广东省东莞市第二人民法院
民 事 判 决 书
（2015）东二法朗民一初字第715号
原告：刘婷，女，汉族，1989年8月15日出生，住湖北省公安县。
委托代理人：黄海滨，广东深信�师事务所律师。
被告：东莞市景宏名苑房地产开发有限公司，住所地：东莞市厚街镇S256省道赤岭路段，组织机构代码证：69247729-8。
法定代表人：刘学斌。
委托代理人：张敏敏，系关联公司东莞市富盈房地产开发有限公司的员工。
被告：东莞市富盈房地产开发有限公司，住所地：东莞市厚街镇S256省道赤岭路段，组织机构代码证：74081617-9。
法定代表人：刘学斌。
委托代理人：张敏敏，系该公司员工。
第三人：中国银行股份有限公司东莞大朗支行，住所地：东莞市大朗镇体育路与美景大道交汇处（大朗长塘农民公寓对面）。
负责人：利健伟。
原告刘婷诉被告东莞市景宏名苑房地产开发有限公司（以下简称景宏公司）、东莞市富盈房地产开发有限公司（以下简称富盈公司）、�三人中国银行股份有限公司东莞大朗支行（以下简称中国银行东莞大朗支行）商品房销售合同纠纷一案，本院于2015年8月20日立案受理后，依法由审判员刘伍雄适用简易程序独任审判，于2015年10月23日公开开庭进行了审理。原告刘婷的委托代理人黄海滨，被告景宏公司及富盈公司的委托代理人张敏敏到庭参加诉讼，第三人中国银行东莞大朗支行经本案合法传唤后无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告刘婷起诉称：原告刘婷与被告景宏公司于2013年11月24日签订合同编号为2013112XXXXXXXXXXXX的《商品房买卖合同》，根据合同约定，原告刘婷向被告景宏公司购买东莞市大朗镇美景东路76号富盈商业中心商务楼XXX单元XXX号房，房价款人民币576,221元，首期购房款296,221元，余款280,000元通过银行按揭方式支付。合同第八条约定，被告景宏公司应在2014年5月1日前交付�收合格的商品房，第九条约定，逾期交付超过180日的，原告刘婷有权解除合同。合同签订后，原告刘婷已于2013年11月24日付清首期购房款296,221元，并与被告景宏公司及第三人于2013年12月27日签订《个人商业用房贷款合同》，由第三人向原告刘婷提供280,000元的按揭贷款，第三人已于2014年5月23日将280,000元贷款付给景宏公司。但被告景宏公司并未按照合同约定交付该商品房，且逾期已超过180日。2015年6月13日，原告刘婷与被告景宏公司签订《补充协议》，《补充协议》第四条约定，如被告景宏公司在2015年6月30日前仍无法交付该物业的，则原告刘婷有权解除合同，并要求被告景宏公司承担总房价10%的违约金。但截至2015年6月30日，被告景宏公司仍无法交付房屋。原告刘婷于2015年7月26日通过EMS向被告送达《解除合同通知》。另外，被告富盈公司是被告景宏公司的唯一法人股东，两被告住所及法定代表人相同，且存在人格及财产混同等情形，因此，原告刘婷请求被告富盈公司就被告景宏公司的债务承担连带责任。现请求法院判令：1.确认原告刘婷与被告景宏公司签订的合同编号2013112XXXXXXXXXXXX的《商品房买卖合同》已于2015年7月26日解除；2.解除原告刘婷、被告景宏公司及第三人2013年12月27日签订的《个人商业用房贷款合同》；3.被告景宏公司返还原告刘婷已支付的首期购房款296,221元并支付利息（以296,221元为本金，按中国人民银行同期同类贷款基准利率，从2013年11月24日起，暂计至2015年8月20日为30,694.99元，应计至实际付清之日为止）；4.被告景宏公司向原告刘婷返还第三人发放的贷款本金280,000元并支付利息（利息按照被告景宏公司付清该贷款本金之日依照《个人商业用房贷款合同》约定正常履行所支付的利息为准，暂计至2015年8月为22,423.36元）；5.被告景宏公司向原告刘婷支付违约金57,622.1元；6.被告景宏公司赔偿原告刘婷支付的契税17,286.63元、住宅专项维修基金4,138元、律师费1,000元以及印花税14元；（上述各项暂共计为709,400元）；7.被告富盈公司就被告景宏公司的上述债务承担连带责任；8.被告景宏公司、富盈公司承担本案全部诉讼费用。
被告景宏公司及富盈公司答辩称：1.双方签署补充协议在2015年2月份，即是在2014年5月1日违约后双方对违约后经协商后达成的一致意见。原告在2015年2月应明知其损失的情况，而与被告达成一致意见，故此无依据再行要求对违约金进行调整。2.即便现主张对违约金进行调整，但原告诉求是主张违约金又主张实际损失赔偿，与法律规定不符。与其答辩意见亦相矛盾。3.双方签署的补充协议对被告在2014年5月1日的违约已进行约定，即被告已向原告支付2014年5月1�至2015年6月30日之间的违约金，故此原告主张的违约金调整其参考的实际损失也应是自2015年6月30日再次违约造成的实际损失。现被告主张自2015年6月30日产生的实际损失对违约金进行调低处理。4.双方之间签署的补充协议是在双方协商的基础上达成的，当时的情况是被告出现了第一次违约，处于相对被动的地位。补充协议是平等协商的结果，而非原告主张的格式条款。5.利息损失是双方在签订补充协议时所明知已产生了，在补充协议第五条约定原告不得另行要求赔偿其他损失，这里的其他损失已涵盖了利息损失。
第三人中国银行东莞大朗支行没有提出答辩意见，亦没有提出质证意见。
经审理查明，2013年11月24日，原告（乙方）与被告景宏公司（甲方）签订《商品房买卖合同》【合同编号：2013112XXXXXXXXXXXX】约定由被告景宏公司向原告出售位于东莞市大朗镇美景76号富盈商业中心商务楼XXX单元XXX号房屋，价格为576,221元。合同对以下问题做出约定：1.支付方式。支付方式为买受人应于签订本合同时，足额支付首期，余款通过银行按揭方式支付付款。2.交付期限：合同第八条约定，2014年5月1日前，按照国家和地方人民政府的有关规定，将该商品房经验收合格条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用。3.逾期交房的违约责任。逾期超过180日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的0.5%向买受人支付违约金。4.合同附件第六条对主合同第八条“该商品房经验收合格”的验收主体是指项目建设、勘察、设计、施工和监理五方单位；“证明文件”是指项目建设、勘察、设计、施工和监理五方单位共同签署验收意见的《工程竣工验收报告》。合同对其他问题也做出约定。双方对于交付条件存在不同理解，被告景宏公司认为交付条件就是合同约定的五方验收报告，原告则认为应当取得政府部门的备案证书。
2013年12月27日，原告与被告景宏公司、第三人中国银行东莞大朗支行签订《个人商业用房贷款合同》，约定为购买案涉商品房，由原告向第三人中国银行东莞大朗支行申请贷款280,000元，被告景宏公司作为保证人身份在该合同中签名，原告以借款人及以抵押人身份签名。
原告分别向被告景宏公司以及相关部门支付如下款项：1.2013年11月24日，原告向被告景宏公司支付首期款296,221元。2.2014年5月23日，原告通过申请银行贷款向被告景宏公司支付购房款280,000元。3.原告于2013年12月5日向住宅专项维修资金账户支付住宅专项维修资金4,138元。4.原告于2013年12月9日支付契税17,286.63元。5.原告向税务部门支付印花税14元。6.2013年11月24日，原告向被告支付律师费1,000元。
2015年6月13日，原告与被告景宏公司签订《商品房买卖合同补充协议》，约定以下内容：1.2014年5月1日至2014年10月31日的违约金，按日万分之一一次性向原告支付。2.2014年11月1日至实际交付的违约金，按月支付。3.物业交付日期为2014年5月1日更改为2015年6月30日，若景宏公司在此之前仍无法交付该物业的，则原告有权解除合同，并要求景宏公司承担总房价10%的违约金。4.以上方案作为双方处理延期交楼事宜的唯一依据，原告不得另行要求被告景宏公司赔偿其他损失，包括但不限于不可预估的经营损失、租金损失等。
2015年7月25日，原告向被告景宏公司发出解除合同通知函，主要内容为认为被告景宏公司迟延交付商品房达到合同解除条件，要求解除合同。该�件于7月26日妥投。
被告景宏公司认为案涉房屋已经在补充协议约定交楼时间之前已经符合交付条件并通知了原告，其提交如下证据：1.竣工验收备案表。该表显示建设、勘察、设计、施工和监理五方单位于2015年5月26日验收，于2015年8月26日备案。2.竣工验收报告。该报告显示建设、勘察、设计、施工和监理五方单位于2015年5月26日验收。3.邮递详情单以及通知书。邮递详情单显示被告景宏公司于2015年6月28日向原告发出文件，通知书显示通知内容为通知收楼。原告认为验收报告是被告景宏公司有意补做，备案表予以确认，邮寄详情单则不能证明邮寄的是收楼通知。
另查明，被告景宏公司为一人独资公司，被告富盈公司为其唯一股东。
上述事实，有原告提交的《商品房买卖合同》、定金收据、首期款POS单、《个人商业用房贷款合同》、银行�款借据、月供明细、购房款发票、补充协议、契税完税证、住宅专项维修资金专用收据、解除合同通知、邮寄单及查询单、《企业机读档案登记资料》、律师费收据、印花税完税凭证，被告提交的竣工验收报告、备案表、邮件回单、收楼通知书以及本院庭审笔录等附卷为证。
本院认为，本案原告与被告景宏公司之间签订的《商品房买卖合同》以及补充协议是双方之间真实意思表示，合法有效，双方之间为商品房买卖合同法律关系，双方的权利义务依法由合同法等法律法规予以调整。本案双方争议的问题在于：一、《商品房买卖合同》是否应当解除，以及解除后的法律后果。二、被告富盈公司是否需要承担连带责任。
关于第一点，关于约定的交付时间，原告与被告景宏公司均无异议，双方争议的焦点在于交付的条件。合同中虽然约定交付条件为�目建设、勘察、设计、施工和监理五方单位共同签署验收意见的《工程竣工验收报告》即可，但建筑工程除了需符合双方约定交付条件外，亦需要符合法定交付条件。根据《建设工程质量管理条例》第四十三条第一款关于“国家实行建设工程质量监督管理制度”、第三款关于“县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理”的规定，为了加强对建设工程质量的管理、保证建设工程质量以及保护消费者合法权益，对包括商品房在内的建设工程质量应由县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门行使监督管理职能。《建设工程质量管理条例》第四十六条第一款还规定：“建设工程质量监督管理，可以由建设行政主管部门或者其他有关部门委托的建设工程质量监督机构具体实施”。建设单位组织设计、勘察、施工、监理等部门进行的竣工验收并取得验收合格的确认文件，只是建设单位接收建设工程并交付使用应满足的基本条件。另根据《建设工程质量管理条例》第四十九条关于“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收”的规定，还应当由规划、环保、消防等部门予以认可并由建设行政主管部门等进行审查，最终以备案的方式确定建设工程质量符合国家要求和标准。故此，本案被告景宏公司在2015年8月26日才获得备案证，已超过在补充协议中约定的房屋交付时间，原告依法依照补充协议约�可解除合同。按照法律规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案原告可要求被告景宏公司退还购房款以及赔偿损失。依据上述规定，对于原告的各项请求，本院分析如下：
1.对于原告所主张解除《个人商业用房贷款合同》的问题，依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条规定，以担保贷款为付款方式的商品房买卖合同的当事人一方请求确认商品房买卖合同无效或者撤销、解除合同的，如果担保权人作为有独立请求权第三人提出诉讼请求，应当与商品房担保贷款合同纠纷合并审理；未提出诉讼请求的，仅处理商品房买卖合同纠纷。担保权人就商品房担保贷款合同纠纷另行起诉的，可以与商品房买卖合同纠纷合并审理。本案中，第三人中国银行东莞大朗支行虽然以第三人身份参加诉讼，但并未提出了具体的诉讼请求，本案仅处理商品房买卖合同纠纷，对于原告的关于解除《个人商业用房贷款合同》的请求，本院不予支持。
2.对于原告所主张的退回购房款、违约金、利息问题。因合同解除，应当相互返还财产，原告直接向被告景宏公司支付购房款296,221元以及委托第三人中国银行东莞大朗支行向被告景宏公司支付的购房款280,000元，被告景宏公司应当予以退回给原告。根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定，买卖合同因违约而解除后，守约方主张继续适用违约金条款的，人民法院应予支持；但约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院可以参照合同法第一百一十四条第二款的规定处理。双方�补充协议中约定：若被告景宏公司在2015年6月30日仍无法交付该物业的，则原告有权解除合同，并要求甲方承担总房价10%的违约金，并约定以上方案作为双方处理延期交楼事宜的唯一依据，原告不得另行要求被告景宏公司赔偿其他损失，包括但不限于不可预估的经营损失、租金损失等。上述补充协议是基于被告景宏公司未能按照《商品房买卖合同》的约定交付房屋，为解决该争议由原告与被告景宏公司相互协商的协议，双方对于2015年6月30日前交付的已然存在的违约事实、已然存在的损失等已经充分知晓，原告完全有机会以及可能向被告景宏公司提出自己的主张，该协议对解决争议达成协议，并对未来的履行以及不能履行甚至解除合同的情况等可能出现的情况做出了协商一致的预见性安排，因此，该协议是双方真实意思表示，双方应当根据诚实信用原则，按照该�议约定的要求违约方承担违约责任。原告要求被告景宏公司在该协议约定违约责任之外承担赔偿损失责任没有法律依据，本院不予支持，被告景宏公司依约应当向原告支付违约金57,622.1元。对于返还购房款的法定孳息部分，法定孳息不属于损失的范围，应当随返还购房款一并返还，计算方法为，分别以296,221元为本金，自2013年11月24日起，以280,000元为本金，自2014年5月23日起，均按照中国人民银行公布同期同类存款基准利率计算至付清之日止。
3.对于原告所主张的退回住宅专项维修资金以及契税问题，因住宅专项维修资金以及契税是由原告向相关主管部门缴纳，应当在合同解除后由原告向相关主管部门申请办理退回手续，因此对于该两项要求被告直接退回的请求，本院不予支持，但被告应当协助原告向相关部门办理退回手续。
4.对于律师费及印花�问题，属于原告的损失范围，如第1点所述，本院不予支持。
关于第二个争议问题，原告基于被告景宏公司为一人有限责任公司，被告富盈公司是该公司唯一股东，要求被告富盈公司承担责任。依照《中华人民共和国公司法》第六十三条规定“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”本案中，被告景宏公司为被告富盈公司开办的一人有限责任股东，原告在起诉时已明确表明主张两被告之间的财产不能独立，但被告富盈公司未能提交证据对此予以证明，故此，被告富盈公司应当对被告景宏公司的上述责任承担连带责任。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十二条、第九十三条第二款、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国公司�》第六十三条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下：
一、确认原告刘婷与被告东莞市景宏名苑房地产开发有限公司于2013年11月24日签订的《商品房买卖合同》【合同编号：2013112XXXXXXXXXXXX】已于2015年7月26日解除。
二、被告东莞市景宏名苑房地产开发有限公司应当在本判决生效之日起五日内向原告刘婷返还购房款576,221元以及利息（以296,221元为本金，自2013年11月24日起，以280,000元为本金，自2014年5月23日起，均按照中国人民银行公布同期同类存款基准利率计算至付清之日止。）
三、被告东莞市景宏名苑房地产开发有限公�应当在本判决生效之日起五日内向原告刘婷支付违约金57,622.1元。
四、被告东莞市景宏名苑房地产开发有限公司在本判决生效之日起十日内协助原告刘婷办理契税、住宅专项维修资金退回手续。
五、被告东莞市富盈房地产开发有限公司对被告东莞市景宏名苑房地产开发有限公司的上述责任承担连带责任。
六、驳回原告刘婷的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案诉讼费5,447元，已由原告刘婷预交，由原告刘婷承担373元，被告东莞市景宏名苑房地产开发有限公司承担5,074元，被告东莞市富盈房地产开发有限公司承担连带责任。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，�本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。
审判员 刘伍雄
二〇一五年十一月十九日
书记员 陈佩君
第11页共11页