甘肃省合水县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）甘1024民初709号
原告：付永孝，男，1976年7月13日出生，汉族，农民，陕西省靖边县人，住靖边县。
原告：付永忠，男，1971年1月25日出生，汉族，农民，陕西省靖边县人，住靖边县。
被告：许春林，男，1972年8月16日出生，汉族，农民，陕西省定边县人，住陕西省定边县。
被告：蔡永谋，男，1966年2月28日出生，汉族，农民，陕西省定边县人，住陕西省定边县。
被告：西安长庆油气建设实业有限责任公司。
住所地：西安泾河工业园泾渭四路**号。
法定代表人：马宏元，该公司董事长。
被告：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂。
住所地：甘肃省庆阳市合水县西华池镇三里店村。
法定代表人：谢贵谦，经理。
付永孝、付永忠诉许春林、蔡永谋、西安长庆油气建设实业有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂劳务合同纠纷一案，本院于2017年5月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告付永孝、付永忠，被告蔡永谋、许春林的委托诉讼代理人到庭参加诉讼，西安长庆油气建设实业有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂届时未到庭，本案现已审理终结。
原告付永忠、付永孝向本院提出诉讼请求：1、请求判决由被告给付原告劳务费1119875.45元，并从2017年1月1日起按照所欠标的3%支付违约金；2、由被告负担案件受理费。事实与理由：2016年7月20日被告许春林、蔡永谋以被告西安长庆油气建设实业有限责任公司项目经理的身份，将被告中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂位于甘肃省合水县何家畔镇赵楼行政村王家川自然村的”庄九注水及保障点”新建工程的劳务发包给原告，并签订了《施工劳务清包合同》。2016年11月24日原告施工完工，同年12月2日，该工程通过了中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂的验收。按照合同约定原告完成工作量共计劳务费1267590元，并完成新增项目工程量652285.45元，新增项目价格为原告与被告许春林、蔡永谋及监工李军口头约定。许春林、蔡永谋向原告支付80万元，下欠劳务费1119875.45元未支付，二被告向原告支付或代付款只要提供书面证据原告均予以认可。遂提起诉讼。
被告许春林、蔡永谋辩称，我二人从西安长庆油气建设实业有限责任公司承包的该工程，又以自然人的身份将人工承包给二原告，本案与另二名被告无关。总价款已经在合同内约定为95万元，我已向二原告支付和代付110余万元，已经超支。
被告西安长庆油气建设实业有限责任公司辩称，我公司承包中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂的”庄九注水站保障点”工程，由项目负责人许春林、蔡永谋负责劳务，许、蔡从我公司结算劳务费。
被告中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂辩称，我公司将”庄九注水站保障点”工程承包给西安长庆油气建设实业有限责任公司，合同约定不允许分包或者转包，原告与我没有任何权利义务关系。
在举证期限内，双方当事人向本院提交了证据材料。原告提交的证据有：1、原告身份证明复印件2份；2、《施工劳务清包合同1份；3、工程清单价格表1份；4、合同内工程结算表1份；5、合同外工程结算表1份。被告许春林、蔡永谋对证据1、2、3无异议，对证据4、5有异议。
被告许春林、蔡永谋提交的证据有：1、原告身份证明复印件2份；2、《施工劳务清包合同》1份。原告均无异议。
被告西安长庆油气建设实业有限责任公司提交的证据有：1、营业执照、法人身份证明；2、建设工程施工合同。其他当事人均无异议。
被告中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂提交的证据有：1、营业执照、法人身份证明。其他当事人均无异议。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换与质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对存有争议的、原告提交的合同内工程结算表及合同外工程结算表，系原告单方结算的清单，没有经过被告的签字认可，故不予认定。
本院根据双方当事人的争议焦点，向原告释明了举证责任后，原告申请我院委托鉴定机构对双方争议的工程价格进行了清算，双方当事人对鉴定结论提出了异议，鉴定机构对双方提出的异议均做了答复。
本院经审理认定事实如下：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂将位于甘肃省合水县何家畔镇赵楼行政村王家川自然村的”庄九注水及保障点”工程发包给西安长庆油气建设实业有限责任公司，西安长庆油气建设实业有限责任公司的项目经理许春林、蔡永谋于2016年7月20日与付永忠、付永孝签订了《施工劳务清包合同》，将该工程的劳务分包给付永忠、付永孝。工程施工完工后，由发包方进行了验收。二原告与合同对方当事人许春林、蔡永谋对工程的清算意见不一致而未进行清算，二原告遂居住于该工程地点，阻碍被告交工投产，经许春林、蔡永谋向本院起诉排除妨害，本院依法强制执行后，对二原告进行了司法拘留，被告进行投产，但双方仍未能对劳务费进行清算，原告遂提起诉讼。本院依原告的申请，委托甘肃金诚信房地产估价有限责任公司对双方争议的”庄九注水站及保障点工程”按照工程量和约定的单价对合同内的工程劳务费、及对未签订书面合同的劳务部分按照实际丈量的工程量和市场劳务价格对劳务费进行了清算，评估该工程劳务费总价款为1482989.99元，并对双方存在的疑问进行了补充答复，鉴定费30000元。本案经三次开庭，为查明案件事实，两次向双方当事人延长举证期限，在第三次庭审辩论结束前，许春林、蔡永谋未向法庭提交符合证据规定的已付劳务费的证据（即付永忠、付永孝向其出具的收条、借条、或代付劳务费的原件）。西安长庆油气建设实业有限责任公司与许春林、蔡永谋就该工程尚未进行结算，中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂与西安长庆油气建设实业有限责任公司也未进行结算。
本院认为：西安长庆油气建设实业有限责任公司承包中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂的”庄九注水站及保障点工程”，项目负责人许春林、蔡永谋与付永忠、付永孝签订《施工劳务清包合同》，合同中的权利和义务应由西安长庆油气建设实业有限责任公司与许春林、蔡永谋共同享有和承担。
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂将”庄九注水站及保障点工程”承包给西安长庆油气建设实业有限责任公司，合同约定不可转包，许春林、蔡永谋以该公司的项目经理的身份与原告签订《施工劳务清包合同》，将人工承包给付永忠、付永孝，但未得到发包方的责令整改及处罚，劳务分包是现在施工中的普遍作法，也是法律允许的，但禁止劳务公司将所承担的劳务分包再转包给他人。本案西安长庆油气建设实业有限责任公司对劳务进行分包虽违反了双方的约定，但中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂采取了默认的态度也是法律允许的。故该《施工劳务清包合同》合法有效，双方应对合法有效的合同予以遵守。中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂作为工程发包方，与本案原告没有合同关系，不应承担责任。
本案双方争议的焦点是对工程劳务费的结算问题，本案中双方因合同（包括口头合同）的漏洞，且对工程量的认识不一致，无法进行核算，双方均同意且均参与了鉴定机构的实地勘查及丈量，该鉴定机构作出的鉴定结论：合同内项目1048439.76元，合同外项目434550.23元，总计1482989.99元，向双方当事人进行了质证，并由鉴定机构对双方提出的异议进行了答复，在庭审后双方仍有不同意见，但未能提供出该鉴定结论明显有误的证据，该鉴定结论作为本案唯一的确定工程劳务费的依据，本院对该鉴定结论予以认定，认定该工程劳务费总价为1482989.99元。
许春林、蔡永谋经本院延长举证期限，其仍未能向法庭提交其通过各种方式已向付永忠、付永孝支付劳务费的证据的原件，只提供原告的借条及领条及代付款的复印件，从证据形式上来看，不能与原件进行核对，无法确认其真实性；从证据的实质上看，能够提供复印件并不能当然地说明债权债务仍然存在，因为在现实中，不能排除债务已经抵销原件已经灭失而仍留存复印件的可能。故对许春林、蔡永谋提供的以上证据，不予以认定。当事人应当承担拒不提供证据和举证不能的法律后果，但在庭审中双方当事人均明确表示同意在执行中以条据原件自行核算予以扣减，应予以准许。
付永忠、付永孝提出的其被人民法院司法拘留而造成名誉损失费应由许春林、蔡永谋赔偿，因司法拘留为人民法院依据当事人的不当行为而作出的生效法律文书所确定的强制措施，故请求由许春林、蔡永谋赔偿无法律依据，不予支持。双方合同对违约金的约定为”按约定支付工程款，否则每逾期一天，处罚逾期金额的3%”。因本案对已领取的工程款无法核算，无法确定逾期金额的具体数额，故对违约金无法计算，属约定不明，不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十条、第九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、由许春林、蔡永谋、西安长庆油气建设实业有限责任公司共同支付付永忠、付永孝劳务费1482989.99元；
二、驳回付永忠、付永孝的其他诉讼请求。
以上给付内容，限判决生效后10日内履行。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费14878元，鉴定费30000元，共计44878元，由许春林、蔡永谋、西安长庆油气建设实业有限责任公司负担22439元，付永忠、付永孝负担22439元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省庆阳市中级人民法院。
审判长 石小伟
审判员 彭智明
审判员 王 杰
二〇一八年一月十七日
书记员 何伊博