湖南省桃江县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）桃民一初字第1651号
原告：湖南核工业建�有限公司。
住址：湖南省长沙市开福区德雅路1488号鑫政大厦16楼。
法定代表人：吴杨国，该公司总经理。
委托诉讼代理人：熊屹，湖南天地人律师事务所律师，代理权限为特别授权代理。
委托诉讼代理人：曹军，湖南天地人律师事务所律师，代理权限为一般代理。
被告：湖南口味王集团有限责任公司。
住址：湖南省益阳市资阳区资阳东路68号。
法定代表人：郭志光，该公司董事长。
委托诉讼代理人：张小平，该公司法务部职员，代理权限为特别授权代理。
委托诉讼代理人：罗广，湖南义剑律师事务所律师，代理权限为一般授权代理。
原告湖南核工业建设有限公司与被告湖南口味王集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年12月17日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。第一次开庭原告的委托诉讼代理人熊屹、曹军，被告的委托诉讼代理人张小平、罗广到庭参加了诉讼，第二次开庭原告的委托诉讼代理人曹军、被告的委托诉讼代理人罗广到庭参加了诉讼，原告的法定代表人吴杨国，被告的法定代表人郭志光均未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告湖南核工业建设有限公司向本院提出诉讼请求：一、请求判令被告向原告支付空调安装工程欠款2233693元；二、请求判令被告向原告支付2013年8月17日至2015年12月8日期间的逾期违约金1098824元，并从2015年12月9日起至付清所有欠款时止按年利率24%的标准向原告支付逾期违约金�三、判令被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：原告与被告于2011年9月23日签订《空调安装合同》，合同总价7500000元，于2012年7月6日签订《桃江中央空调安装合同补充协议》，增加空调安装工程款145693元，于2012年7月20日签订《桃江中央空调安装补充协议》，增加空调安装工程款148000元，2012年8月13日被告确认的工程变更，增加金额65000元，以上共计空调安装工程款金额为7858693元。合同签订后，原告按合同约定完成了被告桃江基地1号、2号厂房及办公楼中央空调安装工程，并早已交付被告使用。2013年8月16日双方签署了《桃江中央空调工程验证单》。被告已支付空调安装工程款5625000元，按照《空调安装合同》2.4款约定验收合格应支付的1125000元、按《空调安装合同》2.5款约定工程验收合格半年后7日内应支付的375000元和工程验收合格一年后7日内应支付的375000元以及按�桃江中央空调安装合同补充协议》和被告确认的工程变更增加金额均没有支付，被告共计尚欠原告空调安装工程款2233693元。原告多次派人向被告催讨，但被告一直拖延未付，被告已构成严重违约。根据《空调安装合同》12.2款的约定，被告应按10000元/天支付违约金，但根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，违约金超过年利率24%的部分人民法院不予支持，故以欠款本金按年利率24%的标准请求支付逾期付款违约金。
被告湖南口味王集团有限责任公司辩称：一、他公司无需向原告公司支付空调安装工程款2233693元，理由如下：原告诉称《空调安装合同》2.4款约定：中央空调施工安装完工后，经调试运行并经他公司验收合格，原告提供所有发票后，他公司在收到所有发票的10日内支付原告总合同价款15%验收款1125000元。双方于2013年8月16日签署的《桃江中央空调工程验证单》并不意味着原告履行了《空调安装合同》2.4款约定的义务，该工程验证单并不是他公司验收合格单，因此，该项目工程未调试运行并由他公司进行验收，原告也未提供所有发票，故原告要求他公司付款的条件不成熟，他公司无需支付原告空调安装工程款2233693元。且在原告从他公司处承包的《水电安装合同》项目中，原告私自行贿他公司员工虚增合同价款两百多万元，也正是基于这一原因，原告才迟迟未向他公司提出竣工验收申请和提供所有发票，也未催促他公司付款；二、他公司无需向原告支付逾期违约金1098824元。鉴于原告要求他公司付款的条件不成熟，他公司并未违反《空调安装合同》约定的付款义务，因此，原告要求他公司支付逾期违约金同样没有事实和法律依据。综上，原告所述内容部分与事实不符，其诉讼请求没有事实和法律依据，请求法院予以驳回。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，对有争议的证据和事实，本院认定如下：一、关于工程漏项的工程价款的计算，原告向本院提供了电子水处理仪的报价单，证明电子水处理仪的价值为8200元，并自认安装工资为1000元，被告未提供相反证据予以证实原告所言不实，故本院采信原告未完成工程价款为9200元；二、关于中央空调是否已竣工验收及结算的问题，原告向本院提供了工程信息联络单一份、桃江中央空调工程验证单一份，证实该中央空调工程已于2013年1月12日已交给被告使用，并于2013年8月16日对工程量进行了核对。
根据当事人的陈述和经审理查明确认的证据，本院认定事实如下：2011年9月23日，原、被告签订《空调安装合同》一份，原告湖南核工业建设有限公司承包了被告湖南口味王集团有限责任公司（原益阳市口味王槟榔有限责任公司）桃江基地1号、2号厂房及办公楼中央空调整体工程，合同包干总价为7500000元，同时约定自合同签订之日起，益阳市口味王槟榔有限责任公司支付湖南核工业建设有限公司总合同价款的30%，即2250000元作为定购设备的定金，空调风管、管材等辅料到达场地后，被告再支付合同总价15%的材料款1125000元给原告，主机及水泵到达场地后，支付总合同价款15%的设备款1125000元，工程进度完成70%后，原告湖南核工业建设有限公司提供3712000元的增值税专用发票，益阳市口味王槟榔有限责任公司在七日内付总合同价款15%的进度款1125000元，中央空调施工安装完工后，经调试运行并经益阳市口味王槟榔有限责任公司验收合格，湖南核工业建设有限公司提供所有发票后，益阳市口味王槟榔有限责任公司在收到所有发票的十日内支付湖南核工业建设有限公司总合同价款15%的验收款1125000元，余下总合同价款10%作为工程质保金，在工程验收半年后七日内，经确认无任何质量及服务问题的，益阳市口味王槟榔有限责任公司支付其中5%的质保金，即375000元给湖南核工业建设有限责任公司，一年后七日内再支付剩余375000元质保金给湖南核工业建设有限责任公司，双方还对安装工期、材质及要求、双方的权利义务、质量要求等进行了约定。在施工过程中双方又于2012年7月6日签订《桃江中央空调安装合同补充协议》，增加工程款145693元，于2012年7月20日签订《桃江中央空调安装合同补充协议》，增加工程款148000元。2013年1月12日，湖南核工业建设有限�司在工程完工后，将工程移交给了益阳市口味王槟榔有限责任公司，益阳市口味王槟榔有限责任公司的工作人员验收合格，并签署验收单，同意移交接受。2013年8月16日，原、被告工作人员对工程量进行了核对，双方确认原告施工遗漏三个电子水处理仪未安装，并新增离心机控制柜两个。原告在向被告提供2600740.62元发票后，被告已向原告支付了工程款5625000元。2015年7月29日，原告向被告发出催款函，被告以落实相关情况再答复。2015年11月20日，原告委托湖南天地人律师事务所向被告发出律师函催收工程款，被告以原告工作人员存在行贿行为，未提供发票为由未予支付，故酿成纠纷。
本院在审理过程中，原告将新增两个离心机控制柜的价款在本案中予以放弃，另案主张权利。
本院认为：原、被告所签订的《空调安装合�》以及补充协议系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，本院确认合法有效，双方均应履行合同约定的义务，本案中，原告在工程完工后，被告已接受工程并验收合格，原告应按合同约定支付相应工程款，但应扣除未发生的工程量所对应的9200元。依双方合同约定，原告应先向被告提供工程款发票，被告再依约向原告支付工程款，因原告未提供相应发票，故被告未及时支付工程款不构成违约，故原告要求被告支付逾期付款违约金1098824元的诉讼请求依法不能成立，本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第四十五条、第六十条、第六十七条、第七十七条、第一百零九条、第二百七十九条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十九条之规定，判决如下：
一、被告湖南口味王集团有限责任公司自收到原告湖南核工业建设有限公司所有工程款完税发票后十日内支付给原告湖南核工业建设有限公司工程款2224493元。
二、驳回原告湖南核工业建设有限公司的其他诉讼请求。
如果未在指定期限内履行给付金钱的义务，则应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费33460元，由原告湖南核工业建设有限公司负担10000元，由被告湖南口味王集团有限责任公司负担23460元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省益阳市中级人民法院。
审 判 长 杨 勇
代理审判员 范 丹
人民陪审员 ＸＸＸ
二〇一七年三月三日
书 记 员 欧连花
附法律条文：
《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第四十五条当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。
当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就;不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第六十七条当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。
第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。
法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验�。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十九条当事人对工程量有�议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。