福建省晋江市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）闽0582民初232号
原告福建省晋江市恒丰喷胶棉织造有限公司，住所地晋江市，组织机构代码。
法定代表人洪炳煌，该公司董事长。
委托代理人姚文稳，男，1985年2月20日出生，汉族，住晋江市。
被告泉州豪廷建材有限公司，住所地泉州市丰泽区，组织机构代码。
法定代表人陈巧玲，该公司执行董事。
原告福建省晋江市恒丰喷胶棉织造有限公司（以下简称恒丰公司）与被告泉州豪廷建材有限公司（以下简称豪廷公司）加工合同纠纷一案，本院于2016年1月5日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告恒丰公司委托代理人姚文稳到庭参加诉讼，被告豪廷公司经本院公告送达传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，原告因公司办公楼建设需要，将阳光房安装工程承包给被告施工。双方于2015年9月19日签订合同，约定被告必须在收到首笔款项后的30日内，即应于2015年10月21日前全部完工，否则按500元/日向原告支付违约金。原告于2015年9月21日通过洪义锋的福建省农村信用社账户向被告汇去首笔款项25800元，材料进场后，原告又于2015年12月3日向被告汇款25800元。施工至今，仍有4扇电动天窗、4片侧面玻璃未安装。经原告多次催促，被告始终以各种理由拖延不来安装，原告派公司相关人员前往被告公司，发现被告公司已撤离场地，法定代表人不知去向。请求判令：1.解除双方签订的门窗施工合同；2.被告向原告支付逾期完工违约金37000元（按每天500元计算，自2015年10月22日开始计算，暂计算至2016年1月5日）；3.本案诉讼费由被告承担。审理过程中，原告变更诉讼请求，将第二项诉讼请求变更为以已付款项51600元为基数，自违约之日按月利率2%计算违约金。原告提供的证据有原告身份证明、被告身份证明、门窗合同及其附件、网银电子回单、阳光房照片各一份，以证明其诉讼主张。
被告未作答辩。
本院认为，被告未到庭参加诉讼，亦未提供证据，视为其放弃相应的诉讼权利。原告提供的上述证据均来源合法，内容真实，应确认为有效证据。
经庭审举证并认证，对本案主要事实作如下认定：
原告恒丰公司将阳光房安装工程承包给被告豪廷公司施工，双方于2015年9月19日签订门窗合同一份，约定：工程内容为原告公司办公楼阳光房制作、安装、调试、验收、维修及售后服务等；承包方式为被告包工、包料、包质量、包工期、包验收合格、包安全及文明施工的形式承包；合同总价款86000元，合同签订后3日内，原告应付给被告25800元，乙方阳光房材料进场后，原告应再付给被告25800元，安装完毕，验收无异议后一个月内，原告应向被告付清余款34400元，原告需将工程款汇至被告指定账户（账号62×××20，户名陈巧玲，开户行中国建设银行泉州滨城支行），原告有权委托他人代付，无论原告委托何人汇至被告账户，均视为原告已付款；合同签订，甲方付款后20日内，阳光房框架做完，再10日内玻璃所有完工，即30天内全部完工；按合同约定支付工程款，每拖延一天，原告按500元/天赔偿被告；如无约定事由拖延，原告有权要求被告按500元/天赔偿误工费。原告通过洪义锋银行账户分别于2015年9月21日、2015年12月3日各付款25800元给被告。被告施工至今，尚有4扇电动天窗、4片侧面玻璃未安装。
综上所述，本院认为，原、被告之间的加工承揽关系合法有效，依法应受法律保护。根据原、被告的合同约定，被告应于原告付款后30日内完工，而原告依约于2015年9月21日支付第一笔款项，即被告应于2015年10月21日完工，但被告至今尚有部分工程未完工，被告行为已构成违约。而经本院传票传唤，被告未到庭参加诉讼亦未提交书面答辩状，应视为被告以实际行为表明不继续履行合同义务，故原告请求解除合同，符合法律规定，予以支持。原告并未举证其具体损失，可认定原告的损失主要是资金占用损失，原、被告双方约定违约金按500元/天计算，该违约金标准过高，原告自愿以已付款项51600元为基数，自违约之日即2015年10月22日起按月利率2%计算违约金，属对其诉讼权利的合法处分，予以支持。被告豪廷公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百一十四条、第二百五十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第一百四十四条的规定，判决如下：
一、解除原告福建省晋江市恒丰喷胶棉织造有限公司与被告泉州豪廷建材有限公司于2015年9月19日签订的门窗合同。
二、被告泉州豪廷建材有限公司应于本判决生效之日起十日支付原告福建省晋江市恒丰喷胶棉织造有限公司违约金，该违约金以51600元为基数，自2015年10月22日起至合同解除之日止按月利率2%计算。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
三、驳回原告福建省晋江市恒丰喷胶棉织造有限公司其他诉讼请求。
案件受理费725元，由被告泉州豪廷建材有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。
审 判 长 陈永固
代理审判员 施艳萍
人民陪审员 苏子龙
二〇一六年五月十八日
书 记 员 王清清
附件：本案所适用的法律法规、司法解释
《中华人民共和国合同法》
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第九十二条受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。
公告送达，应当在案卷中记明原因和经过。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
法官提示：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十九条规定：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》执行程序若干问题的解释
第二十七条规定：在申请执行时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，申请执行时效中止。从中止时效的原因消除之日起，申请执行时效期间继续计算。
第二十八条规定：申请执行时效因申请执行、当事人双方达成和解协议、当事人一方提出履行要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，申请执行时效期间重新计算。
第二十九条规定：生效法律文书规定债务人负有不作为义务的，申请执行时效期间从债务人违反不作为义务之日起计算。