广东省东源县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤1625民初1068号
原告：深圳市本岛空调电器销售有限公司（简称本岛空调公司），住所地：深圳市宝安区38区湖滨路新锦安雅园D区1栋01层14号。
法定代表人：邓华添
委托代理人：张少基，广东至友律师事务所律师。
委托代理人：陈荣林，该公司员工。
被告：河源市东江源温泉度假村有限公司（简称东江源公司），住所地：东源县仙塘镇蝴蝶岭工业园综合楼B二楼。
法定代表人：李吟发
委托代理人：曹启洪，该公司员工。
委托代理人：杨振东，广东国晖（前海）律师事务所律师。
上列原告与被告买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行审理。原告委托代理人张少基、陈荣林，被告委托代理人曹启洪、杨振东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即向原告支付其应付的空调设备款和安装工程款人民币共1815400元及其逾期付款违约金（按银行同期贷款利息自2015年1月10日计至上述应付款项清毕之日止）；2、本案诉讼费由被告负担。事实及理由：2014年12月29日，原被告双方就被告度假村一期的依云小镇别墅区27套别墅的空调安装事项分别订立了《空调设备购销合同》和《空调安装施工合同》，合同约定，由原告向被告出售格力品牌的空调设备并负责安装施工，被告按安装进度向原告支付空调款和安装费。其中第一期空调款在空调机进场后的10个工作日内支付合同总价10%，第一期安装费在“本工程室内完成全部与空调相关的配套系统包括钢管及保温、排水管及保温、空调电源配线、新风系统工程并经甲方确认后10个工作日内支付合同暂定总价的30%。合同签订后，原告即按合同约定全面履行自己的义务，迅速调进了空调设备并进行安装。在完成了ABEF栋样板房（计款为22万元）和按合同约定的工程进度（计款为1745400元）时，原告以书面申请的形式于2014年12月30日向被告提出支付空调设备款和安装工程费共1965400元的要求。被告对原告提出的付款要求，一直予以推诿；2017年9月28日，原告再次向其追款时，被告对其欠原告的工程款进行了确认，但被告仍不予付款，自施工至今才分三次共向原告支付了15万元。被告的行为，违反了合同的约定，应依约履行其义务并向原告支付违约金。
被告辨称，请贵院驳回被答辩人的全部诉讼请求，被答辩人施工未达到施工合同9.2和购销合同五.2约定的付款结点；被答辩人提供的空调设备未达到购销合同五.3约定的付款结点，空调设备未全部进场；被答辩人在施工过程中，未提供任何质量保证资料以及施工过程验收资料，施工质量无法鉴定，对此被答辩人负有责任，在本案中对此负有举证责任，被答辩人因自身原因不能举证，无理由要求支付任何款项。原告与被告签订了两份合同一份是买卖合同，一份是工程施工合同，被告认为在同一个法律关系不能同时处理两个合同，对合同的效力我方是没有异议的。
经审理查明，2014年12月29日，原告本岛空调公司（乙方）与被告东江源公司（甲方）同时签订《空调设备购销合同书》和《空调安装施工合同》，双方约定东江源依云别墅27户空调供货和安装由原告承接，不需支付预付款，空调设备为格力品牌，其中空调设备总价3274750元、安装合同总价2543250元；《空调设备购销合同书》约定：“第五条.2、本工程室内完成全部与空调相关的配套系统包括钢管及保温、排水管及保温、空调电源配线、新风系统工程并经甲方确认后10个工作日内支付合同暂定总价的30%。”“第五条.3、空调设备（主机、室内机）全部进场并经甲方初步验收合格后，10个工作日支付合同总价30%。”“第五条2.3、如甲方未能按合同规定支付工程款及相关费用，甲方应依所欠工程款的万分之四支付违约金。”“第六条、质量要求：按生产厂家原厂包装。乙方提交的货物必须为原装全新产品，且乙方具有合法所有权。货物到达甲方处，甲方应立即进行初验，检查货物的品牌、规格、尺寸、数量是否与本合同约定相符。若乙方提交产品违反合同约定的，则甲方有权要求乙方更换，否则甲方有权不予支付该笔货款。”《空调安装施工合同》约定：“第二条2.1、空调安装工程承包范围：东江源依云别墅区A、B、D、F户型，共四个户型二十七栋的样板房空调设备供货与安装，项目根据施工图纸实行包干制等”；“第九条.9.2、本工程室内完成全部与空调相关的配套系统包括钢管及保温、排水管及保温、空调电源配线、新风系统工程并经甲方确认后10个工作日内支付合同暂定总价的30%。”“第九条.9.3、空调设备（主机、室内机）全部进场并经甲方初步验收合格后，10个工作日支付合同总价30%。”“第九条.9.6.3、如甲方未能按合同规定支付工程款及相关费用，甲方应依所欠工程款的万分之四支付违约金。”
原告实际已在2014年9月安排人员和设备进场安装。2014年12月30日，原告向被告发出《工程款支付申请单》，原告申请已完成两份合同约定的第一个付款结点，申请支付按两项合同总价的30%工程款1745400元。2014年12月31日该申请已得到被告公司水电工程师张旭桥、技术总监刘志华的确认“根据现场施工进度，已达到完成按安装施工合同第九条第二款及设备合同第五条第二款，支付合同暂定总价30%工程款。”2016年2月2日被告向原告转账支付50000元，备注：空调设备购销及安装；2017年1月24日被告向原告转账支付50000元，备注：空调设备购销合同；2017年9月19日被告向原告转账支付50000元，备注：东江源依云别墅27户空调安装工程进度款；三笔合计15万元。
上述事实，有原告提供的证据复印件：空调设备购销合同、空调安装施工合同、照片、工程款支付申请书、空调室内机条码、营业执照工商信息资料、电子数据、银行电子回单，及本院庭审笔录予以证实，并经庭审质证可以作为认定案件事实的依据。
本院认为，原告与被告签订的《空调设备购销合同书》和《空调安装施工合同》，系双方真实意思表示，合法有效；两份合同的内容均约定了供货及安装，并约定了相同的第一个付款结点：本工程室内完成全部与空调相关的配套系统包括钢管及保温、排水管及保温、空调电源配线、新风系统工程并经甲方确认后10个工作日内支付合同暂定总价的30%；原告向被告发出《工程款支付申请单》，原告申请已完成两份合同约定的第一个付款结点，申请支付按两项合同总价的30%工程款1745400元，有被告公司的相关负责人在申请书上确认；本案工程停工时间较长，经原告催收，被告支付了15万元的进度款；原告主张两份合同第一个付款结点条件已成就，本院予以采纳。另原告主张完成样板房ABEF栋室内机的安装，要求被告支付工程款22万元，原告发出的这项《工程款支付申请单》没有被告方相关人员的确认，双方在两份合同中对此工程也没有约定，对此主张，本院不予以采纳。原告主张两份合同约定的甲方违约金过低，工程原告是垫资，拖欠的时间也较长，原告要求调整为按银行同期贷款利息自2015年1月10日计至应付款项清毕之日止，符合法律规定，本院予以支持。综上，扣除被告已支付的工程款15万元，被告应按两份合同约定支付原告工程款人民币1595400元及违约金（按中国人民银行同期同类贷款利息自2015年1月10日起计至应付款项清毕之日止）。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、被告河源市东江源温泉度假村有限公司应按两份合同约定支付原告深圳市本岛空调电器销售有限公司工程款人民币1595400元及违约金（按中国人民银行同期同类贷款利息自2015年1月10日起计至应付款项清毕之日止）。
二、驳回原告深圳市本岛空调电器销售有限公司其它诉讼请求。
债务人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费10569元（已按简易程序减半收取），被告东江源公司负担9288元，原告本岛空调公司负担1281元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河源市中级人民法院。
审 判 员 刘建华
二〇一八年一月九日
法官助理 张 华
书 记 员 叶静怡