贵州省凯里市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）黔2601民初2367号
原告：姚贤毕，男，1983年9月12日出生，汉族，贵州省水城县人，住贵州省水城县。
委托诉讼代理人（特别授权）：邱学艺，贵州群众律师事务所律师。
被告：杨兰军，男，1985年8月3日出生，汉族，湖南省怀化市人，住湖南省中方县。
被告:贵州大地联创装饰工程有限公司，住所地：贵州省贵阳市南明区指月街6号香格里拉大厦1栋21层1号。
法定代表人：夏斌，系公司总经理。
原告姚贤毕诉被告杨兰军、贵州大地联创装饰工程有限公司劳务合同纠纷一案，本院2017年6月19日受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告姚贤毕及其委托诉讼代理人邱学艺到庭参加诉讼。被告杨兰军、贵州大地联创装饰工程有限公司经本院依法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：一、判令解除原、被告于2017年1月1日签订的《建筑工程劳务分包合同》；二、判令被告杨兰军支付原告劳务费41540元；三、判令被告杨兰军支付原告违约金21702元（已完成的总工程价144680元×15%）；四、判令被告杨兰军支付原告2017年4月1日至2017年5月4日之间因钢管架材料不足造成的停工工资25740元（260元/天/人×33天×3人）；五、判令被告贵州大地联创装饰工程有限公司与被告杨兰军对上述费用承担连带支付责任；六、诉讼费由二被告承担。事实及理由：2017年1月1日，被告杨兰军与原告签订了《建筑工程劳务分包合同》，合同主要约定：被告杨兰军将其承建的凯里经济开发区天和城商住楼A区1#、2#、3#、4#、5#楼的裙楼、主楼、屋面及施工现场内所需要搭设钢管架的所有区域的脚手架搭设、拆卸，所有钢管架的拆除及装车工程分包给原告；1#、4#、5#楼承包价为12000元/栋，2#、3#楼以点工承包，裙楼装饰装修工程架体承包价格为12元/平方米；被告按原告当月实际完成工程量的60%支付工程款；施工期间被告必须为原告方所有职员买保险；违约方付另一方承包工程总人工费的15%为违约金；春节复工后，进入正常施工时，被告确保原告钢管架材料充足，不得影响原告正常施工，如因被告的原因造成原告窝工，被告以260元每天支付原告工资。合同签订后，原告依照合同约定组织农民工进行施工，成为承包工程的实际施工人，但是被告杨兰军却未按合同约定的进度向原告支付劳务费，使得原告及其他农民工的工资一直被拖欠。同时，被告违约未能提供钢管架材料，导致工程停工，原告及其他农民工一直在工地上等待。因长时间没有钢管架进行施工且被告不给原告及其农民工发放基本生活费，原告及其他农民工决定回家等待，但长时间都没有接到被告杨兰军的通知，原告遂回到工地查看究竟，却发现自己承包的上述工程有其他人在施工，原告向被告杨兰军询问原因，杨兰军未作答复。综上，原、被告已经无法继续合作，双方签订的《建筑工程劳务分包合同》无法再继续履行。原告让被告支付欠付的劳务费、违约金和停工工资，但被告一直不予理会，经原告多次讨要，被告才向原告出具了尚欠原告41540元劳务费的证明。被告杨兰军存在的主要违约行为有：1、没有按照合同约定为原告职员购买保险；2、没有按照合同约定向原告支付劳务费；3、没有按照合同约定向原告支付因钢管架材料不足导致停工的停工工资；4、未经原告同意，私自将原告承包的工程拿给其他人做。被告杨兰军作为自然人，其没有对“天和城”项目进行施工的资质，但被告贵州大地联创装饰工程有限公司却违反法律规定将该工程非法转包给杨兰军，故应当依法对欠付的劳务费、停工工资、违约金等款项承担连带支付责任。二被告的行为严重损害原告的合法权益，为维护原告合法利益，特诉至法院。
原告姚贤毕为证明诉请理由成立，在举证期限内向本院提交的证据有：1、《身份证》复印件，拟证明原告的基本身份信息、诉讼主体资格适格；2、《建筑工程劳务分包合同》复印件，拟证明原告与被告杨兰军于2017年1月1日签订了《建筑工程劳务分包合同》，合同对原、被告的权利、义务及违约责任等事项进行了约定的事实；3、《算账记录》复印件，拟证明经过计算确定原告已完成的工程价（劳务费）为144680元，被告已经支付82000元，还剩62680元没有支付的事实；4、《证明》原件，拟证明被告杨兰军应付原告62680元劳务费（工程款），因其不需要原告继续拆除架子，所以扣除需要拆除架子的劳务费（工程款）21140元，尚欠原告41540元劳务费（工程款）没有支付的事实；5、《承诺书》复印件，拟证明被告贵州大地联创装饰工程有限公司是导致原告劳务费被拖欠的工程的总承包企业，其将涉案工程转包给杨兰军等人的事实；6、《天和城施工现场劳务班组联系方式》复印件，拟证明杨兰军是天和城施工现场劳务班组的负责人，龙文卿为施工员的事实。
被告杨兰军、贵州大地联创装饰工程有限公司未答辩，也未提交证据材料。
依据采信的证据并结合当事人的陈述，确认本案事实如下：贵州德正房地产开发有限公司系凯里经济开发区天和城商住楼的开发商，被告贵州大地联创装饰工程有限公司从贵州德正房地产开发有限公司处承揽了上述天和城商住楼项目的装饰工程，并将工程转包给自然人杨兰军。2017年1月1日，被告杨兰军与原告签订《建筑工程劳务分包合同》，合同主要约定：1、杨兰军以发包方的名义将凯里经济开发区天和城商住楼A区1#、2#、3#、4#、5#楼的钢管架搭设、拆卸等工程分包给原告；2、承包单价：1#、4#、5#楼承包价为12000元/栋，2#、3#楼以点工承包，裙楼装饰装修工程架体承包价格为12元/平方米；3、被告按原告当月实际完成工程量的60%支付工程款，架子全部搭设完成后拨付60%，拆除钢架等设施并清理上车后付足90%，其余尾款三个月内一次性付清原告；4、如发生争议，违约方付另一方承包工程总人工费的15%为违约金；5、补偿协议：春节复工后，进入正常施工时，被告确保原告钢管架材料充足，不得影响原告正常施工，如因被告的原因造成原告窝工，被告以260元每天每人支付原告工资。合同签订后，原告依照合同约定组织人员进行施工，施工期间因被告杨兰军未能提供钢管架材料，导致原告停工，原告及其工人遂回家等待复工通知。之后，杨兰军未通知原告复工，并将分包给原告的工程重新发包给他人继续施工。2017年5月4日，被告杨兰军与工地施工员龙文卿向原告出具《证明》，证明载明：“姚贤毕在德正天和城商住楼承包1#、4#、5#楼临边围护架子搭设，拆除，装车，每栋包干价12000元，现扣除每栋3380元，共计10140元，姚贤毕班组将不再负责以后的拆除工作及装车工作。4#、5#楼临街面干挂石材外架搭设4290平方米，以12元每平方米承接搭设、拆除、装车，工程款合计51480元，现扣除11000元，姚贤毕班组将不再负责拆除及装车工作。合计扣除21140元，剩余41540元未付清”。2017年6月19日，原告以被告违约为由，向本院提起诉讼。因二被告均未出庭参加诉讼，本院未能主持双方当事人进行调解。
本院认为：违反法律、行政法规强制性规定的合同无效。本案中，被告杨兰军作为凯里经济开发区天和城商住楼装饰装修工程的实际施工人，再次将工程分包给不具备建筑资质的原告施工，双方签订的《建筑工程劳务分包合同》因违反我国建筑法相关规定，应认定为无效合同。无效合同自始没有法律约束力，对无效合同不存在解除，不能依据无效合同的约定要求给付违约金，综上，对原告关于解除合同及支付违约金的诉请，本院不予支持。关于支付劳务费41540元的诉请，根据被告杨兰军与工程施工员龙文卿向原告出具的证明，可以证实被告杨兰军尚欠原告施工班组劳务款41540元，故予以支持。关于支付停工工资25740元的诉请，无事实依据，故不予支持。关于被告贵州大地联创装饰工程有限公司是否承担连带责任的问题。被告杨兰军作为实际施工人，使用被告贵州大地联创装饰工程有限公司的资质，以贵州大地联创装饰工程有限公司的名义进行施工，故被告贵州大地联创装饰工程有限公司应对原告的劳务款承担连带偿付责任。被告杨兰军、贵州大地联创装饰工程有限公司经本院依法传唤，无正当理由，拒不到庭参加诉讼，视为其对自己抗辩权的放弃，本院依法缺席判决。依据《中华人民共和国建筑法》第十三条、第十四条、第二十九条第三款，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告杨兰军于本判决生效后十五日内支付原告姚贤毕劳务款41540元，被告贵州大地联创装饰工程有限公司对上述债务承担连带清偿责任。
二、驳回原告姚贤毕的其他诉讼请求。
若义务人未按照判决书确定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费已减半收取1010元，由原告姚贤毕负担538元，由被告杨兰军、贵州大地联创装饰工程有限公司负担472元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本。同时，在上诉期限内直接向上诉法院预交上诉费，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。逾期，本判决则发生法律效力。
本判决生效后，如负有履行义务的一方当事人不履行义务，享有权利的一方当事人可在判决书确定履行义务期限届满之日起两年内向本院申请强制执行
审判员 佘 坤
二〇一七年九月十五日
书记员 陈芸芸