广东省深圳市宝安区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤0306民初21150号
原告汉唐（唐山）网络科技有限公司，住所地河北省唐山市路南区新华西道30号新华贸写字楼，
法定代表人李华栋。
委托代理人郑博，公司员工。
被告深圳微品趣游科技有限公司，住所地深圳市宝安区福永街道新和社区福园一路31号第二层2823,
法定代表人吴琦。
被告吴琦，男，汉族，出生日期1985年11月19日，户籍住址福建省上杭县。
被告杨鑫蓉，女，汉族，出生日期1988年10月1日，居住地深圳市南山区，
原告汉唐（唐山）网络科技有限公司诉被告深圳微品趣游科技有限公司、吴琦、杨鑫蓉技术合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托代理人郑博、被告吴琦到庭参加诉讼，被告杨鑫蓉经合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2017年1月17日，原告汉唐（唐山）网络科技有限公司与被告深圳微品趣游科技有限公司（以下简称：微品趣公司）签订了《“汉唐游”棋牌娱乐中心平台软件外包合同》，委托被告微品趣公司开发所需的“汉唐游”棋牌娱乐中心平台，被告微品趣公司负责完成软件的设计开发、交付、培训及相关其他服务工作，于2017年3月25日前完成项目的需求的分析、设计、编码、测试工作，并交付原告使用。签订合同后，原告按约支付了技术服务费人民币90,000元，但被告并未按照约定时间完成涉案项目开发，不能交付合符约定产品。原告多次找到被告，要求履行合同。经过协商，2017年6月19日，双方达成延期补充协议约定，原合同完成时间2017年3月25日顺延至2017年7月16日，被告微品趣公司于2017年6月26日提前交给原告一个无明显BUG的项目版本，并于2017年6月26日至2017年7月16日进行玩家内部测试，确保解决原告提交的BUG和细节完善，达到项目上线运营的条件。如果被告逾期完成任务，其违约应追溯至2017年3月26日，被告吴琦愿意承担违约责任。补充协议签订后，至今被告仍未能按照约定交付项目，原告曾多次催促被告及时完成开发制作，但被告却一再推诿，其行为已经严重违反合同约定，对原告的合法权益造成严重损害，为此，原告为了维护自己的合法权益，请求法院判令：1、解除原告与被告微品趣公司之间签订的《“汉唐游”棋牌娱乐中心平台软件外包合同》及相关协议；2、三被告全额返还原告已支付的项目技术服务费9万元；3、三被告向原告支付违约金，按照合同开发报价总额的日1%计算，暂计自2017年3月25日至2017年7月15日的违约金为286,000元；4、本案诉讼费用由三被告承担。
被告微品趣公司、吴琦共同辩称，第一，确实存在延迟情况，赔偿金额过高，赔偿合同标的金额的10%；第二，研发产品接近完成，原告提出余款不再支付，因此双方产生分歧；第三，愿意退还原告支付的9万元前期支付的款项。
被告杨鑫蓉未到庭，亦未提交书面答辩状。
经审理查明，原告与被告微品趣公司于2017年1月17日签订了一份《“汉唐游”棋牌娱乐中心平台软件外包合同》，约定：1、原告委托被告微品趣公司开发“汉唐游”棋牌娱乐中心平台项目；2、被告微品趣公司于2017年3月25日前完成项目需求分析、设计、编码、测试工作并交付原告使用；3、合同总金额为260，000元，其中合同签订后1个工作日内，原告支付90,000元，2017年3月25日软件系统交付原告并通过测试版验收后原告再支付90,000元，第二笔款支付30天后，原告再支付80,000元；4、如微品趣公司逾期完成开发任务，其违约责任应追溯到本合同规定的违约第一天起，每延期一日应向原告支付合同总金额3%违约金，如逾期三十天仍未完成开发任务的，原告有权解除合同，微品趣公司应退还原告已支付费用。上述合同签订后，原告按照约定支付了被告微品趣公司90，000元，但被告微品趣公司并未按约定时间交付开发成果。后原告与被告微品趣公司又于2017年6月19日签订了《“汉唐游”棋牌娱乐中心平台软件外包合同延期补充协议》，确认“汉唐游”棋牌娱乐中心平台存在很多影响体验bug需要修正，并约定：1、原合同完成时间顺延至2017年7月16日，被告微品趣公司于2017年6月26日前提交给原告一个无明显bug的项目版本，并于2017年6月26日至2017年7月16日进行玩家内部测试，达到项目上线运营的条件；2、如被告微品趣公司逾期完成开发任务，其违约责任应追溯至2017年3月26日，每延期一天向原告支付合同总额的1%违约金。被告吴琦在协议底部备注“所有违约责任由深圳微品趣游科技有限公司和吴琦本人（个人）承担”。补充协议签订后，被告微品趣公司仍未按约定交付项目成果，且原告多次通过微信与被告吴琦联系，被告吴琦未应答。
另查，被告吴琦与被告杨鑫蓉系夫妻关系，两人于2015年9月10日登记结婚。
庭审中，原被告双方均明确表示同意解除《“汉唐游”棋牌娱乐中心平台软件外包合同》及《“汉唐游”棋牌娱乐中心平台软件外包合同延期补充协议》。
以上事实，有《“汉唐游”棋牌娱乐中心平台软件外包合同》、《“汉唐游”棋牌娱乐中心平台软件外包合同延期补充协议》、《婚姻登记审查处理表》、微信聊天记录等证据及庭审笔录收录为凭。
本院认为，原被告签订的《“汉唐游”棋牌娱乐中心平台软件外包合同》及《“汉唐游”棋牌娱乐中心平台软件外包合同延期补充协议》合法有效，双方当事人均应依约履行。庭审中原告与被告微品趣公司、吴琦均明确同意解除合同，本院予以认可。被告微品趣公司、吴琦未按照合同约定按期完成软件开发工作，交付开发成果，且签订补充协议后仍未履行，被告的行为已构成违约，应当按照约定承担相应违约责任。原告主张被告微品趣公司、吴琦返还已支付的开发费用人民币90，000元并支付违约金，于法有据，本院予以支持。关于违约金，原告与被告微品趣公司、吴琦约定违约金自2017年3月26日起每日按合同总额的1%计算。由于原告未能提供证据证明因二被告的违约行为对其造成的实际损失，故本院认为，双方约定的违约金过高，依法对违约金予以调整。综合考虑原告的实际损失、合同履行情况、当事人过错程度以及预期利益等因素，酌情确定违约金自2017年3月26日起按合同总价款260,000元的日万分之五计算至清偿之日止。
被告吴琦与杨鑫蓉系夫妻关系，吴琦所欠原告债务发生于二被告夫妻关系存续期间，且二被告亦未提供证据证明该债务属于《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国婚姻法＞若干问题的解释(二)》第二十四条规定的除外情形，原告主张杨鑫蓉对吴琦所负原告债务承担连带清偿责任并未超出法律规定的范围，故本院予以支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第三百三十条、第三百三十二条、第三百三十四条、第一百零七条、第一百一十四条第一款以及《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国婚姻法＞若干问题的解释(二)》第二十四条之规定，判决如下：
一、被告深圳微品趣游科技有限公司、吴琦在本判决生效后三日内向原告汉唐（唐山）网络科技有限公司返还款项90，000元及违约金。（以人民币260,000元为基数，按每日万分之五付至清偿之日止）
二、被告杨鑫蓉对被告吴琦的上述债务承担连带清偿责任。
三、驳回原告汉唐（唐山）网络科技有限公司的其他诉讼请求。
若未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费6,940元，由三被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
审 判 长 杨 燕 华
人民陪审员 王 斯 武
人民陪审员 雷 秀 明
二〇一七年十一月十一日
书 记 员 郭立（兼）
书 记 员 买 晓 荣
附本案相关法律条文如下：
《中华人民共和国合同法》
第三百三十条技术开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。
技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。
技术开发合同应当采用书面形式。
当事人之间就具有产业应用价值的科技成果实施转化订立的合同，参照技术开发合同的规定。
第三百三十二条委托开发合同的研究开发人应当按照约定制定和实施研究开发计划；合理使用研究开发经费；按期完成研究开发工作，交付研究开发成果，提供有关的技术资料和必要的技术指导，帮助委托人掌握研究开发成果。
第三百三十四条研究开发人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的，应当承担违约责任。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国婚姻法＞若干问题的解释(二)》
第二十四条债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务，或者能够证明属于婚姻法第十九条第三款规定情形的除外。