广东省佛山市南海区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤0605民初16255号
原告：佛山市南海区捌柒零零广告设计部，住所地：广东省佛山市南海区。
经营者：张聪。
委托诉讼代理人：祁泳予，广东禅信律师事务所律师。
被告：广东伟业铝厂集团有限公司，住所地：广东省佛山市南海区。
法定代表人：冯扬明。
委托诉讼代理人：林桂有，广东南岭律师事务所律师。
委托诉讼代理人：张日河，广东南岭律师事务所实习律师。
原告佛山市南海区捌柒零零广告设计部诉被告广东伟业铝厂集团有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2017年10月23日立案后，依法由审判员张文炎独任审判，适用简易程序，于2017年12月15日公开开庭进行了审理。原、被告的委托诉讼代理人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告签订的《广告物料制作合同》；2.判令被告向原告返还挂历51000本、台历16460本，或赔偿损失20万元；3.诉讼费用由被告承担。事实与理由：2015年11月3日，原告与被告签订《广告物料制作合同》，约定由被告委托原告拍摄、设计、承印产品图册事项，后因双方发生纠纷诉至法院，法院最终判决：原告与张聪返还被告定金10万元并向原告支付违约金157852.5元。该判决已履行完毕。原告认为，双方签订合同后，原告将被告委托制作的2016年度挂历51000本、台历16460本全数送给被告处，后因纠纷诉至法院，原告已返还了全部定金并承担了违约责任，上述合同已无法继续履行且无继续履行的必要，但被告未将原告制作的挂历、台历悉数返还，致使原告蒙受巨大损失。特提起诉讼，请求法院公正判决。
被告辩称，一、原告依法不享有解除《广告物料制作合同》的权利。《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款、第九十四条分别规定：“当事人协商一致，可以解除合同”，“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的；(二)在履行期限届满之前，当事人一主明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(五)法律规定的其他情形。”本案中，根据原告提供的(2016)粤0605民初5382号民事判决书和(2016)粤06民终6782号民事判决书可知，原告与被告签订的合同目的之所以不能实现，完全是由于原告逾期交付货物、交付的货物完全丧失基本使用功能等根本违约行为所导致。故此，依上述法律规定，原告作为违约一方，依法不具有解除合同的权利。此外，合同第二条约定：“甲方自签订本合同之日起提供拍摄、设计服务，并于7天内将样板送至乙方进行书面确认定版方可生产，甲方必须在乙方确认定版后15天内全部送齐。”鉴于该合同的签订时间为2015年11月3日，显然，原告依约应于2015年11月25日前履行全部货物的交付义务。鉴于上述合同约定的履行期限早已届满，故此，本案在客观上也不存在合同的解除问题。据上理由，被告认为，原告对合同依法不享有解除权，其主张解除合同的诉讼请求明显于法无据。
二、原告主张返还挂历51000本、台历16460本的诉讼请求同样于法无据。合同法第五十八条、第九十七分别规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”，“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”本案中，涉案合同已经人民法院判决确认为合法有效，依上述法律规定，本案不存在返还的问题。鉴于合同的履行期限及实际履行情况，由于原告交付的台历和挂历存在多处日期错误，严重影响了台历和挂历的基本使用功能，并严重影响了被告的公司形象，显然，原告在履行合同中存在根本违约行为，其依法不享有合同解除的权利，更不具有要求恢复原状等权利。故被告认为原告主张返还台历16460本、挂历51000本的诉讼请求明显是于法无据的。
原告举证如下：
1.原告的营业执照（复印件）、被告的企业信用信息（复印件）。
2.《广告物料制作合同》（原件）。
3.（2016）粤0605民初5382号民事判决书（原件）、（2016）粤06民终6782号民事判决书（原件）。
被告没有举证。
经审查，原告提交的证据来源合法、内容真实，与本案相关联，本院予以确认。
综合上述认定的证据及当事人的陈述，本院确认以下事实：2015年11月3日，原、被告签订一份《广告物料制作合同》，约定由被告委托原告拍摄、设计、承印产品图册（伟业专版台历、伟业专版挂历），数量共64450本（后被告要求加印3000本），其中台历单价为6.25元，挂历单价为8.3元；双方还约定了交货时间、违约责任等。合同签订后，被告支付了定金10万元。自2015年11月25日至12月20日止，原告陆续向被告供应了挂历51000本、台历16460本，货款金额为526175元。被告收到原告供应的挂历、台历后，向客户进行了赠送。后因发现日期出错，被告进行了回收，现尚有少量挂历、台历存放被告处。
2016年3月31日，被告向本院起诉原告及其经营者张聪，要求返还定金、支付违约金等。原告及张聪提出反诉，要求被告支付承揽余款及违约金等。本院于2016年6月16日作出（2016）粤0605民初5382号民事判决书，认定原告交付的产品因出现根本性的质量问题而无法使用，已构成根本违约，判令原告及张聪向被告返还定金10万元、支付违约金157852.5元，驳回原告及张聪的反诉请求等。原告及张聪上诉后，佛山市中级人民法院于2016年12月7日判决驳回上诉、维持原判。
被告在（2016）粤0605民初5382号案件中承认共回收日历6307本；在本案诉讼过程中，被告确认尚有挂历3198本、台历3084本存放在其公司内。
本院认为，原告与被告之间系承揽合同关系。原告已按被告要求的数量交付定作物，但由于出现根本性的质量问题而无法使用，构成根本违约。我国合同法第一百零七条规定：当事人一方不履行合同或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。由于原告供应的货物出现根本性的质量问题，导致被告订立合同的目的无法实现，被告在之前的诉讼中选择了要求原告退回定金、支付违约金的责任承担方式，而并没有要求原告继续履行或采取补救措施，本院亦驳回了原告支付剩余价款的请求，可见，涉案合同事实上已被解除；况且，涉案标的物为年度日历，超过特定时限已无继续履行的意义。本院确定以佛山市中级人民法院二审判决作出之日为本案合同解除之日。合同法第九十七条规定:合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。具体到本案，原告已退还定金并支付违约金，被告亦应将原告制作的产品全部予以退还，但其已赠送他人的产品属合理使用，且无法收回（或难以收回），故无需再退还，对尚存的产品则应予退还，原告要求被告退还全部产品本院不予支持。被告在之前的诉讼中曾承认尚存日历6307本，在本案中承认尚存6282本，差额为25本，由于被告无法明确差额部分挂历台历各占多少，故本院统一按照挂历计价，计得207.5元。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：
一、确认原告佛山市南海区捌柒零零广告设计部与被告广东伟业铝厂集团有限公司于2015年11月3日签订的《广告物料制作合同》于2016年12月7日解除。
二、被告应于本判决发生法律效力后十日内退还挂历3198本、台历3084本给原告。
三、被告应于本判决发生法律效力后十日内退还207.5元给原告。
四、驳回原告的其他诉讼请求。
本案适用简易程序结案，受理费减半收取4404.01元（原告已预交），由原告负担3963.61元，被告负担440.4元并应于履行上述判决时一并迳付给原告，本院不再作收退。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。
审判员 张文炎
二〇一七年十二月二十九日
书记员 李函凝