广东省佛山市顺德区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤0606民初19460号
原告：佛山市顺德区均安镇南沙集体资产管理办公室，住所地广东省佛山市顺德区均安镇南沙四埠工业路*号。
负责人：何胜洪。
委托诉讼代理人：黄宗强，广东思辰律师事务所律师。
委托诉讼代理人：黄文生，广东省佛山市顺德区均安镇法律服务所工作人员。
被告：湖南沙市建筑工程集团有限公司，住所地湖南省长沙市雨花区车站南路471号。
法定代表人：罗博士。
原告佛山市顺德区均安镇南沙集体资产管理办公室与被告湖南沙市建筑工程集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年11月10日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托代理人黄文生到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告佛山市顺德区均安镇南沙集体资产管理办公室提出诉讼请求：1.判决解除原被告双方于2013年5月1日签订的《广东省建设工程施工合同》；2.判决被告于《广东省建设工程施工合同》解除后二日内撤离施工现场；3.判决被告协助办理“均安镇南沙综合市场主楼工程”中被告已建设部分的竣工验收手续；4.判决被告向原告支付误期赔偿费492695.55元；5.判决被告承担本案诉讼费用，原告预缴的诉讼费用由法院退还。事实和理由：2013年5月1日，原告与被告签订《广东省建设工程施工合同》一份，约定由被告承建原告发包的“均安镇南沙综合市场主楼工程”，承包范围按施工合同图纸及工程量清单，合同工期总日历天数为210日历天，合同价为9853911.98元。合同对误期赔偿费的约定为“每日历天应赔付额为合同价款的千分之二，罚金从承包人的工程款扣除并归发包人所有，逾期五天，发包人有权终止合同，重新选择施工单位，施工单位必须在两天内撤离现场，造成的损失由施工方负责，误期赔偿费最高限额为合同价款的5%。合同签订后，工程于2013年7月1日开始施工，应于2014年1月27日竣工。但时至今日，被告尚未完成工程施工。截至2016年11月1日，已实际逾期1008天。因原告是集体经济管理组织，涉案工程为民生工程，被告的违约行为导致南沙市场长期无法投入使用，引起民怨。综上所述，原告特向法院起诉，请求判决如上所请。
被告湖南沙市建筑工程集团有限公司未提出答辩意见。
诉讼中，原告向本院提供了如下证据：
1.原告的组织机构代码证、被告的企业注册信息打印件各一份，以证明原、被告的诉讼主体资格。
2.《广东省建设工程施工合同》一份，以证明原、被告曾经签订施工合同，对工程工期及违约责任进行了约定。
3.工程开工令一份，以证明涉案工程开工日期为2013年7月1日，被告未在合同约定的工期完工。
经审查，本院认为，原告提供的上述第1项证据为相关行政主管部门核发及登记的资料，本院予以采信；第2项证据有原、被告签章，本院予以采信；第3项证据有监理单位签章，本院予以采信。
根据本院采信的证据，可查明如下事实：
原告与被告于2013年5月1日签订《广东省建设工程施工合同》，约定由被告承建原告的“均安镇南沙综合市场--
主楼工程”，工程内容包括桩基础工程、砌体、防水、内饰、屋面、门窗、地下消防水池及屋顶蓄水池一座；承包范围详见招标人提供的施工图纸及工程量清单；合同工期总日历天数为210日历天，拟从2013年5月1日开工至2013年12月1日；合同价款为9853911.98元。该合同第三部分专用条款第34.2条约定“监理工程师在合同签订后的7天内签发开工令”；第66条提前竣工奖与误期赔偿费第66.2款（误期赔偿费）第（1）项约定：每日历天应赔付额度为合同价款的2‰，罚金从承包人的工程款扣除并归发包人所有，逾期五天，招标人有权终止合同，重新选择施工单位，施工单位必须在两天内撤离现场，造成的损失由施工方负责；第（2）项约定误期赔偿费最高限额为：按通用条款规定为合同价款的5%。
2013年6月30日，涉案工程监理单位阳江市建设监理有限公司向被告发出《工程开工令》，称“均安镇南沙综合市场主楼工程”项目经监理机构对工程开工准备工作和前期资料进行了审查，认为可以开始施工，开工日期定为2013年7月1日。
庭审中，原告称涉案工程实际开工日期为2013年7月1日，开工后没有发生工程设计变更等需要顺延工期的情形；原告第4项诉讼请求中的误期赔偿费492695.55元，是按合同约定的工程造价9853911.98元的5%计算（即《广东省建设工程施工合同》专用条款第66.2款第（2）项的最高赔偿限额）。
本院认为，本案原告与被告签订的合同合法有效，双方均应按合同约定履行义务。
关于本案被告是否存在违反合同约定的施工工期的问题，根据双方签订的《广东省建设工程施工合同》的约定，涉案工程的施工工期为210日历天，而根据原告提供的《工程开工令》，涉案工程开工日期为2013年7月1日，故按合同约定，被告应在2014年1月27日竣工。现被告未举证证实涉案工程已竣工验收，亦未举证证明存在约定或法定的工期顺延原因，因此，根据双方签订的《广东省建设工程施工合同》的约定，涉案工程的工期已远远超过合同约定的210日历天。根据《广东省建设工程施工合同》专用条款第66.2款（误期赔偿费）第（1）项约定的“误工赔偿费每日历天应赔付额度为合同价款的2‰，逾期五天，招标人有权终止合同，重新选择施工单位，施工单位必须在两天内撤离现场，造成的损失由施工方负责，”原告要求判决解除双方于2013年5月1日签订的《广东省建设工程施工合同》，理由充分，本院予以支持。
本案当事人签订的《广东省建设工程施工合同》第66.2款（误期赔偿费）第（1）项明确约定，因承包人逾期竣工导致发包人解除合同的，施工单位必须在两天内撤离现场，故原告根据该约定请求判决被告在合同解除后二天内撤离施工现场，符合双方约定，本院予以支持。
协助原告就涉案工程进行竣工验收本是被告应有的合同的义务，另外，根据《中华人民共和国合同法》第九十二条的规定，合同的权利义务终止后，当事人仍应遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。故原告请求判决被告在合同解除后，协助办理“均安镇南沙综合市场主楼工程”已建成部分的竣工验收手续，理由充分，本院予以支持。
《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”本案当事人在《广东省建设工程施工合同》第66.2款第（1）项就误期赔偿费进行了明确约定，并在第（2）项中对误期赔偿费作了最高限额为合同总造价5%的约定，结合被告已误期三年多的事实，原告主张被告给付误期赔偿费492695.55元（即按合同约定的工程造价9853911.98元的5%计算），符合当事人的约定，本院予以支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十二条、第九十三条第二款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、原告佛山市顺德区均安镇南沙集体资产管理办公室与被告湖南沙市建筑工程集团有限公司于2013年5月1日签订的《广东省建设工程施工合同》在本判决发生法律效力之日解除；
二、被告湖南沙市建筑工程集团有限公司于本判决发生法律效力之日起二日内，撤离“均安镇南沙综合市场--主楼工程”施工场地；
三、被告湖南沙市建筑工程集团有限公司于本判决发生法律效力之日起三十日内，协助原告佛山市顺德区均安镇南沙集体资产管理办公室办理“均安镇南沙综合市场--
主楼工程”已建成部分的竣工验收手续；
四、被告湖南沙市建筑工程集团有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，一次性给付原告佛山市顺德区均安镇南沙集体资产管理办公室误期赔偿费492695.55元。
如被告湖南沙市建筑工程集团有限公司不按上述判决确定的期限履行给付金钱义务，则应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案诉讼费8690.44元，由被告湖南沙市建筑工程集团有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。
审判长 王福增
审判员 李洁锋
审判员 王晓娜
二〇一七年六月二十日
书记员 黄俞璇