江苏省靖江市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏1282民初6436号
原告：江苏普隆石化设备有限公司，统一社会信用代码91321282718666442W，住所地靖江市生祠镇生东路13号。
法定代表人：季兴，总经理。
委托诉讼代理人：赵超超，江苏江豪律师事务所律师。
被告:江苏三蝶化工有限公司,统一社会信用代码913212837843969469，住所地泰兴市经济开发区新木路3号。
法定代表人：刘洪林，董事长。
委托诉讼代理人：丁国芳，江苏荆溪律师事务所律师。
原告江苏普隆石化设备有限公司与被告江苏三蝶化工有限公司为定作合同纠纷一案，本院于2016年9月18日立案受理后，根据原告申请依法裁定冻结被告银行存款300000元，并适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人赵超超，被告委托诉讼代理人丁国芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告立即支付原告价款220000元，并承担违约金66000元，合计286000元；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2014年6月19日，原、被告签订加工承揽合同（合同编号为G20170619）一份，约定由原告为被告制作丙烯酸项目913m2换热器一台，价款为1020000元。合同签订一周内被告支付30%预付款，设备制造完毕验收合格发货前被告付合同总价的40%，款到发货，货到现场一个月付合同总价的20%，留10%质保金于质保期满后10日内一次性付清。若被告未按约定时间付款，每天承担罚款1万元的违约责任。合同签订后，原告按约于2014年9月30日向被告交付换热器，但被告并未按照合同约定支付价款，仅于2014年7月5日支付承兑汇票300000元，于2014年9月27日支付承兑汇票400000元，于2015年2月16日支付承兑汇票100000元。原告多次向被告催要，但被告均未付清欠款，至今尚欠原告价款220000元。考虑到被告迟延付款时间较长，违约金数额巨大，故仅要求按照被告欠款金额的30%计算违约金66000元。
被告辩称：原告所述双方签订加工承揽合同及被告付款情况属实。双方在合同中明确约定合同生效后3个月交货，然原告在2014年9月30日才交货，已经违约。根据合同约定迟延交货一天罚款10000元，原告应被罚款110000元，该笔款项被告已从所欠原告价款中扣除。现被告同意支付所欠原告价款110000元（含质保金102000元）。原告在合同履行中存在违约，故原告主张违约金66000元无法律依据，应予驳回。如法院认定被告违约，原告所主张的违约金也过高，只应按银行贷款利率计算。请求法院依法判决。
针对被告答辩，原告补充陈述，被告并未按照合同约定支付价款，每次均未足额付款，且迟延付款。根据合同约定，设备制造完毕验收合格发货前被告需支付合同总价的40%，即408000元，款到发货，但被告迟延付款，直至2014年9月27日才支付400000元，原告收款后于2014年9月30日即交付换热器，3天时间为合理的运输时间，原告并不构成违约。因被告违约时间过长，按合同约定计算的违约金数额巨大，原告在起诉时已经主动进行了调整。被告未按约付款，给原告造成的实际损失并不止利息损失，还包括原告向被告追讨货款产生的相应费用。因此原告主张的违约金并不过高。
经审理查明，2014年6月19日，原、被告签订加工承揽合同（合同编号为G20170619，含技术协议）一份，约定原告为被告制作丙烯酸项目913m2换热器一台，价款为1020000元；合同签订后一星期内支付30%预付款，设备制造完毕验收合格发货前支付40%发货款，款到发货，货到到现场一个月付总价的20%，余款10%作为质保金，在质保期满无质量问题10日内一次性付清；交货期为合同签订后3个月（具体交货时间由被告提前通知）。若因原告原因迟交1天，罚款10000元，若被告未按约定时间付款或未按约定时间提货，则应承担同等的违约责任。合同签订后，被告于2014年7月5日支付原告预付款300000元，于2014年9月27日支付原告价款400000元，原告于2014年9月30日交付被告换热器。2015年2月16日，被告支付原告价款100000元。后被告再未支付价款。2016年6月17日，原告向被告发出催款函，要求被告支付价款220000元（含质保金102000元），然被告未支付。原告催款未果，致起讼争。
上述事实，有原告提供2014年6月19日加工承揽合同（含技术协议），DN1600换热器送货清单，2014年12月20日文件签收单，2016年6月17日催款函及EMS快件单，以及原、被告的庭审陈述等证据在卷佐证，本院予以确认。
本院认为：依法成立的合同，受法律保护。原、被告签订的加工承揽合同，系双方当事人的真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效，双方均应严格按照约定履行各自的义务。本案中，原、被告约定价款分期支付，然被告未按约付款，已构成违约，依法应承担相应的违约责任。根据双方合同约定，具体交货时间由被告提前通知原告，且被告应支付合同总价40%的价款，款到后原告发货。因此在原告发货前被告负有通知和按约支付价款的先履行义务。现被告迟延付款，且被告无证据证明其迟延付款是因为原告在交货前存在违约行为所致，故原告在收款后3日即向被告交付换热器，属合理期间，不能据此认定原告违约。被告抗辩称因原告逾期交货要求扣减价款110000元，无事实和法律依据，该意见本院不予采纳。原告按约为被告制作换热器并经被告验收合格，被告理应按约支付价款。故原告要求被告立即支付尚欠价款220000元的诉讼请求，本院予以支持。
根据法律规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。原、被告在合同中约定若因原告原因原告迟延交货或被告未按约定时间付款，每迟延一天罚款10000元。原告考虑到按约定计算方法计算出的违约金数额巨大，主动减少违约金数额，只按照被告欠款总额的30%主张违约金66000元，而被告抗辩称该违约金过高，请求按银行贷款利率标准确定违约金数额。判断原告主张的违约金是否过高，应当以原告实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量。原则上违约金超过造成损失的百分之三十的，应认定过分高于造成的损失，应予调整。本案中，被告应承担的违约金上限，可参照民间借贷许可的利率标准结合被告逾期支付的价款及期间确定。现原告主张的违约金数额，未超出上述标准，应予支持。
依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十三条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第二十九条的规定，判决如下：
被告江苏三蝶化工有限公司于判决发生法律效力后十日内支付原告江苏普隆石化设备有限公司价款220000元、违约金66000元，合计286000元。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5590元减半收取2795元，保全费2020元，合计4815元，由被告负担（该款原告已交纳，被告于履行判决义务时一并给付原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省泰州市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的规定，向该院预交上诉案件受理费5590元（户名：江苏省泰州市财政局；开户行：农行泰州海陵支行；账号：20×××88）。
审判员 张学军
二〇一六年十月二十八日
书记员 陆园丁
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》：
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)：
第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。
当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。
《中华人民共和国民事诉讼法》：
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。