杭州市余杭区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）浙0110民初12983号
原告：程某某。
委托代理人：王扩海，浙江金道律师事务所律师。
被告：杭州中骏装饰工程有限公司，住所地杭州市拱墅区新文路33号4幢（3号楼）424室。
法定代表人：杨某。
被告：杨某乙。
原告程某某（以下简称原告）诉被告杭州中骏装饰工程有限公司（以下简称中骏公司）、杨某乙装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年9月18日立案受理，依法由代理审判员刘娟独任审判，后因被告中骏公司、杨某乙下落不明，本院依法组成合议庭并于2017年2月16日公开开庭。原告程某某及其委托代理人王扩海到庭参加诉讼，被告中骏公司、杨某乙经本院公告传唤未到庭，本院依法进行了缺席审理。本案现已审理终结。
原告起诉称，2015年12月27日，被告中骏公司与原告签订了装修合同一份，合同约定，原告委托被告中骏公司装修其所有的位于杭州市余杭区××街道梧桐蓝山××单元××室房屋一套，承包方式为包工包料，工期自2015年12月28日起至2016年4月27日止，工程总价款为103000元整，先装修后付款。双方还约定如因被告中骏公司原因逾期竣工，被告中骏公司应按照每天50元的标准向原告支付违约金，合同还约定了其他内容。
合同签订后，被告中骏公司严重违约，要求原告先付款后开工，无奈原告在开工前即支付部分装修款，现原告已支付8万余元的工程款项，但被告中骏公司一直无故拖延工期，截至目前水电、泥工、木工等各工种均未完工，工程逾期竣工已4个多月，被告中骏公司的行为已构成根本违约，并已导致合同目的无法实现，应承担相应法律责任。另被告中骏公司系一人有限责任公司，被告杨某乙系被告中骏公司的股东，依法应对被告中骏公司的债务承担连带责任。特起诉，请求判令：1、解除原告与被告中骏公司于2015年12月27日签订的装修施工合同；2、被告中骏公司向原告返还装修款项82900元；3、被告中骏公司向原告支付违约金人民币5800元（暂自2016年4月28日起计至2016年8月22日为116天，要求支付至款项实际付清之日止）；4、被告中骏公司向原告赔偿经济损失人民币25044.60元（暂自2016年4月28日起计至2016年9月27日，要求支付至款项实际付清之日止）；5、被告杨某乙对上述债务承担连带责任；6、本案的诉讼费由二被告承担。后原告调整诉讼请求如下：1、解除原告与被告中骏公司于2015年12月27日签订的装修施工合同；2、被告中骏公司向原告支付违约金人民币5800元（暂自2016年4月28日起计至2016年8月22日为116天，要求支付至款项实际付清之日止）；3、被告中骏公司向原告赔偿经济损失人民币32741.60元（暂自2016年4月28日起计至2016年9月27日，要求支付至款项实际付清之日止）；4、被告杨某乙对上述债务承担连带责任；5、本案的诉讼费由二被告承担。
原告为支持其诉请主张，提供并陈述了下列证据材料：
1、装修施工合同及材料清单各一份，用于证明原告与被告中骏公司签订了装修施工合同，委托被告中骏公司装修涉诉房屋并约定了承包方式、工期、工程价款及付款、违约责任等事项的事实。
2、付款凭证三份，用于证明原告已向被告中骏公司支付工程款项82900元的事实。
3、施工现场照片二十七份，用于证明被告中骏公司水电、泥工、木工等各工种均未完工，工程逾期竣工已4个多月，其行为已明显构成违约的事实。
4、律师函及EMS回执单各一份，用于证明原告已委托律师向被告中骏公司发出律师函，催告解除合同并要求被告中骏公司承担违约责任的事实。
5、房屋租赁合同、付款凭证、销售合同、销货清单明细表各一份及收款收据二份，用于证明原告发生经济损失的事实。
6、公司基本情况及公司章程各一份，用于证明被告中骏公司系一人有限责任公司，被告杨某乙系被告中骏公司的股东，被告杨某乙应对被告中骏公司的债务承担连带责任的事实。
两被告未在法定答辩期间提交书面答辩状。
两被告未提供证据材料。
原告提供的证据，本院在送达起诉状副本和证据材料后，被告未在答辩期内提出异议。本院经审查后对上述证据的真实性均予以确认，并根据证据内容认定本案的相关事实。对原告提供的证据1、证据2中的前两份付款凭证以及证据3-6的真实性均予以确认，并根据证据内容认定本案的相关事实。对原告提供的证据2中第三份付款凭证（40000元），由于原告未能进一步举证证明该证据与本案的关联性，本院不予确认。
本院根据当事人的陈述以及确认的有效证据，认定下列事实：
2015年12月27日，原告（甲方）与被告中骏公司（乙方）签订《杭州中骏装饰工程有限公司装修施工合同》一份，约定被告中骏公司装修原告所有的位于杭州市××梧桐××单元××室房屋，住宅结构3室2厅一厨一卫，建筑面积89平方米，并约定承包方式为施工项目以预算为准，工期120天，自2015年12月28日开工至2016年4月27日竣工，总价款103000元。双方对付款方式进行了明确的约定：“合同签订后，先装修后付款，分四次付款。水电完工后，甲方支付总价款的30%，计30900元；泥工完工后，甲方付总工程款30%，计30900元；木工完工后，甲方支付总价款的30%，计30900元；油漆完工后，装灯进场前，甲方支付总价款的10%，计10300元。”同时，双方还约定收款账号为被告杨某乙的中国农业银行、中国工商银行以及杭州联合银行的账号。合同还对违约责任做出了如下约定：“1、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同规定的各项条款（包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等），不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失……3、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方50元……”合同还对其他权利义务做出了约定，并在合同文本中附有“爱家美家”图案及相应二维码。另，双方签订材料清单一份，对装修过程中的材料进行了明确的约定。
合同签订后，被告中骏公司于2016年1月8日进场施工，原告于2016年1月21日通过案外人祝贺良的账户向被告杨某乙支付30900元；2016年5月19日向支付宝账户“爱家美家”支付10000元。后被告中骏公司未按期完工，2016年9月18日，原告诉至本院，望判如所请。
另查明，被告中骏公司系自然人独资的一人有限责任公司，由被告杨某乙个人投资。
本案审理过程中，本院于2016年11月9日实地勘察，位于杭州市××梧桐××单元××室的房屋尚有五扇门未装修完毕，其余装修项目已施工完毕。
本院认为，原告与被告中骏公司签订的《装修施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律法规的禁止性规定，应当认定为合法有效，对双方均具有约束力。截至2016年11月9日，案涉房屋的装修工程尚未结束，后原告自行装修完毕，原告与中骏公司的装修施工合同的目的实际已经无法实现，故对原告要求解除与被告中骏公司签订的《装修施工合同》的诉讼请求，本院予以支持。根据合同约定，应当在2016年4月27日装修完毕，而截至2016年11月9日，尚有五扇门未安装。根据合同约定，双方履行合同过程中，不得擅自变更或解除，否则违约方将承担预算总价10%的违约金，并承担其他经济损失，若因中骏公司原因逾期竣工的，每逾期一天，中骏公司应支付违约金50元。现案涉房屋未能在约定期限内装修完毕，原告认为系因被告中骏公司的原因导致，被告停工后无法联系。本院认为，根据双方签订的合同，原告的主要义务为按约付款，被告中骏公司的主要义务是按约施工。现截至2016年11月9日，案涉房屋尚有五扇门未安装，可见被告中骏公司并未能够全面履行合同义务。而原告自述已付款82900元，但根据其提供的付款凭证，仅能够认定已付款数额为40900元。根据法律规定，当事人对自己的主张，有责任提供证据。现原告主张装修逾期完工系因被告中骏公司单方原因所致，但并未能够举证予以证明，故对原告要求被告中骏公司支付自2016年4月28日按50元/天支付违约金至实际付清款项之日止的诉讼请求，本院综合合同约定、实际履行情况以及双方的过错程度等因素，酌情确认被告中骏公司支付原告违约金7210元。
关于原告主张的经济损失32741.60元，根据原告的陈述及举证，其主张的因被告中骏公司逾期所造成的损失即指其在外租房及购买的木地板及门的费用。对此，本院认为，原告已就被告中骏公司未按期完工主张了违约金，且并未举证证明其实际损失高于约定的违约金，故对原告主张的租房损失，本院不予支持。对原告主张的木地板及门的购买费用，本院亦不予支持。由于被告中骏公司系一人有限责任公司，且被告杨某乙并未举证证明公司财产独立于其自己的财产，故被告杨某乙应当对被告中骏公司的上述付款义务承担连带责任。被告中骏公司、杨某乙经本院合法传唤无正当理由拒不到庭不影响本案的审理。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、原告程某某与被告杭州中骏装饰工程有限公司于2015年12月27日签订的《杭州中骏装饰工程有限公司装修施工合同》自本判决生效之日起解除；
二、被告杭州中骏装饰工程有限公司支付原告程某某违约金7210元，于本判决生效后十日内付清；
三、被告杨某乙对上述第二项付款义务承担连带责任；
四、驳回原告程某某的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费764元，由原告程某某负担621元；由被告杭州中骏装饰工程有限公司负担143元，于本判决书生效后七日内交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向浙江省杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费764元。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在上诉期满次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 刘 娟
人民陪审员 叶 强
人民陪审员 章 燕
二〇一七年二月二十一日
书 记 员 宣雅萍