重庆市九龙坡区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）渝0107民初16871号
原告:北京趣游互动娱乐科技有限公司，住所地北京市朝阳区焦化路甲18号中国北京出版创意产业基地先导区240室，统一社会信用代码911101165844686265。
法定代表人：高岩，该公司负责人。
委托诉讼代理人：王涪宁，北京市明宪律师事务所律师。
委托诉讼代理人：林佳佳，女，汉族，1990年5月20日生，住河南省开封市鼓楼区。
被告：深圳市影响力雕塑艺术有限公司，住所地深圳市坪山新区坪山街道坪环社区马峦山路1号坪山雕塑艺术创意园A01-2-2，统一社会信用代码91440300689414667P。
法定代表人：宋志富，该公司总经理。
委托诉讼代理人：宋荣，重庆隆腾律师事务所律师。
原告北京趣游互动娱乐科技有限公司（以下简称“趣游公司”）与被告深圳市影响力雕塑艺术有限公司（以下简称“影响力公司”）合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。第一次庭审，原告趣游公司的委托诉讼代理人王涪宁到庭参加诉讼，被告影响力公司经本院传票传唤未到庭应诉；第二次庭审，原告趣游公司的委托诉讼代理人林佳佳、被告影响力公司的法定代表人宋志富及委托诉讼代理人宋荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告趣游公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告返回原告支付的货款95400元；2、判令被告赔偿迟延支付的利息691元（计算截止至2017年6月30日），2017年7月1日至实际付款日的经济损失按照同期银行贷款利率计算；3、判令被告赔偿原告各项损失及合理支出130000元；4、被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2017年2月23日，原告与被告签署《水果忍者制作协议》，约定由被告向原告交付水果忍者设备至重庆小时代原告经营场所，合计金额106000元。原告依约支付了首付款95400元，原告于2017年3月7日收到上述设备，经加电验收后，发现被告交付的设备存在一系列的问题，无法通过验收。经协调，被告同意对设备进行维修改进，但经多次催促，被告以种种原因拖延交付至今。
审理过程中，经本院释明，原告增加了解除双方签订的《水果忍者制作协议》及补充协议的诉讼请求。
被告答辩称：1、不同意解除合同，原告诉请解除不符合法定解除和约定解除的情形；2、原告解除合同的诉讼请求并未在举证期限内提出，违反民事诉讼法的规定；3、被告加工制作的产品在出厂前经过了原告的认可，质量是符合合同约定的，补充协议关于验收未通过的约定与事实不符，被告是考虑到朋友关系才在补充协议上签章；4、合同未约定具体的验收标准，现已交付表明符合质量要求，但原告将设备暂存在被告处，被告没有义务再进行优化；5、被告收到货款95400元属实，但若法院认为应当解除合同，则原告应支付被告实际损失88500元，要求在本案进行抵扣。
经审理查明：2017年2月23日，原告趣游公司（甲方）与被告影响力公司（乙方）签订《水果忍者制作协议》，约定乙方为甲方制作水果英雄2连体、水果英雄3连排游戏设备各一套，其中水果英雄2连体价格55000元（材料15000元、人工13000元、运费3200元、安装2700元、差旅费2600元、油漆2200元、工厂费用1800元，管理费14500元），水果英雄3连排价格45000元（材料9800元、人工11000元、运费5200元、安装4200元、差旅费3000元、油漆3500元、工厂费用3000元、管理费5300元），技术标准约定为“以生产厂方生产该产品时所依据的技术标准为准”，交货时间2017年3月7日，交货地点1、水果英雄2连体：广州市阅江中路380号；、2、水果英雄3连排：重庆九龙坡区奥体路1号小时代207幻想家。合同还约定：甲方在收到货物后应在当天按照厂家提供的技术标准进行验收；甲方在验收过程中，如发现产品名称、规格、生产厂家、数量、质量不符合约定，应在收到货物三天内以书面形式通知乙方并提出书面处理意见，但甲方在此期间对货物附有欠费的保管义务。关于付款方式，合同约定：甲方在签订合同后1天内支付20%的定金及40%的预付款，乙方制作完成并由甲方到工厂或拍照验收合格，出厂安装前支付合同总额30%的货款，质保期3个月后支付10%的尾款。关于违约责任，合同约定：任何一方违反本合同规定的义务，违约方在收到守约方要求纠正其违约行为的书面通知之日，应立即停止其违约行为。如违约方在上述期间继续其违约行为或不履行其义务，守约方有权书面通知违约方终止本合同（终止通知自到达违约方之日起生效），并有权就其所受损失获得违约方的赔偿；本合同所称损失包括但不限于直接经济损失、逾期收益、已付或应支付的违约金和赔偿金、律师费、诉讼费、保全费等。
合同签订后，原告支付了90%货款共计95400元。被告完成该2套设备后，将其中一套运输至甲方在广州的指定地点。2017年3月15日，双方签订《水果忍者制作协议补充协议》，约定：甲方在广州指定地点收到乙方运送的一套水果英雄2连体设备，但经验收未通过，目前仅供甲方在广州的展览活动中展示，展示完毕后会将该套设备发回乙方后在甲方的指导之下进行产品的进一步优化，直至通过甲方验收；合同中的水果英雄2连体共2套产品必须达到甲方验收标准，如不能达到验收标准，甲方有权根据之前签订的《水果忍者制作协议》向乙方进行追偿。
庭审中，原告陈述该产品不符合验收要求的具体表现为：1、电力设备不符合要求，需要配合VR设备提供电源；2、设备没有光和影的附带附属设备，制造光影效果；3、木材表面有红漆脱落，木材上有虫洞。被告陈述双方并未约定具体验收标准，被告根据原告的要求进行制作，再由原告在产品上安装VR设备，供人游戏使用。原告举示了律师费发票57000元，并陈述第二项诉请中的13万元，包括律师费57000元，VR设备68000元，差旅费5000元，VR设备是配套设备，无法使用从而产生了损失。
以上事实，有原、被告双方提交并经庭审质证、认证的水果忍者制作协议及补充协议、付款凭证、律师费发票及当事人的陈述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，当事人的合法权益应受法律保护。本案原告委托被告制作所需设备，双方之间成立了加工承揽法律关系，双方签署的水果忍者制作协议不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依照合同享有权利、履行义务。本案的争议焦点是被告是否存在违约行为。本案被告所承揽的水果英雄2连体设备实质上是为被告的游戏设备制作框架，双方在合同中虽然约定技术标准以生产厂方生产该产品时所依据的技术标准为准，但并未明确何种技术标准，达到何种质量要求，即便是补充协议中，双方仍未确定达到何种验收标准，该质量标准的约定属约定不明。原告关于产品电力设备不符合要求、没有光影设施设备的辩论意见没有合同依据，本院不予采纳。原告关于木材表面红漆脱落、木材有虫洞的主张，因未提供证据予以证实，被告不予认可，本院亦不予确认。故此，原告主张被告违约无事实依据，其要求被告支付利息、赔偿损失及合理支出，本院依法不予支持。《中华人民共和国合同法》第二百六十八条规定，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。现被告加工制作的设备2套均已完成，但经双方签订补充协议，确认该产品不符合定做人的要求。即便没有证据证明任何一方存在违约行为，原告诉请解除合同，本院亦予以支持。合同解除后，被告应当返回收到的货款，同时原告也应当赔偿被告为此设备支出的损失。被告陈述实际支出88500元，但仅为单方陈述，原告不予认可。本院依照双方签订的水果忍者制作协议中关于价格的详细约定，将材料、人工、运费、安装、差旅、油漆、工厂费用、税金等作为被告的实际支出，上述支出合计86200元，与应返还货款予以抵扣，剩余管理费部分19800元（14500元+5300元）作为预期利润，不属实际支出，应予返还。被告已收取货款95400元，已收货款与应抵扣的支出相互品迭后，被告还应向原告返还9200元（95400元-86200元）。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四第一款之规定，判决如下：
一、解除原告北京趣游互动娱乐科技有限公司与被告深圳市影响力雕塑艺术有限公司签订的《水果忍者制作协议》、《水果忍者制作协议补充协议》；
二、被告深圳市影响力雕塑艺术有限公司于本判决生效后三日内返还原告北京趣游互动娱乐科技有限公司货款9200元；
三、驳回原告北京趣游互动娱乐科技有限公司的其他诉讼请求。
如未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费2346元，由被告深圳市影响力雕塑艺术有限公司负担346元，原告北京趣游互动娱乐科技有限公司负担2000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。
本判决生效后，当事人必须履行。一方当事人拒绝履行的，对方当事人可以在本判决规定履行期间的最后一日起两年内向人民法院申请执行。
审判员 唐小龙
二〇一七年十一月七日
书记员 陈 科