广东省清远市清城区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤1802民初113号
原告：清远市清城东方水韵休闲酒店。住所地：清远市清城区横荷街人民四路38号清远市中汽南方国际汽车城博览中心。
经营者：向少华，男，1963年10月8日出生，汉族，住清远市清城区，
委托代理人：谭玉华，清远市清新区飞水法律服务所法律工作者。
被告：北京金沐康娱家具有限公司。住所地：北京市丰台区南三环中路小铁营**号**幢*层***室。
法定代表人：张朝坤。
委托代理人：史学军，北京市富华邦律师事务所律师。
原告清远市清城东方水韵休闲酒店诉被告北京金沐康娱家具有限公司买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告清远市清城东方水韵休闲酒店的委托代理人谭玉华，被告北京金沐康娱家具有限公司的委托代理人史学军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告清远市清城东方水韵休闲酒店向本院提出诉讼请求：1、解除原告与被告于2015年7月10日签订的《购销合同》；2、被告向原告返还预付款30000元及利息（利息从2015年10月起按银行同期贷款利率计算至付清之日止）；3、被告向原告支付违约金60000元；4、本案诉讼费由被告负担。事实和理由：2015年7月10日，原告与被告签订一份《购销合同》，约定由原告向被告订购一批更衣柜及更衣柜帽线假门，总货款为193800元。合同签订当日，原告必须支付预付款30000元给被告，并约定被告必须于2015年7月30日前发货，2015年8月10日前安装完毕，逾期每天罚款2000元。合同签订后，原告按照合同约定支付了预付款30000元给被告，被告也出具收据收到原告的款项，但直至2015年8月10口，原告还没有收到被告的货物。经多次催告，被告已明确表示不再履行合同。原告认为，被告的行为已构成违约，为维护原告的合法权益，现向法院提起诉讼。
原告清远市清城东方水韵休闲酒店举证如下：1、居民身份证、营业执照，拟证明原、被告的诉讼主体资格；2、购销合同，拟证明原告与被告的权利义务关系；3、网银交易凭证，拟证明原告已通过网银划付预付款给被告的法定代表人的账上；4、、收据，拟证明被告已收到原告的预付款。
被告北京金沐康娱家具有限公司答辩称：1、本案的案由应定为合同纠纷，不一致的应查明案由性质确定，但是本案的内容是承揽合同；2、本案的管辖地虽然经一审、二审裁定，但被告认为根据双方的约定由北京市丰台区法院管辖，程序错误有可能引发问题；3、原告方违约在先，在2015年7月10日双方签订合同后，直到2015年7月29日原告才向被告发送了更衣柜的箱牌号图标，都是需要单独定做加工，7月29日发送的图标英文中多了一个字母S，导致做了160个后，原告又要求另作，在8月3日后发送了修改后的图标，在这种情况下将无法按照原来的期限交付，在协商中予以顺延，但原告坚持要求8月10日完成，致使发生争议，在八月中旬，合同签订人到原告的酒店看到了已经另外制作了更衣柜；4、给被告造成了损失，箱体的部分被告只好予以减价处理，只有一半的价格卖给另外的酒店；所以请依法驳回原告的诉讼请求。
被告北京金沐康娱家具有限公司举证如下：1、电子邮件打印，拟证明7月29日发送的更衣柜箱号的图标是错误的，8月3日进行了修正；2、箱牌的照片，拟证明已经完成了生产加工制作。
本院经审理查明，2015年7月10日，原告清远市清城东方水韵休闲酒店与被告北京金沐康娱家具有限公司签订《购销合同》，约定原告向被告订购更衣柜708套，单价为270元，更衣柜帽线假门52个，单价为50.70元，总货款为193800元；合同签订之日支付预付款30000元，货物交付支付总货款的40%，安装完毕支付总货款的60%；2015年7月30日前发货，2015年8月10日前完成安装，逾期每天付款2000元；如交付的产品、规格、质量不符合合同约定，卖方应予以维修，并承担因维修而支付的一切费用。合同签订当日，原告向被告支付了30000元。后被告没有按照约定向原告交货，也没有将预付款返还给原告。原告已另行购买了相应产品。
本院认为，原告向被告订购更衣柜等产品，本案为买卖合同纠纷，并非被告主张的承揽合同。双方签订《购销合同》之后，原告按照约定向被告支付了预付款30000元，但被告并没有按照约定向原告履行交付产品的义务，被告的行为已构成违约。原告的合同目的已无法实现，故对于原告要求解除《购销合同》的诉讼请求，本院予以支持。合同解除后，被告应当向原告返还预付款30000元，对于原告的该项请求，本院予以支持。关于原告主张的违约金60000元，双方在合同中约定逾期交付每天罚款2000元，是对违约责任的约定，而涉案合同标的金额为193800元，被告的违约行为给原告造成了损失，故对于原告要求被告支付违约金60000元的请求，本院予以支持。因本案中已计算违约金，故对于原告要求计算利息的诉讼请求，本院不予支持。关于被告抗辩认为原告变更了图标设计，构成违约，但原告仅提供电子邮件的内容证实其主张，并没有提供其他经双方签章确认的书面材料证实，因此对于该主张，本院不予采信。即使原告变更了图标设计，也不能据此认定原告存在违约情形，双方在合同中并未就相关事项作出约定，也没有约定在出现类似情形的情况下被告可以延迟交货，双方也没有另外签订补充协议处理，因此，对于被告的该项主张本院亦不予采信，根据合同的约定，本院依法认定违约方为被告。至于被告所主张的损失，首先，被告没有提供证据证实其损失的存在，其次，即使有损失存在，该损失是因为被告的违约行为而产生的，应由被告承担。综上，对于被告的抗辩，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条第一款的规定，判决如下：
一、解除原告清远市清城东方水韵休闲酒店与被告北京金沐康娱家具有限公司于2015年7月10日签订的《购销合同》；
二、被告北京金沐康娱家具有限公司于本判决生效之日起10日内向原告清远市清城东方水韵休闲酒店返还预付款30000元；
三、被告北京金沐康娱家具有限公司于本判决生效之日起10日内向原告清远市清城东方水韵休闲酒店支付违约金60000元；
四、驳回原告清远市清城东方水韵休闲酒店的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费5558元，由被告北京金沐康娱家具有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。
审 判 长 周文俊
人民陪审员 麦 雅
人民陪审员 欧惠娴
二〇一六年十一月二十八日
书 记 员 胡梓恒
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。