物型号。原告按照《购销合同》及《补充协议》的约定交付了全部货物并进行了安装，被告亦未对货物质量提出任何异议。但被告在原告交付货物后却因故未能按合同约定的时间支付货款，经原告多次催告，被告仍无法支付所欠应付货款人民币3589599元。依据《合同法》及《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，被告无故不按合同履行清偿货款义务，应承担违约责任。被告经原告多次催告仍不支付货款，原告为维护自身合法权益，遂将其诉至法院，请求判令：1、判令被告应支付所欠货款人民币3589599元；2、本案诉讼受理费由被告承担。
被告答辩称，1、原告未按照所述的购销合同及补充协议交付所有货物，原告所称的交付了全部货物不属实；2、原告所主张的被告欠货款3589599元不属实，大部分款项尚未达到支付条件。
原告对其陈述的事实在举证期限内提供的证据有：1、对账函，证明所欠货款事实及数额；2、购销合同，证明合同约定内容及履行方式；3、补充协议，证明合同约定变更的内容；4、联行来账凭证，证明合同履行情况，被告已经履行了部分付款义务；5、货物签收单，证明合同履行情况，因公安厅施工进度问题，部分货物存放在原告方仓库。原告当庭提交证据6、代管协议，证明被告要求原告方代管货物。
被告对原告提交的证据质证如下：对证据1的真实性不认可，对其证明内容也不认可，不能证明所欠货款事实及数额；对证据2《购销合同》的真实性认可，但对其证明内容不认可，购销合同不能证明原告已经全部履行了合同义务；对证据3的真实性认可，证明内容不认可，该证据也不能证明原告履行了合同义务，对证据4的真实性认可，证明内容认可；对证据5真实性不认可，证明内容不认可，不能证明合同的履行情况，原告没有全部履行合同义务。对证据6的真实性不认可，证明内容也不认可，该代管协议已经过期。后，被告书面答复本院称，1、经与能通科技股份有限公司广西公安厅项目部相关人员核实，对账函及货物签收单上确实加盖能通科技股份有限公司项目专用章；但需要说明的是对账函仅是核实双方的财务往来数据，不能证明原告完全履行了合同义务，原告仅履行了部分合同义务，原告不能以此对账函作为支付3589599元依据，被告不能按照对账单履行付款义务。2、经与能通科技股份有限公司广西公安厅项目部相关人员核实，原、被告双方签署了设备代管协议，但该设备代管协议，仅能证明原告已经按照双方协议约定，准备好相关货物，并不能证明原告已经交付货物，不能证明原告完全履行了合同义务。
被告未提交证据。
综合全案证据，本院确认以下法律事实：2013年12月31日，能通公司（甲方）与拓晟公司（乙方）签订《购销合同》，编号为NT-
BJP13-075-X，就广西自治区公安厅技术大楼等项目智能化工程（指挥通信系统）签订供货合约，约定：一、产品明细及合同金额：1、合同总金额为2906120元……三、产品保修条款：1、服务期限：乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定提供设备的保修及售后服务，自项目整体终验合格之日起保修壹年。合同设备自身的保修期长于约定保修期的，以合同设备自身保修期为准。……四、交（提）货地点、方式：乙方送货到甲方指定地点。甲方在货到后，对合同产品的清点检验只是对产品数量、外观的检查，不表示甲方对产品质量的最终验收，有关产品的质量检验，使用合同第二条之规定……五、交付验收……7、交货、安装、施工工期延误（1）如果发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：……由于业主原因要求停工……七、项目验收：设备完成安装实施后，项目具备竣工验收条件，乙方向甲方提供完整的竣工资料及竣工报告，由甲方提出项目初验申请。系统经测试，初验通过后，进入一个月的试运行期。试运行期间，系统出现故障的，由乙方在10日内给予解决，试运行期顺延，试运行期满，进行最终验收，验收合格后由双方签署验收报告。八、付款方式及期限：1、合同生效后，甲方于15个工作日内向乙方支付合同总额的30%预付款，即871836.00元（大写：人民币捌拾柒万壹仟捌佰叁拾陆元整）。2、合同项下全部设备到货前，甲方需支付乙方30%的货款，即￥871836.00元（大写：人民币捌拾柒万壹仟捌佰叁拾陆元整），乙方于款到后3个工作日内送货至指定地点。3、合同项下全部货物安装调试完毕经甲方和业主验收合格，甲方收到乙方开具的合同全额增值税专用发票及双方签署的验收报告后20个工作日内，向乙方支付合同总额的38%验收款，即￥1104325.60元（大写：人民币壹佰壹拾万零肆仟叁佰贰拾伍元陆角整）。4、合同保修期满，如无质量问题，甲方于15个工作日内向乙方支付合同总额的2%质保金，即￥58122.40元（大写：人民币伍万捌仟壹佰贰拾贰元肆角整）。……双方均在合同上盖章确认。主合同后附有产品明细清单，共载有12种产品：……5、主显示屏，夏普，8台，80英寸……6、辅助显示屏幕，夏普，12台，52英寸……。双方在主合同及附件上盖骑缝章予以确认。
同日，双方签订《补充协议》，编号为NT-
BJP13-075-X-A，约定：1、双方一致同意，在已停产设备替代型号及价格确认后，双方对合同金额、清单、付款方式等条款另行协商并签订正式合同变更补充协议。
后，双方再次签订了编号为NT-
BJP13-076-X的《购销合同》，约定：一、产品明细及合同金额：1、合同总金额为3888287.00元……三、产品保修条款：1、服务期限：乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定提供设备的保修及售后服务，自项目整体终验合格之日起保修壹年。合同设备自身的保修期长于约定保修期的，以合同设备自身保修期为准。……四、交（提）货地点、方式：乙方送货到甲方指定地点。甲方在货到后，对合同产品的清点检验只是对产品数量、外观的检查，不表示甲方对产品质量的最终验收，有关产品的质量检验，使用合同第二条之规定……五、交付验收……7、交货、安装、施工工期延误（1）如果发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：……由于业主原因要求停工……七、项目验收：设备完成安装实施后，项目具备竣工验收条件，乙方向甲方提供完整的竣工资料集竣工报告，由甲方提出项目初验申请。系统经测试，初验通过后，进入一个月的试运行期。试运行期间，系统出现故障的，由乙方在10日内给予解决，试运行期顺延，试运行期满，进行最终验收，验收合格后由双方签署验收报告。八、付款方式及期限：1、合同生效后，甲方于15个工作日内向乙方支付合同总额的30%预付款，即1166486.00元（大写：人民币壹佰壹拾陆万陆仟肆佰捌拾陆元整），乙方于款项到账后5个工作日内向甲方提供相应金额增值税专用发票。2、甲方于2013年12月31日前并收到乙方开具的相应金额增值税专用发票后，向乙方支付合同总额的30%到货款，即1166486.00元（大写：人民币壹佰壹拾陆万陆仟肆佰捌拾陆元整）。3、甲方于到货签收之日起60日内并收到乙方开具的相应金额增值税专用发票后，向乙方支付合同总额的38%验收款，即￥1477549.00元（大写：人民币壹佰肆拾柒万柒仟伍佰肆拾玖元整）。4、合同保修期满，如无质量问题，甲方于收到乙方开具的相应金额增值税专用发票后15个工作日内向乙方支付合同总额的2%质保金，即￥77766.00元（大写：人民币柒万柒仟柒佰陆拾陆元整）。……双方均在合同上盖章确认。主合同后附有产品明细清单，共载有15种产品。双方在主合同及附件上盖骑缝章予以确认。
2015年3月6日，能通公司与拓晟公司签订了编号为NT-BJP13-076-X-A《变更补充协议》，约定对原NT-
BJP13-076-X的《购销合同》所列产品明细清单进行变更，合同总金额、付款方式等其他条件不变。合同后附有变更后的产品清单。双方均盖章予以确认。
能通公司于2013年12月6日、2014年1月12日分别向拓晟公司支付了1166486元、2028322元的货款，合计3204808元。上述货款分别用于支付：编号为NT-
BJP13-075-X《购销合同》项下货款的30%即871836元、编号为NT-BJP13-076-X《购销合同》项下货款的60%即2332972元。
截止至2015年3月23日，拓晟公司已向能通公司送达了编号为NT-
BJP13-076-X《购销合同》项下的全部货物，能通公司已签收。截至2015年8月20日，就编号为NT-
BJP13-075-X《购销合同》项下的货物，拓晟公司仅提供了4台80英寸夏普显示屏及2台52英寸的夏普辅助显示屏，能通公司已签收。关于编号为NT-
BJP13-075-X《购销合同》项下的其他货物，拓晟公司均已备齐，并自2013年11月25日起与能通公司签订了多份《广西壮族自治区公安厅技术大楼等项目智能化工程（指挥通信系统）设备代管协议》，约定由拓晟公司代能通公司保管本合同项下的设备。
2015年5月12日，拓晟公司向能通公司出具《对账函》，上载明“……我公司已经依据两份合同完全履行了合同义务，依据合同约定，贵公司尚有余款即￥3589599.00元（大写金额：人民币叁佰伍拾捌万玖仟伍佰玖拾玖元整）未支付，现恳请贵公司核实相关情况，尽快安排付款。”能通公司盖公司项目专用章，并确认“上述情况属实，我公司近期将尽快安排支付所欠款项。”
本院认为，原告拓晟公司与被告能通公司在本案中签订的两份《购销合同》及其《变更补充协议》，是适格主体的真实意思表示，内容未悖法律、行政法规的强制性规定，故为合法有效的合同，双方当事人均应恪守合同约定。原告拓晟公司现要求被告能通公司支付全部未付款，被告能通公司主张付款条件未成就。故本案的争议焦点有二：一是《购销合同》（编号为：NT-
BJP13-075-X）及其相应的《变更补充协议》约定的付款条件是否成就；二是《购销合同》（编号为：NT-
BJP13-076-X）及其相应的《变更补充协议》约定的付款条件是否成就。
关于《购销合同》（编号为：NT-BJP13-075-X）约定的付款条件是否成就的问题。双方确认编号为NT-
BJP13-075-X的《购销合同》的总价款为2906120元，分四次付款；被告能通公司已向原告拓晟公司支付了第一阶段的货款（合同总价款的30%）871836元，现该合同项下的货物已到货，尚未进行安装、调试。根据本合同约定的付款条件，设备到货后能通公司需再向拓晟公司支付第二阶段的货款（合同总价款的30%）871836元。对第三阶段的货款，原告主张设备未能安装、验收系被告自身工期拖延致使未达到安装条件，且被告盖章的《对账函》认可原告已完全履行了合同义务且已达到全额付款条件，被告应予支付剩余全部货款。综合双方签订的《设备代管协议》、《对账函》，原告在2013年11月25日即可发货，根据高度盖然性证据规则，对原告诉称的设备长期未能安装系被告未能提供安装设备的条件这一说法，本院予以采信，被告因自身原因导致工期延误，其不能因此而拖延向原告支付第三阶段的款项；故对第三阶段的验收款（合同总价款的38%）1104325.6元，被告应予以支付。对于质保金，因设备尚在质保期间（终验合格起一年内），为保障被告的相关权益，质保金不宜提前支付，故对合同价款2%的质保金，因尚未达到双方约定的付款条件，本院不予支持。综上，被告能通公司应向原告拓晟公司支付编号为NT-
BJP13-075-X的《购销合同》项下的价款共计1976161.6元。
关于《购销合同》（编号为：NT-
BJP13-076-X）约定的付款条件是否成就的问题。双方确认该合同的总价款为3888287.00元，被告能通公司已签收该合同项下的全部货物，并向拓晟公司支付了60%的货款2332972.2元。现原告拓晟公司要求被告能通公司支付剩余1555314.8元。根据双方合同约定，本合同项下款项需分四阶段支付，被告能通公司已支付前两阶段的货款，第三阶段合同总额的38%验收款，即￥1477549.00元的支付条件为“甲方于到货签收之日起60日内并收到乙方开具的相应金额增值税专用发票后”，现该付款条件已满足，被告能通公司需向原告拓晟公司支付该款项总计1477549元。对于剩余2%的质保金，依约应在质保期满（终验合格起一年）后支付，原告就其提出的主张，本院不予支持。综上，被告能通公司需向原告拓晟公司支付《购销合同》（编号为：NT-
BJP13-075-X）项下货款1976161.6元及《购销合同》（编号为：NT-
BJP13-076-X）项下货款1477549元，合计3453710.6元。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百五十九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告能通科技股份有限公司向原告广西南宁拓晟科技有限公司支付货款3453710.6元；
二、驳回原告广西南宁拓晟科技有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费17758元，由被告能通科技股份有限公司负担17085元，由原告广西南宁拓晟科技有限公司负担673元。
上述债务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或南宁市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行古城支行南宁市竹溪分理处，账号：01×××28），逾期未预交又不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。
代理审判员 胡艳杰
二〇一五年九月十七日
书 记 员 曾晓斌
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。