辽宁省盖州市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）辽0881民初87号
原告许洪家，男，1960年12月8日出生，汉族。
委托代理人王崇，系辽宁辰州律师事务所律师。
被告李正伟，男，1970年6月28日出生，汉族，辽宁省盖州市人，个体。
委托代理人孙玉志，男，1970年6月28日出生，汉族，辽宁省盖州市人，法律工作者。
被告辽宁龙华建筑工程有限公司。
法定代表人，张兆良，系公司经理。
被告中冶天工集团天津有限公司机装分公司。
负责人张玉宏，系公司经理。
委托代理人向晓东，系北京大成（天津）律师事务所律师。
被告中冶天工集团天津有限公司。
委托代理人尚林祥，男，1962年1月8日出生，汉族，上海市宝山区人，系该公司法务。
原告许洪家诉被告李正伟、辽宁龙华建筑工程有限公司、中冶天工集团天津有限公司机装分公司、中冶天工集团天津有限公司劳务合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告及被告李正伟、中冶天工集团天津有限公司机装分公司、中冶天工集团天津有限公司委托代理人到庭参加诉讼、被告辽宁龙华建筑工程有限公司经本院合法传唤未到庭，本案现已审理终结
原告许洪家诉称，我是农民工工头，2012年8月份，我带领32名农民工，在新疆伊犁李正伟的工地干活。因被告中冶天工集团有限公司机装分公司未能按照合同约定拨付工程款，导致工程停工。停工后我们向被告追要工资款，被告以天津方未有给付工程款为由，拖欠不给。故诉至法院，要求被告李正伟支付拖欠农民工工资，被告辽宁龙华建筑工程有限公司承担连带给付义务，被告中冶天工集团天津有限公司在欠工程款范围内，承担连带给付义务。
被告李正伟辩称，拖欠农民工工资属实，工资数额应当以记工凭证为准。我承包的施工项目，大部分是人工费，我没有支付原告工资，是因中冶天工集团天津有限公司机装分公司拖欠工程款造成的，2015年4月，中冶天工集团天津有限公司机装分公司给我出具了工程结算单，至今尚欠1103240元工程款未付。所以农民工工资应由中冶天工集团天津有限公司机装分公司和中冶天工集团天津有限公司支付。
被告辽宁龙华建筑工程有限公司（以下简称龙华建筑公司）辩称，我公司与中冶天工集团天津有限公司机装分公司签订的建筑工程施工合同没有实际履行，天津机装分公司将工程实际转包给李正伟，工程款由天津机装分公司直接给付李正伟，我公司没有参与工程施工和工程款结算，也没有收到天津机装分公司任何工程款。我公司没有招用原告施工，没有给付工资的义务，望法院驳回原告对我公司的诉讼请求。
被告中冶天工集团天津有限公司（以下简称天津公司）中冶天工集团天津有限公司机装分公司（以下简称天津机装分公司）辩称，我们请求法院驳回原告的诉讼请求。原告诉状中明显捏造事实，所谓原告是包工头与事实不符，系相关第三方为工程款采取的变相手段，被告手中有辽宁龙华建筑工程有限公司提供的农民工考勤记录和工资清册相关工资发放，均有农民工本人签字及手印，每月工资发放到农民工本人手中。如原告陈述情况属实，那么工资应先发放给原告，再由原告发放给32位农民工。无论是在工资发放上，工人的人数上，原告陈述均不属实。关于工程结算问题，天津机装分公司与龙华建筑工程公司尚未达成一致，正在磋商中，磋商不成，被告将提起诉讼。
经审理查明，2012年8月13日，天津二十冶建设有限公司机械设备安装工程分公司（后更名为中冶天工集团天津有限公司机装分公司）与龙华建筑工程公司签订了首钢伊犁钢铁有限公司炼钢车间改造工程的建筑安装工程分包合同，该工程的实际施工人是被告李正伟。李正伟在签订正式建筑安装工程分包合同前，于2012年8月9日与32位农民工代表许洪家签订了施工劳务承包合同（该合同原告丢失，2016年和被告李正伟补签了合同）合同约定：一、工程名称：首钢伊犁钢铁有限责任公司车间改造工程。二、工程施工地点：新疆维吾尔族自治区伊犁州新源县首钢伊犁钢铁有限责任公司厂区内。三、许洪家等人的费用由李正伟预付和承担。许洪家负责组织人员进场工作，劳务人员人数符合工程需要。四、承包方式与内容：许洪家承包仅为劳务费（包工不包料），完成李正伟承建的建设方图纸全部施工项目。五、工程质量和安全：根据业主要求工程质量达到优良，因此施工方必须保证质量，如工程不合格，许洪家必须返修至合格，返工和修理的一切经济损失许洪家自己承担。许洪家必须服从李正伟安排，按照《安全操作规范》施工，因许洪家造成安全事故的由许洪家承担。六、付款方式和工期：按主合同付款比例拨付劳务费用，工期同主合同一致。七、许洪家工程未结束提前退出工地，李正伟有权拒绝支付往返交通费并不予结算工程款；李正伟未按时支付工程款的许洪家有权停工，造成的损失由李正伟承担。八、未尽事宜双方协商。李正伟在施工过程中，因缺少劳动人员，又另外雇佣了部分劳务人员，被告李正伟尚欠原告等农民工工资1411610元未有给付。李正伟已完成的工程，2015年4月施工单位龙华建筑工程公司，天津二十冶首钢伊犁炼钢改造工程项目经理部，天津二十冶建设有限公司机械设备安装工程分公司财务科，天津二十冶建设有限公司机械设备安装工程分公司经营计划科，天津二十冶建设有限公司机械设备安装工程分公司审计室，对工程进行了结算，结算净值3553240元，天津机装分公司已支付工程2456000元，尚欠1097240元。被告中冶天工集团有限公司机装分公司是中冶天工集团天津有限公司的分支机构，有营业执照，无法人资格。
上述事实，有双方当事人陈述的笔录及提供的证据，在卷为凭，经庭审质证，予以采信。
本院认为，被告李正伟在与天津机装分公司商定首钢伊犁钢铁有限公司炼钢车间改造工程后，便与农民工代表许洪家签订了施工劳务承包合同，原告等人在完成自己的工作量后，被告李正伟欠原告等人的工资无异议，所以被告李正伟应按约支付原告方等人劳动报酬，以天津方拖欠工程款未有给付，拒付原告等人的工资是错误的。天津机装分公司尚欠被告李正伟工程款，所以天津机装分公司应在欠工程款范围内承担连带责任，如机装分公司自己的财产或经费不足以偿付该工程款时，其法人单位的天津公司，应承担连带给付责任，被告龙华建筑工程公司系被告李正伟挂靠其公司对外签订的合同，龙华建筑工程公司并未有实际参与工程的管理和建设，所以不应承担责任。关于被告天津公司和天津机装分公司提出，原告与被告李正伟签订的施工劳务承包合同是后补签，庭审后，经本院询问原告，原告称原签订的合同已丢失，后与被告李正伟补签的，同时，原告等人已在李正伟的工地劳动完毕，其合同是何时签订的并不能影响被告李正伟应支付给原告等人的工资。天津机装分公司提出，工程结算尚未有与龙华建筑公司达成一致意见，从原告提供的工程结算单内容看，李正伟所完成的工程已结算完毕，同时天津机装分公司并没有提供反驳的证据证明工程款未有结算完毕的证据，故对天津两公司的请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第八十七条、第一百零六条之规定，判决如下：
一、被告李正伟于本判决书生效后十日内给付原告许洪家等人的工资款1411610元。
二、被告中冶天工集团天津有限公司机装分公司于本判决书生效后十日内，在欠1097240元工程款范围内，承担连带给付责任。
三、被告中冶天工集团天津有限公司对被告中冶天工集团天津有限公司机装分公司承担连带给付责任。
四、驳回原告许洪家对辽宁龙华建筑工程有限公司的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息
案件受理费17500元，由中冶天工集团天津有限公司负担14675元，李正伟负担2825元。保全费5000元，由中冶天工集团天津有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按双方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省营口市中级人民法院。
审 判 长 施全军
审 判 员 王宏丽
人民陪审员 董晓波
二〇一七年七月三十日
书 记 员 郭召延