河南省舞钢市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）豫0481民初2860号
原告浙江广宏建设有限公司，住所地：浙江省东阳市东义路111号。机构代码：14752044-9。
法定代表人何飞龙，经理。
委托代理人王霄力，河南裕达律师事务所律师。
被告河南省益群房地产开发有限公司，住所地：舞钢市垭口文化路中段东侧。统一社会信用代码：91410481683152942X。
法定代表人张群，经理。
委托代理人栗新文，舞钢市“148”法律服务所工作者。
原告浙江广宏建设有限公司诉被告河南省益群房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年11月23日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人王霄力、被告委托代理人栗新文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2009年11月25日，原、被告双方签订《建设工程施工合同》，约定由原告承建被告开发的舞钢市仁和花园商住楼工程，承包范围是土建、安装等施工图纸范围内全部内容（扣除住户内卫生洁具，采暖散热器、住户内门），还约定工程款、保修金支付时间、支付方式及逾期支付利息计算标准内容。该工程于2009年12月25日开工，2011年9月11日经相关单位验收合格。2012年1月12日经双方竣工决算，该工程总造价为37910627.6元，合同金额社保费为1226200元，增加工程社保费为102440.73元，共计为39239268.33元，质保金为1829335.25元，舞钢市人民法院和平顶山市中级人民法院已判决支付质保金1463468.2元，剩余的质保金365867.05元现已过质保期限，被告拖延不付，提起诉讼，请人民法院依法判令被告支付原告保修金364867.05元，利息从2016年9月18日起到2016年11月18日利息3648.67元，按同期银行贷款利率计算至履行完毕之日止。
被告辩称：由于本案原告在保修期内，未尽保修义务，被告因原告拒绝保修，只好找其他职工人员，外挂大理石脱落维修及消防水池的维修支付了26万元的工程款，该工程款应从保修金中扣除，因此，原告要求的保修金返还，应予驳回。对于原告要求的利息，因本案原告所要求的返还的保修金，不应当返还，也不存在利息问题，退一步讲，即使应该返还保修金，根据双方的合同约定，该保修金到期时应无息返还的，因此原告要求的利息没有事实和法律依据。
审理查明：2009年11月25日，原告浙江广宏建设有限公司与被告河南省益群房地产开发有限公司签订《建设工程施工合同》一份，约定由原告承建被告开发的“舞钢市仁和花园商住楼工程”，承包范围为土建、安装等施工图纸范围内全部内容（扣除住户内卫生洁具、采暖散热器、住户内门）；开工日期为2009年11月28日，竣工日期为2011年3月21日，总日历天数为470天；合同价款为3625.43万元；工程竣工验收合格后，自发包人收到承包人工程竣工结算报告之日起，在60天内审计完毕并在一周内支付至结算总造价的95%，余款5%作为保修金，保修金期满二年后一周内返还4%保修金，保修金期满五年后一周内返还剩余保修金；关于工程款拨付违约责任，双方约定一个月为免费期，延期付款一个月内发包方不支付利息，或延误超一个月，按银行同期贷款利息支付利息。原、被告双方在同日签订的《房屋建筑工程质量保修书》中约定，地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；装修工程为2年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
2015年8月3日，原、被告因该工程款产生纠纷诉至本院，本院作出了（2015）舞民初字第1156号民事判决书，认定该工程于2011年9月10日竣工验收，且双方在工程造价汇总表中认可的质量保修金为1829335.25元，被告应退还原告已到期的质量保修金为1463468.2元，并自2013年9月18日起按照中国人民银行同期同类贷款利率向原告支付利息至付款之日。对于被告称应当扣除的已支出的维修费，因被告未能提供确实充分的证据进行证明，故对被告的该辩称理由未予采信。平顶山市中级人民法院于2016年10月18日作出（2016）豫04民终1756号民事判决书，对（2015）舞民初字第1156号民事判决书中的上述内容予以维持。
本院认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。经平顶山市中级人民法院于2016年10月18日作出（2016）豫04民终1756号民事判决书后，该工程剩余保修金365867.05元现已过质保期限，被告应自2016年9月18日起按约定向原告支付该质保金，并按照中国人民银行同期同类贷款利率向原告支付利息至付款之日止。关于被告主张应当扣除的已支出的维修费，因在（2015）舞民初字第1156号民事判决中，因被告未能提供确实充分的证据进行证明，对被告的该辩称理由未予采信，本案中被告仍未能提供新的证据及理由，本案不再处理。根据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
被告河南省益群房地产开发有限公司于判决书生效之日起十五日内支付原告浙江广宏建设有限公司质量保修金364867.05元，并自2016年9月18日起按照中国人民银行同期同类贷款利率向原告支付利息至付款之日止。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费减半收取3414元，由被告河南省益群房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并根据对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。
审判员 任书民
二〇一七年一月十一日
书记员 汪世通
附：一、《中华人民共和国民法通则》
第一百零六条公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。
公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的应当承担民事责任。
没有过错，但法律规定应当承担民事责任的，应当承担民事责任。
二、《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
三、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
四、《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。