北京市朝阳区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）京0105民初67512号
原告：北京铭万智达科技有限公司，住所地北京市朝阳区北苑路170号7号楼17层1705。
法定代表人：马为国，总经理。
委托诉讼代理人：李伟胜，男，北京铭万智达科技有限公司员工。
被告：北京巅峰之旅户外运动有限公司，住所地北京市平谷区大华山镇大华山大街269号。
法定代表人：李小平。
原告北京铭万智达科技有限公�（以下简称铭万智达公司）与被告北京巅峰之旅户外运动有限公司（以下简称巅峰之旅公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告铭万智达公司的委托诉讼代理人李伟胜到庭参加了诉讼。被告巅峰之旅公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告铭万智达公司向本院提出诉讼请求：判令巅峰之旅公司支付网站建设费尾款9万元及利息（以9万元为基数，自2016年7月1日起至给付之日止，按每日万分之三标准计算）。事实和理由：铭万智达公司与巅峰之旅公司于2017年7月23日签订《网站建设合同》，约定铭万智达公司为巅峰之旅公司制作极客探游俱乐部网站，项目建设周期为合同签订之日起3个月，如巅峰之旅公司对需求内容进行修改，则项目建设周期自动顺延；网站建设费30万元，应于2015年8�15日前支付21万元，网站项目交付后5日内支付剩余款项9万元；如未按约定期限付款，应在对方给予的宽限期内支付，原则上不超过七天，否则每逾期一日，支付应付款千分之一的违约金。签约后，铭万智达公司依约履行义务，巅峰之旅公司未按约定支付首期款项，只支付了5万元，2015年12月10日又支付16万元。由于手续及资金问题，双方于2015年10月16日协商将项目周期顺延，合同周期延长3个月。2016年1月14日项目制作完毕，铭万智达公司以邮件方式要求巅峰之旅公司验收，经多次催促，巅峰之旅公司于同年6月1日将加盖公章并签字的《网站验收确认书》交付给铭万智达公司，但一直未支付剩余款项9万元。催要未果。考虑到巅峰之旅公司的实际情况，铭万智达公司降低标准，要求巅峰之旅公司支付剩余款项之外，另按每日万分之三标准支付违约金。
被告巅峰之旅公司未出庭，未答辩。
原告铭万智达公司围绕诉讼请求依法提交以下证据：1、《网站建设合同》、《合同周期延长协议》；2、《网站验收确认书》；3、网站页面保全公证书；4、催款邮件截图；5、银行收款回单及发票；6、合同账户变更声明、授权委托书及通知的电子邮件；7、有关完成建设要求验收确认的电子邮件。被告巅峰之旅公司未提交证据。经本院审查，铭万智达公司的证据系原件或可演示查验，且内容相互关联，具有一定的印证关系，无相反证据推翻，应予以确认。
本院根据上述认证并结合当事人陈述，查明以下事实：
2015年7月23日，巅峰之旅公司作为甲方与乙方铭万智达公司签订《网站建设合同》，约定：甲方委托乙方开发极客探游俱乐部网站，项目建设期自合同签订日期3个月，如甲方对需求内容进行修改，则项目建设�自动顺延；项目总费用30万元，合同签订后、2015年8月15日前支付21万元，项目交付甲方后5日内支付剩余9万元；乙方按照甲方提供的材料按时完成网站建设与制作，有权依据合同收取价款，如甲方未按约定期限付款，应在乙方给予的宽限期内（原则上不超过7天）支付，否则每逾期1日，应向乙方支付应付款千分之一的违约金，逾期超过15日，乙方有权解除合同，甲方应于乙方单方终止本合同之日起3个工作日内向乙方支付应付未付款；验收程序是，乙方完成网站建设工作后，应及时通知甲方，甲方在收到乙方网站测试版完成通知后3个工作日内，对网站测试版提出书面非功能性修改意见，网站测试版完成修改后，甲方应签署《网站确认书》，乙方收到甲方的《网站确认书》后，即进行网站的上传；如乙方完成网站测试版并通知甲方后15日内，己方没有提出任何书面修改�见，视为甲方全部认可乙方开发的网站等。
同年9月14日，巅峰之旅公司向铭万智达公司支付5万元，铭万智达公司开具了等额增值税普通发票。
同年10月16日，双方签署合同周期延长协议，约定由于巅峰之旅公司的各种手续及资金问题严重延期和滞后，经协商，对上述合同约定的项目周期进行顺延，延长合同期3个月。
同年11月26日，铭万智达公司向巅峰之旅公司发送电子邮件，告知收款账户变更为北京铭万互联科技有限公司以及相应的账号、开户行（略）。
同年12月10日，巅峰之旅公司向北京铭万互联科技有限公司账户支付16万元，铭万智达公司开具了等额增值税普通发票。
2016年1月14日,铭万智达公司给巅峰风之旅公司负责人发送电子邮件，告知项目已经按照约定完成建设，请予验收及确认，并发送极客探游项目验收�认书。5月3日、17日、31日，铭万智达公司分别发送电子邮件，均说明：1月14日完成建设并进行交付，巅峰之旅公司提出了一些调整和新的需求，就此于2月1日建设完成，并已及时告知；2月3日铭万智达公司已帮助完成阿里云服务器环境调试，并将数据部署至巅峰之旅公司阿里云空间，当日阿里云空间及巅峰之旅公司正式域名已能正常使用；要求尽快确认并盖章回复；附件是项目验收确认书。
2016年6月1日，巅峰之旅公司在《网站验收确认书》上加盖公章，并由相关人员签名。在该确认书中，铭万智达公司告知：网站已经全部制作完毕，请在正式运营地址验收（列明网站地址，略）；如确认网站与合同约定一致，最终验收合格，请在确认书上盖章；为更好提供售后服务，请收到验收确认书后当日回复，以免影响网站最终发布进度；如3个工作日内没有签署，没有提出任何修改意见，将视为已签署确认书，并正式上传开通网站。同年10月19日，铭万智达公司再次发送电子邮件，催要网站建设尾款。
2017年8月17日，铭万智达公司为提取、固定证据申请办理保全证据公证。北京市长安公证处为此出具公证书。公证书载有登录“极客探游”网站中“极客赛事”、“极客社区”、“登录”“免费注册”等栏目的截屏。诉讼中，铭万智达公司表示：公证时登录的网址是提供给巅峰之旅公司测试用的网址，公证的网站内容是上传前的内容；2016年2月就已将按照巅峰之旅公司要求修改的网站上传到巅峰之旅公司阿里云，并已通过电子邮件告知巅峰之旅公司；6月1日签署的《网站验收确认书》是对上传后的网站的确认，网站正式运营的网址与公证的测试用网址不同。
本院认为，巅峰之旅公司与铭万智达公司签订《网站建设合同》，是双方真实意思表示，内容不违反国家法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效。双方应当按照约定全面履行各自的义务。根据《网站验收确认书》之内容，巅峰之旅公司签章即表明确认铭万智达公司建设的网站符合合同约定，铭万智达公司的证据可形成证据链，足以认定其已经完成承揽的事项。巅峰之旅公司作为定作人，应当按照约定履行支付剩余款项的义务。现铭万智达公司有关剩余合同价款的主张，有事实基础、合同依据、法律根据，本院予以支持。按照我国合同法的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。本案中，双方在《网站建�合同》中对违约责任进行了约定，即项目交付后5日内支付剩余9万元，如巅峰之旅公司未按约定期限付款，并超过宽限期，则每逾期1日，向铭万智达公司支付应付款的千分之一违约金。实际履行中，巅峰之旅公司于2016年6月1日签署《网站验收确认书》确认定作的网站符合约定，却并未在此后如期支付剩余价款。现铭万智达公司要求自2016年7月1日起按照每日万分之三标准计收利息，系自行降低约定违约金标准的表示，其行为内容不违反法律规定，本院予以准许。巅峰之旅公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃答辩和质证的权利，不影响本院根据查明的事实，依法作出判决。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
被�北京巅峰之旅户外运动有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告北京铭万智达科技有限公司9万元及利息（以9万元为基数，自2016年7月1日起至实际给付之日止，按每日万分之三计算）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2300元、公告费260元，均由被告北京巅峰之旅户外运动有限公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。
审 判 长 李有光
人民陪审员 杨占珍
人民陪审员 李凤雨
二〇一八年二月二十七日
书�记员张琦