山东省广饶县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鲁0523民初3318号
原告：东营市东岳建筑工程有限公司。住所地：广饶县经济开发区8号路中段。统一社会信用代码：91370523731697331K。
法定代表人：王炳义，该公司总经理。
委托诉讼代理人：李连国，山东广胜律师事务所律师。
被告：山东鲁安天然气有限公司。住所地：广饶县经济开发区綦公路以北、国安路以西。统一社会信用代码：913705235819177051。
法定代表人：郭相忠，该公司董事长。
委托诉讼代理人：刘静，山东舜翔律师事务所律师。
委托诉讼代理人：张旭，山东舜翔律师事务所律师。
原告东营市东岳建筑工程有限公司（下称东岳公司）诉被告山东鲁安天然气有限公司（下称鲁安公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告东岳公司的委托诉讼代理人李连国、被告鲁安公司的委托诉讼代理人刘静、张旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告东岳公司向本院提出诉讼请求，一、依法判令被告支付原告建设工程款105.569.59元及利息；二、诉讼费由被告负担。事实与理由：2016年1月份，原、被告签订了建设工程施工合同，合同约定原告承建被告建设的广饶经济开发区末站综合楼外钢楼梯工程，工程造价165.569.59元。原告按照合同约定履行了施工义务，该工程被告已经使用一年多，被告除支付原告工程款60,000元外，余款105.569.59元至今未付，被告多次索要未果，现诉至法院。
被告鲁安公司辩称：1、依据原、被告之间签订的综合楼室外钢楼梯施工合同第1.3条，承包范围为办公楼外钢楼梯设计图纸范围内的土建工程、钢结构工程，包含门窗改造；门、钢材的采购及其他用料；已建损坏部分修复；楼梯的防腐、刷漆等。包工包料。第四条工程款项支付约定：工程施工完成经甲方监理单位、设计单位、乙方验收合格后十日内一次性支付合同额的55%，即91,063.31元，开具建安行业专用发票，工程剩余的5%款项作为工程保修金，在质保期满无质量问题后，无息付清。第七条违约责任约定：因乙方原因未履行合同或因乙方原因造成工程返工的，返工费由乙方承担，还应向甲方支付合同总价款的20%违约金；由于乙方原因导致工期延期的，乙方每延期一天向甲方支付1‰违约金，因乙方原因导致工程验收不合格的，乙方应无偿返工直到达到质量要求。该工程已建成部分不合格，未能通过验收，双方约定付款条件并未达到，且被告多次要求原告继续履行合同，采取补救措施，但原告均没有回应，因此原告出现违约行为，其主张5%的保证金尚未达到支付条件，也不应当支付；2、根据该合同内容，合同应为承揽合同，原告所交付的标的物不符合双方约定；3、原告未经被告同意擅自将工程转包给他人，该行为已经构成违约，原告的转包行为也是造成了工程不合格的主要原因，因此原告的诉求无事实与法律依据，请求法庭依法驳回原告的诉讼请求。
原告东岳公司为支持其诉讼请求，向本院提交证据并由被告鲁安公司发表质证意见如下：
1、《综合楼室外钢楼梯施工合同》一份，拟证明2016年1月份原、被告补签钢楼梯施工合同，合同造价为165,569.59元，本合同没有约定质量保质期。
经质证，被告对该证据的真实性无异议，认为虽没有约定质保期，但依照惯例应当有一到两年的质保期。
本院认为，被告对该证据的真实性无异议，本院对该证据予以采信。
2、原告出具的被告钢楼梯工程拨款明细表一份，拟证明原告已就本案合同工程造价金额向被告开具了专用发票，被告于2017年1月19日向原告支付工程款60,000元，从而证明原告承建的工程已经交付被告，被告对工程质量不存在异议。
经质证，被告认可支付了60,000元款项，但是对该明细表的真实性有异议，该证据系原告单方提供，不能证明已向被告开具发票，同时对其证明目的也有异议，该60,000元系被告履行了合同第四条第一款内容，其余100,000元应当是在验收合格后予以支付，该证据恰恰表明被告对原告交付的工程质量不予认可。
本院认为，该证据能够证明被告已支付原告部分工程款情况，本院对该证据的效力予以认定。被告所提异议依据不足，本院不予支持。
被告鲁安公司为支持其答辩主张，向本院提交照片一组，拟证明原告所建工程并未完工，且钢结构楼梯在建成不久就出现严重的腐蚀现象，原告的墙面没有完工，原告应承担违约后果。
经质证，原告对该组证据的真实性有异议，认为该组证据所显示的楼梯出现腐蚀问题，是由于被告养护不利所致，依据合同约定，原告对涉案工程没有质保义务，该工程在2016年4月份已经交付被告使用，被告在合理期限内也没有向原告提出质量异议，因此该组证据不能证明原告违约，不能实现原告的证明目的。
本院认为，原告对该组证据的真实性及证明目的提出异议，本院认为，该组证据在无其他证据予以佐证的情况下，无法实现被告的证明目的。
根据本院采信的证据证明的事实及庭审查明的情况，本院确认以下法律事实：
2016年1月份，原、被告签订了广饶县天然气支线工程广饶开发区末站《综合楼室外钢楼梯施工合同》一份，合同约定原告承建被告建设的广饶县天然气支线工程开发区末站综合楼外钢楼梯工程，工程造价165.569.59元，开工日期为2015年11月25日，竣工日期为：2015年12月15日。工程质量为：达到国家或行业标准和设计文件要求的主控优良其余合格标准。工程款项支付：在本合同签订10日内，甲方一次性转账支付合同金额的40%，即66,227.80元，工程施工完成后，经甲方、监理单位、设计单位、乙方验收合格后10日内一次性支付合同总额的55%即91,063.30元。开具建安行业用发票。若消防验收不合格因需整改所产生费用由乙方全部负责。工程剩余5%款项作为工程保修金，待质保期满无质量问题后无息付清。承包方式：总价包干。主材、施工费用按照施工图纸内容及招标报价整体包干制。保修责任和范围：除甲方使用不当造成人为损坏上，凡属乙方施工范围各部们、部件、整体或单体、整件或单件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属乙方保修范围在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保本方施工内容的质量。合同签订后，原告依约履行了钢楼梯施工安装义务，该工程被告已经使用，被告除支付原告工程款60,000元外，余款105.569.59元至今未付。
本院认为，原、被告签订的建设工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，合法有效，原告完成了合同约定的工程量，虽然双方未按合同要求对涉案工程质量进行竣工验收，但原告安装的钢结构消防楼梯所依附的主体工程综合楼已经使用，该消防楼梯作为主楼的附属设施也已经实际使用，工程质量应视为合格。故原告要求被告支付剩余工程款的诉讼请求符合法律规定，本院对合理部分予以支持。经审查，原、被告在合同中约定“5%款项作为工程保修金，待质保期满无质量问题后无息付清的”，双方在合同中未明确约定质保期限，涉案消防钢楼梯双方自完工后至今仍在质量保证期限的合理期间，结合本案实际，本院认为，原、被告合同中约定的质保金5%即8,278.48元应予以从应付工程款中相应扣除。庭审中，被告主张原告所施工的工程质量不合格的意见依据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：
一、被告山东鲁安天然气有限公司于本判决生效后十日内支付原告东营市东岳建筑工程有限公司工程款97.291.11元及逾期付款利息损失（以97.291.11元为基数，自2017年1月20日起至本判决确定的付款期限届满之日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率予以计算）；
二、驳回原告东营市东岳建筑工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2,411元，减半收取1,205.50元，财产保全费1,120元，由被告山东鲁安天然气有限公司负担。两项款项原告东营市东岳建筑工程有限公司已预交，被告山东鲁安天然气有限公司于本判决生效后十日内将其所负担的案件受理费1,205.50元、财产保全费1,120元直接支付给原告。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省东营市中级人民法院。
审判员 李秀堂
二〇一七年九月十八日
书记员 常银萍
本判决书引用的法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或报酬的，对方可以要求其支付价款或报酬。
第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。