河南省许昌市中级人民法院
民 事 判 决 书
河南省许昌市中级人民法院
民事判决书
（2017）豫10民终1041号
上诉人(原审被告)：洛阳龙鼎铝业有限公司，住所地：洛阳市伊川县白沙乡常岭村。
法定代表人：韩成艺，任该公司总经理。
委托诉讼代理人：毕思公，河南万基律师事务所律师。
委托诉讼代理人：李世昌，河南万基律师事务所实习律师。
被上诉人(原审原告)：河南森源电气股份有限公司，住所地：长葛市魏武路南段西侧。
法定代表人：杨合岭，任该公司董事长。
委托诉讼代理人：岳营周，河南七星灿律师事务所律师。
委托诉讼代理人：王桂霞，河南七星灿律师事务所律师。
洛阳龙鼎铝业有限公司（以下简称龙鼎铝业公司）与河南森源电气股份有限公司（以下简称森源电气公司）承揽合同纠纷一案，不服河南省长葛市人民法院（2016）豫1082民初2212号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年03月15日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙鼎铝业公司委托诉讼代理人毕思公，森源电气公司委托诉讼代理人王桂霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
龙鼎铝业公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回森源电气公司诉讼请求。事实和理由：1、一审程序错误。龙鼎铝业公司于一审中提出反诉，要求解除合同，赔偿损失，一审法院未予审理；2、一审认定事实错误。双方签订的不是承揽合同。龙鼎铝业公司有证人证明多次要求森源电气公司交付设备，但是对方没有交付，致使龙鼎铝业公司不得不另行高价购置替代货物，违约方是森源电气公司。3、一审适用法律错误。森源电气公司没有主张交付设备，一审法院判令森源电气公司交付设备超出诉讼请求。双方合同约定了先交货后付款以及质保金条款，而一审法院违反合同约定进行判决。
森源电气公司辩称，龙鼎铝业公司没有采购诉争电气设备的配套设备，这是该公司至今不通知交付设备的根本原因。由于龙鼎铝业公司的非善意违约，造成合同履行逾期，其不能再享有质保金延期支付的权利，但是这并不免除森源电气公司的质保义务。一审法院判决森源电气公司在龙鼎铝业公司支付货款后交付设备，是对龙鼎铝业公司承担违约责任后的权利保护，判决是适当的。
森源电气公司向一审法院起诉请求：被告龙鼎铝业公司立即支付合同价款2460825元，并赔偿逾期付款利息损失（自2013年8月20日按中国人民银行贷款基准利率年息的1．4倍计算至本案裁判文书生效之日）。
一审法院认定事实：2011年6月17日，原、被告双方签订《产品定作合同》一份，约定：由原告为被告加工定作“低压母线桥架“，合同价款107250元；同年7月18日、原、被告签订《供货合同》一份，约定：由原告为被告加工定作“低压柜、配电箱”等电气设备，合同价款6430000元；技术条件及所依据的标准：按照国家标准GB3906-2006及需方的技术条件执行、产品质量一年内实行三包，结算方式：预付合同总额20％；货到验收后付40％；运行3个月或货到后6月内付30％，余10％为质保金一年，质保期内无质量问题质保期满后10日内付清，银行承兑结算。同年10月30日，原、被告双方签订上述《供货合同的补充合同》一份，由原告为被告增加加工定作“断路器”及“过电压保护”设备，合同价款31850元。后原告依约制作完成定作物，但原、被告双方仅交接合同约定的“箔材一分厂一号高炉”所涉及的相关电气设备价值4001025元，而剩余与合同约定的（箔材一分厂二号高配型号：KYN28A-1233面总价1296723元；型号：TBB-10／36001套总价274101元；型号：ZGD-110／38Ah1套总价48182元；型号：GMXQ7．6套总价32680元；低压柜型号：GGD18台总价604378元；检修动力箱型号：DX／XL-213台总价11616元；微机保护型号：IPACS19台总价154545元；配电箱型号：MX／XMM-1N-30610台总价6750元；断路器型号：VS1-12／20001台、过电压保护型号：SHK-104只总价31850元）总价值2460825元的定作设备，原、被告双方至今尚未交付，双方因此发生纠纷，原告诉至本院。
一审法院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。原告与被告签订的《供货合同》为承揽合同，系双方真实意思表示，合同合法有效，对双方均有法律约束力。据法律规定：“合同双方当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。”结合本案，原、被告双方均认可未交付的货物价值2460825元且并未对合同标的物的具体交付期限明确约定，而涉案合同签订后并已部分履行，至今，双方就剩余合同标的物的交接时间，未达成一致意见，故依据法律规定，原告作为标的物交付的一方，可随时要求被告接受标的物，并有权请求被告支付相应的合同价款。被告以合同未约定具体标的物交付时间为由，而拒绝接受剩余合同标的物，拒付相应合同价款，并以此提出解除合同的抗辩的行为，足以确认其已明确表示不履行合同义务，依据法律规定，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。故原告可以要求被告继续履行合同并承担违约责任，且请求被告支付剩余合同价款，不受合同约定的先交货后付款及质保金支付等合同权利义务起始条件的约束。同时，本案原告主张剩余合同价款的支付的同时，并不免除原告的应履行标的物交付等合同义务。对于原告主张逾期付款利息损失，因缺乏事实依据，该院不予支持。判决：一、被告洛阳龙鼎铝业有限公司于本判决生效后十日内支付原告河南森源电气股份有限公司货款2460825元；二、原告河南森源电气股份有限公司于接收被告洛阳龙鼎铝业有限公司支付的上述货款后十日内交付合同约定的电气设备；三、驳回原告河南森源电气股份有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费26487元，保全费5000元，由被告洛阳龙鼎铝业有限公司承担。
二审中，当事人没有提交新证据。
二审查明事实与一审一致。另查明，双方在签订合同期间签订有详细的技术协议，对设备技术规范、使用的环境条件、技术要求和质量保证及试验作出了明确约定。
本院认为，关于一审程序问题。龙鼎铝业公司上诉称于一审中提出反诉，一审法院未予审理。经审查，没有发现龙鼎铝业公司在一审中提出过具体的反诉请求，因此，对其主张不予采信；关于一审认定事实正确与否问题。双方在签订合同期间有详细的技术协议，对设备技术规范、使用的环境条件和技术要求作出了明确约定，因此，一审法院认定双方签订的是承揽合同并无不当。合同的履行为合同当事人签订合同的共同目的和价值追求，龙鼎铝业公司主张多次要求森源电气公司交付设备而对方没有交付的事实，与合同目的及常理不符，除非有充分证据证明其主张，而其提供的证据仅有证人证言，证明力不足令人相信。相比之下，森源电气公司的主张更合乎常理与逻辑，应予采信。关于一审适用法律问题。一审法院判决龙鼎铝业公司支付货款后由森源电气公司交付设备，是为公平维护和实现双方合法权益，并避免形成新的争议和诉讼，不存在违法裁判。合同约定的结算方式是在双方守约情形下的安排，如果在付款方已经长期违约情况下，再要求守约方按结算条款结算，有悖诚实信用和公平原则，因此，一审法院对双方履行次序的判决既是对违约行为的矫正，也是对诚实信用和公平原则的维护，应予支持。
综上所述，龙鼎铝业公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费26487元，由洛阳龙鼎铝业有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 胡琰峰
代理审判员 肖永强
代理审判员 刘贺举
二〇一七年五月二十二日
书 记 员 张扬梵
执行催告通知书
履行义务人：
你方应在生效判决指定的期限内主动履行判决确定的义务。
如果不履行，你将承担如下法律责任。
1、增加执行成本，未在指定期间履行的，支付迟延履行金或加倍支付迟延履行期间的债务利息，承担执行费用。如实报告财产，否则罚款，拘留。
2、消费行为受限，买房置业，旅游度假，坐飞机，高铁，住宾馆，上夜总会、出境等，给与严格查控及限制。
3、经商立项不便，在国有土地，林地使用，占有，企业认证，年检，申请补贴性资金和社会保障资金，享受优惠性政策等方面，予以限制。
4、就业就学受阻，限制招录（聘）为公务员或事业单位工作人员，登记为事业单位法定代表人，担任国有企业法定代表人，董事，监事，限制子女就读高收费私立学校。
5、限制评先受奖，不得评为道德模范，已获得道德模范的撤销。单位或其领导成员成为失信被执行人的，不得参评文明单位，已取得文明单位的撤销。
6、控制资金财产，查封，扣押，冻结，划拨，变价，扣留，提取，拍卖，变卖可供执行的存款，债券，股票，基金，收入及财产。
7、追回债权抵债，对你享有到期债权的第三人发履行到期债务通知，追讨你担保，与他人共有，第三人占有的财产。
8、拘传拘留罚款，对你无正当理由拒不到场的拘传，拒不履行的处十五日以下拘留，个人罚款十万以下，单位罚款五万以上一百万以下。
9、刑事自诉追究，申请执行人对拒不执行判决、裁定，侵犯其人身、财产权利的被执行人，在公安、检察机关不予追究刑事责任的情况下，可以提起刑事自诉。
10、刑事责任承担，有能力而拒不执行法院判决，裁定，情节严重的，处以七年以下有期徒刑，拘役（一月以上六个月以下）或罚金。
邮编：461000
地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口