宁夏回族自治区银川市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）宁01民初137号
原告：宁夏锦泰鸿业商砼有限公司,住所地宁夏回族自治区银川德胜工业园区新胜东路。
法定代表人：赵民善，公司经理。
委托诉讼代理人：丁立军，宁夏方和圆律师事务所律师。
委托诉讼代理人：张霞，女，1976年4月24日出生，汉族，该公司销售经理，住宁夏回族自治区银川市。
被告：宁夏亘建建筑工程有限公司，住所地宁夏回族自治区石嘴山市大武口区台湾北路33号、35号。
法定代表人：张涛，该公司总经理。
委托诉讼代理人：蔡亘基，男，1974年8月25日出生，汉族，该公司办公室主任，住宁夏回族自治区石嘴山市。
委托诉讼代理人：李杰，男，1983年2月2日出生，汉族，该公司项目代办人员，住宁夏回族自治区平罗县。
原告宁夏锦泰鸿业商砼有限公司与被告宁夏亘建建筑工程有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2017年3月21日受理后，依法组成合议庭，于2017年6月19�公开开庭进行了审理。原告宁夏锦泰鸿业商砼有限公司委托诉讼代理人丁立军、张霞，被告宁夏亘建建筑工程有限公司委托诉讼代理人蔡亘基、李杰出庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2015年4月1日，原告与被告签订了《商品混凝土购销合同》，约定被告为承建位于银川市万寿路与中阿之轴交汇处的宁夏黄河美术馆工程，需购买原告商品混凝土；供货时间为2014年7月至2016年12月，合同同时约定各强度等级混凝土的单价。付款时间和方式为：被告预先交付原告一套别墅及一辆凌志越野车作为商砼预付款；原告供货并垫付不少于500万元的货款，垫付该货款后至主体封顶，支付商砼款金额的60%；双方每月25日核算方量、确认金额，于次月15日前支付所供商砼款60%的现金；剩余40%货款待工程竣工后支付。合同第七条就违约责任约定：被告不按合同约定时间付款，原告将停止供货，且每月应承担所欠货款总额2‰的违约金。合同第十一条同时约定，合同履行中发生争议不能达成一致的，任何一方均可向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
合同签订后，原告按约定和被告要求的时间浇筑混凝土，待2015年12月冬季停工，共计浇筑混凝土37991.5方，总价款为13792412.5元。不知何故，被告施工的工程从2016年春季起再未复工，停工至今。由于被告既未按照合同约定付款（合同约定预付的别墅也未向原告交付等），也未能复工，原告无奈于2016年10月12日依法向被告送达《解除合同通知书》，并进行了公证，《商品混凝土购销合同》已发生依法解除的法律效力。虽经原告反复催要商砼货款，被告依然拖欠至今。
综上�原、被告之间的买卖合同合法有效，双方应当严格遵守、履行。被告违约及停工，给原告造成经济损失并无法履行合同，故提起诉讼，请求判令：1、被告向原告支付商砼货款11294512.5元；2、被告赔偿原告违约损失338835元（以上述欠款金额，按2‰每月的标准，自2016年3月1日起暂计算至2017年4月30日；此后的损失依然按照此标准计算，直至商砼货款付清为止）；3、本案诉讼费用由被告承担。
原告为支持其诉讼主张，当庭提交如下证据：
1、商品混凝土购销合同一份（出示原件、提交复印件），据以证明：原、被告双方于2015年4月1日签订买卖合同及合同的主要内容。被告无异议。
2、宁夏黄河美术馆/亘建建筑工程结算表及其明细（共计25张）（出示原件、提交复印件），据以证明:原告自2014年6月至2015年12月，向被告承建的宁夏黄河美术馆工程共计出售商品混凝土37991.5方，货款额总计13792412.5元。被告无异议。
3、宁夏锦泰鸿业商砼有限公司对账函（出示原件、提交复印件），据以证明：截止2016年10月11日，被告向原告共计支付商砼货款250万元、尚欠货款11294512.5元，以及被告违约的事实。被告无异议。
4、公证书（出示原件、提交复印件），据以证明：原告于2016年10月12日向被告送达《解除合同通知书》，依法解除了双方之间签订的《商品混凝土购销合同》，并对送达行为进行了公证。被告无异议。
5、人民银行支付系统专用凭证、收据（出示原件、提交复印件），据以证明：2016年2月，被告最后一次付款50万元�此后再未支付货款，故原告诉请的违约金是自2016年3月1日开始计算。被告无异议。
被告辩称，对原告的诉请及事实理由均无异议。
经审查，本院认为，原告提交的证据，来源合法，内容真实，予以采信。
经审理查明，被告在承建位于银川市万寿路与中阿之轴交汇处的宁夏黄河美术馆工程期间，于2015年4月1日，与原告签订《商品混凝土购销合同》一份，约定原告为被告施工的该工程供应商品混凝土，被告不按合同约定时间付款，原告将停止供货，且被告每月应承担所欠货款总额2‰的违约金；原告先供货并垫付不少于500万元的货款，垫付该货款后待主体封顶，支付商砼款金额的60%；双方每月25日核算方量、确认金额，于次月15日前支付所供商砼�60%的现金，剩余40%货款待工程竣工后支付；为满足原告资金周转需要，被告交付原告一套别墅及一辆凌志越野车作为商砼预付款；双方并就其他事项作出明确约定。
合同签订后，原告履行了供货义务，自2014年6月至2015年12月，共向被告提供商品混凝土37991.5方，累计供货货值金额为13792412.5元。被告向原告累计付款250万元（以车辆抵顶100万元，以货币、承兑汇票付款150万元），其中2016年2月2日，被告最后一次付款50万元。
2016年10月11日，原告与被告经结算形成对账函一份，确认截止2016年9月30日，被告尚欠原告货款本金11294512.5元未支付。
另查明，2016年10月12日，原告向被告发出《解除合同通知书》，以被告未按约定付款，且工程停工导致原告无法继续供应�砼为由，决定解除双方之间签订的《商品混凝土购销合同》。原告送达《解除合同通知书》时，被告表明暂不同意解除合同，银川市国信公证处对送达过程进行了公证。现原告诉至本院，请求判如所请。
本院认为，原告与被告签订的《商品混凝土购销合同》，系双方当事人真实意思表示，依法成立并生效。合同签订后，原告依约履行了供货义务，但被告未按约支付下剩货款，其行为构成违约。鉴于原告2016年10月12日已向被告送达《解除合同通知书》，双方之间签订的《商品混凝土购销合同》已经依法解除。合同解除后，被告应当清偿之前所欠债务，并应承担民事违约责任。原告第一项诉请成立，本院予以支持。对于原告第二项诉请，经审查，违约金标准并不存在过高之嫌，且符合双方合同约定，本院予以支持。经核定，自2016年3月1日起暂计至2017年4月30日，为316246.35元（11294512.5元×2‰/月×14月）。原告诉请338835元，超出本院核定数额，超出部分不予支持。
综上，原告的诉讼请求部分成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：
被告宁夏亘建建筑工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告宁夏锦泰鸿业商砼有限公司货款11294512.5元、违约金316246.35元（暂计至2017年4月30日），并支付自2017年5月1日起至本判决给付之日止的违约金（按2‰/月计算）。
如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支�迟延履行期间的债务利息。
本案受理费91600元，由被告宁夏亘建建筑工程有限公司负担91465元，由原告宁夏锦泰鸿业商砼有限公司负担135元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区高级人民法院。
审 判 长 牛有成
代理审判员 王 刚
人民陪审员 马翠兰
二〇一七年八月七日
书 记 员 吴恩玲