广西壮族自治区田阳县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）桂1021民初1231号
原告：刘某，男，1981年11月12日出生，壮族，住云南省文山壮族苗族自治州广南县。
委托诉讼代理人：黄某，男，广西齐川律师事务所律师。代理权限：一般授权委托代理。
被告：江西某建设集团有限公司。住所地：江西省南昌市青云谱区井冈山大道1370号市外经贸大楼**层。
法定代表人：徐某，该公司董事长。
委托诉讼代理人：邹某，男，江西某建筑集团有限公司田阳6680公寓楼工程项目部负责人。代理权限：特别授权委托代理。
被告：朱某，男，1993年3月28日出生，汉族，湖南省衡阳县人。
委托诉讼代理人：王某，男，1990年3月18日出生，湖南省衡阳县曲兰镇湘西村堆子组。代理权限：特别授权委托代理。
被告：周某，男，1966年12月4日出生，壮族，住广西田阳县。
原告刘某与被告江西某建设集团有限公司、朱某、周某建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年8月17日立案受理，依法适用普通程序于2017年11月16日公开开庭进行了审理。原告刘某的委托诉讼代理人黄某，被告江西中联建设集团有限公司的委托诉讼代理人邹某、被告朱某的委托诉讼代理人王某、被告周某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、请求判令三被告连带向原告支付拖欠工程款共计114592.8元；2、案件受理费用由三被告承担。事实与理由：被告江西中联建设集团有限公司承建广西田阳县军分区公益楼工程，之后被告江西中联建设集团有限公司将该工程转包给被告朱某，被告朱某再次将该工程分包给被告周某，于2016年10月8日在被告周某和原告充分协商之后将该工程的5﹟、6﹟、8﹟三栋楼房的砌体工程包给原告施工，并于当日原告与被告周某签署了工程砌体承包合同，合同约定价款为每平方米40元，该砌体工程量分别是每栋1567.44平方米，三栋楼房总砌体面积为4702.32平方米，工程总价款为188092.8元，现该砌体工程已经完工并由被告朱某（工地负责人）确认工程量。被告周某已经分别于2016年12月16日和2017年1月17日两次从被告朱某处领走110000元，被告周某领走这些钱后并没有支付给原告，原告要求被告周某支付工程款未果，这才找到被告朱某，被告朱某支付了73500元给原告。被告周某应当在工程完工并确认总工程量之后支付工程款给原告，但至今被告周某还拖欠原告工程款共计114592.8元。为维护原告的合法权利，原告向田阳县人民法院提起诉讼，提出上述的诉讼请求。
原告为其主张在举证期限内提供的证据有：1、《泥水工程工承包协议书》，证明原告与被告三签订合同的事实，合同内约定每平方米40元，由发包人提供机械等施工工具；2、《工程面积确认》，证明工程施工面积及工程款；3、《收据》，证明被告二已向原告方支付工程款20000元；4、《凭证》，证明原告将20000元给工人发工资；5、《电子银行转账凭证》，证明原告付工资给工人。
被告江西中联建设集团有限公司辩称，1、本案涉及6680公寓楼（5﹟、6﹟、8﹟）泥水工程由邹某个人名义同被告朱某签订合同，合同中注明该合同不得转包，但被告朱某却私下将砌砖以及填土方、打散水等工程转包给被告周某，被告周某再转包给原告刘某，已违反合同条款；项目部一直正常按照进度发放工程款，被告江西中联建设集团有限公司以及6680公寓楼项目部不应承担任何责任。2、被告朱某没有管理经验，缺乏责任心、被告周某截留部分工程款，导致2017年5月份开始，没有工人做事，5﹟、6﹟、8﹟三栋楼泥水装修工程基本停滞，为了赶上工期，被告朱某请求退场，于2017年6月15日同所有班组结算（包括原告的班组）。被告朱某与原告班组结算结果如下：被告朱某共支付工程款133500元，其中：被告周某支取110000元，林世权（原告的工人）支取20000元，刘某支取3500元，未付款为78090元。结算时，被告周某不接电话，没有出席，被告朱某与原告刘某均有签名、按手印。2017年6月15日结算当日，邹某转账50000元给原告，并约定由原告继续完成余下的工作（未完成施工洞、一楼阳台两侧，以及质量返工问题），直至验收合格，再付余下28000元。原告在收到钱后，原告本人以及工人再没有来工地，邹某多次电话、短信催促也不回复，事实上，原告没有信守约定，没有完成工作，并造成工程严重滞后，最终剩余工作由邹某另请他人完成的。另外，结算单上有注明质量返工问题（植筋过长、空调洞未埋或错位，填空砌体不到位、卡墙不满浆），原告也没有返工，所有返工均另请他人完成。被告江西中联建设集团有限公司以及6680公寓楼项目部一直以来均遵纪守法，按时按量发放工程款，被告朱某退场结算时，剩余工程款不足以支付工人工资，为确保工人能够领到应得的工资，邹某借50000元给被告朱某，而被告朱某至今失联，没有归还借款。在整个事件中，6680公寓楼项目部以及邹某是真正的受害者。现请求法院驳回原告对被告江西中联建设集团有限公司的起诉。
被告江西中联建设集团有限公司为其辩解在举证期限内提供证据的证据有：1、《泥水工程施工协议书》，证明邹某与朱某签订的协议，合同中有注明这个项目不能转包，证明不按合同施工可以中途退场；2、《银行转账单》，证明被告转账给原告；3、短信记录，证明原告没有完成施工，邹某发短息要求原告回来修复工程的记录；4、《借条》，证明被告朱某跟邹某借款50000元结算，也证明被告这边没有拖欠任何一方的工程款。
被告朱某辩称，被告的工程款本人已经全部支付给被告周某了，故不应承担责任。
被告朱某为其辩解在举证期限内没有提供证据证实。
被告周某答辩称，1、本案涉及的施工工程总价为188092.8元是事实；2、被告已经分别支付给原告工程款80000元；3、原告已在被告上司处领取工程款73500元。具体事实是被告周某从被告朱某处领取的工程款共计110000元，被告周某在被告朱某那里领到工程总造价为259600元，有被告周某写给被告朱某的收据证实。对原告刘某的工程款部分是被告我自己疏忽，被告我已经给钱给原告刘某，但是没有让他写收据，他不承认，这后果只能由自己负责任了。
被告周某为其辩解在举证期限内没有提供证据证实。
经过开庭质证，被告江西中联建设集团有限公司对原告提供的证据2、3、4、5没有异议；对证据1中写发包人为被告江西中联建设集团有限公司的有异议，认为合同是被告周某与原告个人签订，与被告江西中联建设集团有限公司没有关系；原告对被告江西中联建设集团有限公司提供的证据1、2没有异议，对证据3、4有异议，认为与本案无关联性。被告朱某、被告周某对原告及被告江西中联建设集团有限公司提供的证据均没有异议。本院认证如下：原告及被告江西中联建设集团有限公司提供的证据真实、合法，与本案具有关联性，本院予以采信。
综合全案证据及庭审笔录，本院确认案件法律事实如下：被告江西中联建设集团有限公司承建广西田阳县军分区公寓楼工程，2016年9月28日被告江西中联建设集团有限公司作为发包人将6680工程公寓楼（5﹟、6﹟、8﹟共3栋）泥水工程项目转包给被告朱某施工，并签订了《泥水工程施工承包协议书》，被告朱某又将6680工程公寓楼（5﹟、6﹟、8﹟共3栋）泥水工程项目转包给被告周某施工，被告周某再将该工程项目承包给原告施工，并签订了《泥水工程工承包协议书》。2016年10月8日以被告周某为甲方，以原告刘某为乙方签订了《泥水工程工承包协议书》，该合同主要约定：一、承包工程项目：6680工程公寓楼（5﹟、6﹟、8﹟共3栋）泥水工程项目承包给乙方施工。二、承包内容：6680工程公寓楼（5﹟、6﹟、8﹟共3栋）泥水工程（包工不包料），包括小构件施工完毕。（包含浇砼、现场搅拌、填充墙砌体、植筋在内，窗台板一层地面人工平整夯实，所有材料水平，垂直运输，所有的土建部分项目工程量施工完毕）。三、质量要求：乙方要严格按照设计图纸及施工方案进行施工，质量必须达到规范标准，并符合国家建筑规范要求及地方政府标准及国家强制性文件。四、结算办法：按设计图纸建筑面积计算。五、单价：按图纸建筑面积计算，砌砖每平方40元（包含：施工工具等缆、小型机械、电线、切割片，清理各楼层垃圾，各栋楼层放线、进场材料上下车，及时清理堆放整齐达到文明施工要求）。六、付款方式：1、按每月完成合格工程进度的60%支付。2、每月15日前支付上个月已完成合格工程的60%进度款。3、待竣工验收合格后15天内总工程量98%，扣2%回访6个月内付清。4、乙方不按项目质量、安全、进度计划、不听从指挥者，甲方有权终止合同，中途退场（按实际完成合格的工程量50%计算）。5、每个月必须上报工资表，工人签字报项目部。七、工期要求：1、施工进度要求乙方必须按甲方进度计划要求即时完成的工程量。2、乙方必须无条件按甲方管理人员调配工作内容。3、总进度计划必须在100天内完成，按进场时间开始计算，如不能按时完成每天按总价1%扣除，没有任何理由找借口。八、甲方责任：甲方负责提供工人住宿、提供水源、电源。九、乙方责任：乙方负责小型机械、切割机、切割片、电钻钻头、工具、电缆、电线、施工用线、泥桶、铁锹等一切用具在内，及场地内材料水平、垂直运输，维修搅拌机清理及维修。十：安全要求：1、乙方负责对工人做好安全三级教育工作及安全施工技术交底。2、乙方人员在施工过程中必须严格按《建筑施工安全技术规范》等相关安全技术规范进行施工。3、乙方负责人应常驻工地，严格管理，做好各项安全防范工作，杜绝一切安全事故的发生。4、施工中若因乙方原因造成安全事故，乙方应负一切责任，现场若存在影响乙方施工安全隐患，乙方应及时反馈，甲方未及时安排整改，乙方可以停止施工，直至整改完毕后乙方方可恢复施工，每栋甲方提供一层脚手板，乙方自己翻用。十一、劳务用工要求：乙方工人在施工时必须戴安全帽，不得穿拖鞋，有违反者，发现罚款50元/次处理。再次发现罚款200元/次处理。乙方工人不得在工地喝酒、打架斗殴、闹事，不管双方是否有理都按经济处罚各方1000元，并交当地派出所处理。十二、保修期：交验后6个月。以上条款甲乙方共同遵守，如发生合同争议由双方自行协商解决，解决不了的依法向人民法院起诉。十三、本协议款清自动终止。合同签订后，原告随即进场施工，2017年6月15日，经原告与被告朱某结算，原告就该砌体工程量总面积为4702.32平方米，按合同约定价款为每平方米40元，工程总价款为188092.8元。被告周某两次从被告朱某处领取110000元工程款，但被告周某并没有支付给原告，为此原告多次向被告朱某、被告周某催款，被告朱某给付原告工程款共计73500元，至今被告周某还拖欠原告工程款共计114592.8元，由于被告周某未向原告全额支付工程款，原告遂向本院提起诉讼，请求：1、判令三被告连带向原告支付拖欠工程款共计114592.8元；2、案件受理费用由三被告承担。在庭审过程中原告变更诉讼请求为：1、判令三被告连带向原告支付拖欠工程款共计114592.8元及利息（利息计算：从2016年12月1日起按照银行同期贷款利率计算至付清为止）；2、案件受理费用由三被告承担。
本院认为，原告要求被告周某支付工程款共计114592.8元及利息是否有事实和法律依据的问题。被告周某与原告刘某签订《泥水工程工承包协议书》，原告施工完工后，经原告与被告朱某结算，双方在结算单中签字确认原告工程量总面积为4702.32平方米，按合同约定价款为每平方米40元，工程总价款为188092.8元，减去被告朱某已支付给原告工程款共计73500元，至今还拖欠原告工程款共计114592.8元。被告周某在庭审过程中就此尚拖欠工程价款114592.8元以予认可，对此，本院予以确认。故原告要求支付工程款共计114592.8元的诉讼请求，有事实和法律依据，本院予以支持。由于被告未给予支付工程款，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条的规定，原告可以请求被告赔偿其因此遭受的损失，损失赔偿额相当于违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。被告没有按合同约定及时将剩余工程款支付给原告，应赔偿原告利息损失。现原告请求被告按银行贷款年利率支付利息的损失，本院予以照准。利息的计算应从原告主张请求之日即从2017年11月16日起算，以114592.8元为基数，按中国人民银行同期贷款年利率计算至实际清偿之日止。
关于原告主张被告欠付的工程款应由谁承担支付责任，如何承担的问题。泥水工程承包施工完工并经各方结算后，被告周某应按结算的款项及时支付工程款给原告，但是被告周某至今尚欠原告工程款共计114592.8元未支付，故被告周某应承担向原告给付工程款的民事责任。原告主张要求被告周某支付工程款共计114592.8元，于法有据，本院予以支持。
被告江西中联建设集团有限公司作为发包人将6680工程公寓楼（5﹟、6﹟、8﹟共3栋）泥水工程项目转包给被告朱某施工，被告朱某又将6680工程公寓楼（5﹟、6﹟、8﹟共3栋）泥水工程项目转包给被告周某施工，被告周某再将该工程项目承包给原告施工。被告江西中联建设集团有限公司为6680工程公寓楼（5﹟、6﹟、8﹟共3栋）泥水工程项目的发包人，被告朱某为承包人，由于被告江西中联建设集团有限公司未向本院提供证据证实已经按工程进度支付工程款，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条的规定，被告江西中联建设集团有限公司应在欠付工程价款范围内对被告周某向原告支付工程款承担责任。被告朱某将6680工程公寓楼（5﹟、6﹟、8﹟共3栋）泥水工程项目违法转包给没有施工资质的被告周某，存在过错，应承担过错责任，故原告要求被告朱某对被告周某尚欠原告的工程款承担连带支付责任，符合法律规定，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二十六条的规定，判决如下：
一、被告周某向原告刘某支付工程款114592.8元及利息（利息计算：以114592.8元为基数，按中国人民银行同期贷款年利率计算，从2017年11月16日起至实际清偿之日止）；
二、被告朱某对被告周某的上述债务承担连带清偿责任；
三、被告江西中联建设集团有限公司在欠付工程款范围内对被告周某的上述债务承担责任。
上述金钱给付义务，义务人应于本判决生效之日起十五日内履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院申请执行。
案件受理费2592元，由被告江西中联建设集团有限公司、朱某、周某负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于百色市中级人民法院，并按上诉期限届满之日起七日内预交上诉费（数额视当事人提出的上诉请求数额确定）。（收款单位：百色市财政局，户名：待结算财政款项
--法院诉讼费专户，帐号：60×××97开户行：中国农业银行百色分行营业部）。逾期不交的按自动撤回上诉处理。
审 判 长 陆丽芬
人民陪审员 韦守则
人民陪审员 黄忠庭
二〇一八年一月九日
书 记 员 谭俊宏