河南省郑州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）郑民一终字第2515号
上诉人（原审被告）中机新能源开发有限公司，住所地郑州市黄河路129号天一大厦8楼。
法定代表人张风生，该公司董事长。
委托代理人郭伦广，该公司员工。
委托代理人吴海林，该公司员工。
被上诉人（原审原告）济南大陆机电股份有限公司，住所地济南市高新开发区新泺大街786号。
法定代表人荆书典，董事长。
委托代理人梁茂卿，山东德衡（济南）律师事务所律师。
上诉人中机新能源开发有限公司因与被上诉人济南大陆机电股份有限公司买卖合同纠纷一案，不服郑州市金水区人民法院（2015）金民二初字第1189号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2015年12月29日公开开庭审理了本案。上诉人中机新能源开发有限公司的委托代理人郭伦广、吴海林，被上诉人济南大陆机电股份有限公司的委托代理人梁茂卿到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
2015年1月7日，原审原告济南大陆机电股份有限公司起诉到郑州市金水区人民法院，请求判令被告中机新能源开发有限公司向济南大陆机电股份有限公司支付设备款228376元及利息。
原审法院经审理查明，2007年12月12日，原被告签订《南阳鸭河口发电有限责任公司2×350MW燃煤机组烟气脱硫工程脱硫岛DCS项目采购合同》一份，主要约定，原告向被告提供分散控制系统（FGD-
DCS），用于南阳鸭河口发电有限责任公司2×350MW燃煤机组烟气脱硫工程；合同总价款为101.3万元，本合同价格包括合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的税费、运杂费、保险费等与本合同中原告应承担的所有义务和所有工作有关的费用；合同设备款按1：6：2：1的比例支付，即1、合同签订之日起2个工作日内，原告提交金额为合同总价10％的财务收据（正本一份，复印件四份）经被告审核无误后7个工作日内支付给原告合同总价的10％作为预付款。2、原告提交下列收据（金额为合同价格60%的财务收据正本一份、复印件四份，被告所派监督人员出具的具备发货件的证明，原告提交的发货报表）经被告审核无误后，支付给原告合同价格的60%作为发货款。3、原告按交货顺序在规定的时间内将设备（部组件）运到交货地点后60日，并将下列单据（合同总价100%的增值税正本一份、复印件四份，货运清单，被告项目部的验收合格证明，质量检验合格证明）提交给被告并经被告审核无误后，被告支付原告合同总价的20%作为到货款。4、在原告货到现场之日起16个月，被告支付给原告合同总价的10％作为质保金；合同设备的交货时间为2008年1月15日，合同设备的交货地点为南阳鸭河口发电厂中机脱硫施工现场指定地点；如果不是由于被告原因或被告没有要求推迟交货而原告未能按合同规定的交货期交货（不可抗力除外），被告即可认定原告是交货延迟或不能交货。在被告认定原告交货迟延的情况下，实际交货日期以现场交货记录为准，交货延迟日期的计算按第6.2条规定的合同设备交货日期和实际交货日期计算，被告有权按下列比例向原告收取违约金：迟交1-4周，每周违约金金额为迟交货物金额的0.5％。迟交5-8周，每周违约金金额为迟交货物金额的1％。迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的1.5%。不满一周按一周计算，被告有权从任何一笔付款中扣除上述违约金；在合同设备发运前原告须对合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以被告为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险，保险区段为原告仓库至到货（包括卸货）后90天止。原告应将保险合同的副本于第一批设备交货前7天提供给被告。由于原告原因未能提供以上保险合同副本，原告同意被告拒付设备费直到收到保险合同副本为止。合同还对其他事项进行了约定。2008年5月26日，原、被告签订《南阳鸭河口发电有限责任公司2×350MW发电机组脱硫工程DCS通讯设备购销合同》一份，主要约定，原告向被告提供光纤收发器等设备，合同总价款为7万元；原告提交合同金额100%的增值税发票、质量检验合格证明经被告审核无误后，被告支付合同价格全款作为发货款；合同设备的交货时间为2008年6月30日，合同设备的交货地点为南阳鸭河口发电有限责任公司2×350MW发电机组脱硫工程施工现场指定地点；若未按时到货或在质量保期内出现问题，原告承担合同20％的违约金。合同还对其他事项进行了约定。2008年7月31日，原、被告签订《南阳鸭河口发电有限责任公司2×350MW燃煤机组烟气脱硫工程脱硫岛DCS项目DOC操作台购买协议》一份，主要约定，被告向原告购买操作台一台，合同总价款为4500元；原告提交合同金额100%的增值税发票作为被告付款依据；合同设备的交货时间为2008年8月4日前，合同设备的交货地点为南阳鸭河口电厂一期脱硫施工现场。合同还对其他事项进行了约定。2010年7月6日，原、被告签订《国投晋城热电厂一期（2×350MW）发电机组烟气脱硫工程控制仪表代购合同》一份，主要约定，原告向被告提供控制仪表，用于国投晋城热电有限公司2×300MW发电机组烟气脱硫工程；合同总价款为100万元，本合同价格包括合同设备、技术服务、应急工作、备品备件及专用工具，设备包装（含备品备件、专用工具）、试验检测、商检、技术资料、技术服务、安装调试指导、合同设备所需进口配套设备的进口环节和国外验收等费用，还包括合同设备的税费、运杂费、保险费、运杂费等与本合同中原告应承担的所有义务和所有工作有关的费用；合同设备款按1（预付）：7（到货）：1（初步验收合格）：1（质保）的比例支付；合同还对其他事项进行了约定。2010年7月，原、被告签订《呼和浩特热电厂扩建2×350MW供热机组烟气脱硫工程控制仪表代购合同》一份，主要约定，原告向被告提供控制仪表，用于北方联合电力呼和浩特热电称扩建2×350MW供热机组烟气脱硫工程；合同总价款为93万元，本合同价格包括合同设备、技术服务、应急工作、备品备件及专用工具，设备包装（含备品备件、专用工具）、试验检测、商检、技术资料、技术服务、安装调试指导、合同设备所需进口配套设备的进口环节和国外验收等费用，还包括合同设备的税费、运杂费、保险费、运杂费等与本合同中原告应承担的所有义务和所有工作有关的费用；合同设备款按1（预付）：7（到货）：1（初步验收合格）：1（质保）的比例支付。合同还对其他事项进行了约定。2011年7月22日，原、被告签订《呼和浩特热电厂扩建2×350MW供热机组烟气脱硫工程控制仪表代购合同增补协议》一份，主要约定，原告向被告增补控制仪表一批。合同总价款为16万元，原告提交的约定单据经被告审核无误后，被告支付给原告合同总价100％作为发货款。合同还对其他事项进行了约定。上述合同签订后，原告均向被告交付了合同标的物。2015年1月7日，原告以被告尚欠其设备款228376元为由诉至本院。审理中，1、原告与被告均认可上述六份合同的总价款为3177500元，被告已向原告支付2949124元。2、被告认可尚欠原告设备款22.8376万元，但认为原告存在违约行为，按合同约定的结算方式结算后，应直接扣除违约金356464元。
原审法院认为，原被告签订的上述四份合同均系双方的真实意思表示，并不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，予以确认。原被告应按合同约定全面履行自己的义务。六份合同约定的设备款共计为3177500元，原告向被告交付六份合同约定的设备后，被告仅向原告支付了设备款共计2949124元，被告尚欠原告设备款共计228376元未支付，有原告提交的证据及双方的陈述为证，事实清楚，证据充分，故对原告要求被告支付设备款228376元的诉讼请求，予以支持；被告主张扣除原告因未办理合同设备一切险的保险费用23893元，因合同约定的总价中包含保险费用，原告未提供证据证明其已办理了保险，该费用应当予以扣除，但被告未能举证证明保险费用23893元的计算依据，证据不足，不予支持；《南阳鸭河口发电有限责任公司2×350MW燃煤机组烟气脱硫工程脱硫岛DCS项目采购合同》中约定：“原告应将保险合同的副本于第一批设备交货前7天提供给被告。由于原告原因未能提供以上保险合同副本，原告同意被告拒付设备费直到收到保险合同副本为止”，原告未提供证据证明其已办理了保险并已将保单交付给被告，故对原告请求被告支付逾期付款利息的诉讼请求，因原告存在不履行合同附随义务（未向被告交付保单）的情况，不予支持。关于被告辩称原告应承担迟延交货违约金的答辩意见，因被告已另案起诉，本案不宜处理。关于被告辩称因原告漏交货物给其造成损失426元的答辩意见，证据不足，不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、被告中机新能源开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告济南大陆机电股份有限公司设备款228376元。二、驳回原告济南大陆机电股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4726元，由被告负担。
宣判后，被告中机新能源开发有限公司不服，向本院提起上诉称：一审法院关于不予支持扣除保险费及货款损失的判决是错误的，请求依法撤销（2015）金民二初字第1189号民事判决，依法改判或发回重审，由被上诉人承担一、二审案件的诉讼费。
被上诉人济南大陆机电股份有限公司答辩称：原审认定事实清楚，适用法律正确，应予以维持。
本院经审理查明的事实与原审法院认定的事实一致。
本院认为：上诉人中机新能源开发有限公司请求扣除的保险费用，其计算方法符合双方合同约定及保险费率的规定，本院予以支持；而其请求的货款损失与双方认可的欠货款数额不一致，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、变更郑州市金水区人民法院（2015）金民二初字第1189号民事判决第一项为：中机新能源开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付济南大陆机电股份有限公司设备款204064元。
二、驳回济南大陆机电股份有限公司的其它诉讼请求。
一审案件受理费4726元，由中机新能源开发有限公司负担；二审案件受理费400元，由济南大陆机电股份有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 范亚玲
审判员 赵建伟
审判员 闫振华
二〇一六年三月十六日
书记员 潘少雄