江苏省宿迁市宿豫区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）苏1311民初2588号
原告：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，住所地苏州工业园区民营工业区内。
法定代表人：倪林，该公司董事长。
委托诉讼代理人：朱佳佳，女，1990年8月20日生，汉族，居民，住所地安徽省舒城县。
被告：江苏运河金陵国际会议中心有限公司，住所地宿迁市湖滨新区女贞路99号。
法定代表人：陈远志，该公司执行董事。
被告：江苏运河文化城投资开发有限公司，住所地宿迁市湖滨新城水杉大道1号。
法定代表人：陈远志，执行董事。
上述二被告共同委托诉讼代理人：徐金雷、张进，江苏义扬律师事务所律师。
原告苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称金螳螂公司）诉被告江苏运河金陵国际会议中心有限公司（以下简称金陵公司）、江苏运河文化城投资开发有限公司（运河公司）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员蔡萌适用简易程序公开开庭进行了审理。后依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人朱佳佳、二被告委托诉讼代理徐金雷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告金螳螂向本院提出诉讼请求：1、请求被告金陵公司支付原告工程款5109989.95元；2、请求被告金陵公司支付逾期付款的违约金（自2013年10月8日至2013年12月11日逾期64天日历天；2013年12月12日至2014年1月7日逾期26天日历天；2014年1月8日至2014年1月27日逾期18日历天；2016年12月18日暂计算至起诉之日止，共计108万元，后期计算至实际支付之日止，按10000元/天支付违约金）；3、判令被告运河公司对被告金陵公司的债务承担连带责任；4、案件受理费、保全费由被告承担。事实和理由：2012年8月6日，原告承建被告金陵公司运河金陵3区室内装饰工程，双方国签订了建设工程施工合同，施工合同金额为3700万元。2013年原告与被告金陵公司双方签署运河金陵3区门廊该工程补充协议，补充协议金额为530万元。合同及补充协议签订后，原告按约履行合同约定的所有内容，工程于2013年9月30日竣工验收。2016年12月12日原告与被告金陵公司确认工程审定总价为41064989.95元。按照双方合同约定被告金陵公司应于2013年10月8日至2013年10月7日支付原告工程款35955000元，2016年12月17日付清全部工程款。但截止原告提起诉讼之日，被告金陵公司仅支付原告35955000元，尚欠原告5109989.95元未支付。被告逾期支付工程款，应支付原告违约金（同诉讼请求）。被告运河公司作为被告金陵公司的唯一股东，根据《公司法》第六十三条规定，应对被告金陵公司的债务承担连带责任。综上，请求法院依法支持原告诉讼请求。
被告金陵公司辩称：原告与金陵公司之间确实存在装饰装修合同关系，双方对工程造价也进行结算，金陵公司确实欠付原告工程款510989.95元，但由于金陵公司目前资金问题，目前仅有房源可以冲抵工程款。对于原告主张的逾期付款违约金，计算标准过高，请求法庭依法予以调整。
被告运河公司辩称：原告以运河公司是金陵公司的唯一股东为由，要求运河公司对金陵公司的债务承担连带责任，没有法律依据的，故请求法庭依法驳回原告对运河公司的诉讼请求。
本院经审理认定事实如下:2012年8月6日原告金螳螂公司与被告金陵公司签订协议书，约定原告承建金陵公司运河金陵3区室内装饰工程；合同总价款为3700万元；工程款支付：1、工程进度款按月支付，每月支付完成工程价款的70%。2、工程完工并提交竣工验收报告后七日内支付至合同总价的85%。3、确认结算审计价款后一周内付至结算审计价的95%，留结算审计价的5%作为保修金；未按合同约定支付进度款/结算价款时发包人应承担的违约责任：发包人未按合同约定时间付款的，从约定付款日起按应付款额的万分之二日支付违约金，逾期超过15日，发包人按10000元/天支付给承包人违约金。涉案工程质量保修期为二年，质量保修期从工程实际竣工之日起算。后双方针对涉案工程签订《运河金陵3区门廊工程补充协议》，约定增加合同总价为530万元。涉案工程合同价款为4230万元，该工程于2013年9月30日完工，2016年12月12日经审计，涉案工程款共计41064989.95元，被告金陵公司已给付原告金螳螂公司35955000元，余款5109989.95元至今未给付，原告遂诉至本院。
另查明，被告运河公司系被告金陵公司唯一股东。被告金陵公司于2013年9月13日共计付款26805700元，后于2013年12月12日付款634100元，2014年1月9日付款893200元，2014年1月26日付款4622000元，2014年1月27日付款3000000元，共计付款35955000元。
再查明，诉讼中，原告申请冻结江苏运河金陵国际会议中心有限公司账户内存款600万元，本院经审查，于2017年5月25日作出(2017)苏1311民初号2588号民事裁定书，裁定冻结江苏运河金陵国际会议中心有限公司账户内存款600万元。后本案与原告起诉被告运河公司另一案共计冻结该公司存款数额为193.64元。
本院认为：被告金陵公司对尚欠原告金螳螂公司工程款5109989.95元的事实无异议，对此本院予以确认，故对于原告主张被告金陵公司给付尚欠工程款5109989.95元的诉讼请求，本院予以支持。对于违约金，本院认为双方签订的《协议书》及《运河金陵3区门廊工程补充协议》不违反法律法规规定，是合法有效的，双方应按合同约定履行各自的义务。根据双方合同约定，工程完工并提交竣工验收报告后七日内支付至合同总价的85%。确认结算审计价款后一周内付至结算审计价的95%。涉案工程2013年9月30日完工并于当日提供竣工验收报告，故至2013年10月8日被告应向原告支付至合同总价的85%，即35955000元。2016年12月12日涉案工程审计价为41064989.95元，至2016年12月19日应付至审计价的95%即39011740.46元。被告金陵公司至2013年9月13日付款26805700元，2013年12月12日付款634100元，2014年1月8日支付893200元、2014年1月26日支付4622000元，2014年1月27日支付300万元，故被告应对逾期付款承担违约责任，对于原告主张被告按10000元每天支付违约金，对此本院综合本案案情以及相关法律规定，确定以未付款项为本金按月利率2%计算违约金。综上，自2013年10月8日至2013年12月11日以9149300元（35955000元-26805700元）为基数按月利率2%计算违约金；自2013年12月12日至2014年1月7日以8256100元（9149300元-634100元）为基数按月利率2%计算违约金；自2014年1月8日至2014年1月25日以3000000（8256100元-4622000元-3000000元）元为基数按月利率2%计算违约金；自2016年12月19日以5109989.95元为基数按月利率2%计算至实际给付之日止。原告放弃要求被告承担逾期返还保修金2053249.50元的违约责任，不违反法律规定，本院予以准许。对于原告主张被告运河公司承担连带责任，对此本院认为，本案被告举证的审计报告、财务报表等证据能够证实二被告间存在独立的财务系统，故对于原告的该请求，本院不予支持。因调解不成，据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第八条、《中华人民共和国公司法》第六十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：
被告江苏运河金陵国际会议中心有限公司于本判决生效
后十日内给付原告苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司工程款5109989.95元及违约金（2013年10月8日至2013年12月11日以9149300元为基数按月利率2%计算违约金；自2013年12月12日至2014年1月7日以8256100元为基数按月利率2%计算违约金；自2014年1月8日至2014年1月25日以3000000元为基数按月利率2%计算违约金；自2016年12月19日以5109989.95元为基数按月利率2%计算至实际给付之日止）；
二、驳回原告其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费55130元，保全费5000元，共计60130元，由被告江苏运河金陵国际会议中心有限公司负担（原告已预付，被告履行时直接付给原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费。
审 判 长 蔡 萌
人民陪审员 罗绪明
人民陪审员 刘斯华
二〇一七年十月二十四日
书 记 员 陈 晗