河北省丰宁满族自治县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）丰民初字第611号
原某某徐玉国。
委托代理人杨文军，河北瑞峰律师事务所律师。
被告丰宁运宏新型建材有限公司
法定代表人徐英，该公司经理。
住所地丰宁满族自治县大滩镇二道河子村。
被告沙志雨。
被告刘剑。
以上二被告委托代理人：贾广敏，河北飞雁律师事务所律师。
被告徐英。
原某某徐玉国与被告丰宁运宏新型建材有限公司（以下简称丰宁运宏建材公司）、沙志雨、刘剑、徐英承揽合同纠纷一案，本院审查受理后，依法由审判员赵宇杰独任审判，公开开庭进行了审理，因案情复杂，本院裁定依法转入普通程序审理，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理，原某某徐玉国及其委托代理人，被告沙志雨、刘剑及其委托代理人到庭参加诉讼，被告丰宁运宏建材公司、被告徐英在第二次开庭时经合法传唤未到庭，本案现已审理终结。
原某某诉称：第二、第三、第四被告投资成立了第一被告即丰宁运宏新型建材有限公司。2012年9月9日原某某与第一被告签订协议书，第一被告为甲方，原某某为乙方，第一被告将二道河子石料场生产、加工石料的工程承包给原某某，协议约定：原某某具体负责的工程范围：打炮、装载、钩机、破碎；原某某所加工的0.5以上规格的石料，被告按每方28元给付原某某加工费，按月支付；如政府、老百姓造成停工由被告负责，如被告不能保证正常开支造成停工，由被告负责。协议签订后，原某某开始为被告生产、加工石料，原某某共为被告生产加工石料153276.13立方米，已卖出143276.13立方米，被告应付给原某某加工费4291731.64元，另用原某某块石160方，核2000元，用原某某钩机15小时，核4000元。以上合计被告应给付原某某4297731.64元，减去被告已付的各种工程费用2520189.40元，被告下欠原某某1777542.24元。
另外由于被告未付老百姓的山场承包费，百姓阻止施工，再者，被告没钱买件，造成原某某停产，由于被告原因，给原某某造成经济损失85543.00元，被告至今未予赔偿，由于被告股东间产生矛盾，被告非但不按协议约定支付原某某加工费，且有被告亲属殴打原某某，由于被告的行为违约，致使原某某无法实现订立协议的目的，故双方间的协议应解除；要求四被告赔偿给付下欠原某某的加工费1777542.24元，并互负连带责任；要求四被告赔偿给原某某造成的停产损失85543.00元，并互负连带责任；要求被告给付2014年安装二破的工人工资9000.00元。诉讼费由被告承担。
原某某为支持其诉讼主张，向本院提交了如下证据：
1：企业法人营业执照、徐英、沙志雨、刘剑于2011年10月3日签订的合伙协议书、2012年9月9日原某某与徐英签订的协议书。用以证明沙志雨、刘剑与徐英是合伙关系，三人合伙共同经营位于大滩镇二道河子村的沙石料场，对外以丰宁运宏新型建材有限公司的名义进行经营，原某某与各被告间存在加工、生产砂石料的合同关系。
2：丰宁运宏新型建材有限公司与徐玉国于2014年12月16日签订的结算单、原被告于2013年度签署的2012-2013年二年合计的结算单。用以证明经结算被告欠原某某的加工费等款项，其中丰宁运宏新型建材有限公司与徐玉国于2014年12月16日签订的结算单无被告沙志雨、刘剑签字。
3：丰宁满族自治县公路站发票、刘剑开具的白条、沙永强开具的票据、承德路桥建设总公司御大线第七合同项目经理部的结算单。用以证明丰宁满族自治县公路站用石料4705方，零散卖料2064.76方，4个村修水泥路用料4842方，御大线第七合同项目经理部用料90289.37方。
4：2014年4月19日沙志雨、徐英签字的白条。用以证明石子场用原某某柴油合款335932.00元。
5：证人常某甲、王某甲、邢某某、张某甲、张某乙及常某乙、原某某与常某丙的租赁装载机协议。用以证明2012年、2013年因场子没钱买件、买炸药、欠老百姓山场承包费停产给造成的经济损失78884元。
6：证人孙某某、李某甲、王某乙、王某甲、李某乙等人联名书证、李常春收条及与原某某签订的租赁钩机合同。用以证明2014年生产期间因场子没钱买件停工2天共造成经济损失6668元。
被告丰宁运宏建材公司辩称：对原某某的起诉无异议，最后数额看对账情况。
被告徐英辩称：同丰宁运宏建材公司的意见。
被告沙志雨、刘剑辩称：原某某与第一被告（丰宁运宏建材公司）签订的协议存在，第一被告不是徐英、沙志雨、刘剑共同投资成立的，按照合同相对性原则，原某某应向丰宁运宏建材公司主张权利，沙志雨、刘剑不是适格被告。停产后未进行账目清算，是否拖欠不明，第一被告在原某某生产过程中为其垫付的电费、油款、为原某某的还款应从应付给原某某的款项中扣除，原某某在生产过程中将被告的机器损坏应折价赔偿。
被告沙志雨、刘剑为支持其诉讼主张，向本院提交了如下证据：
1：尹永成收据、大滩镇扎拉营村委会收据。用以证明界牌石组、扎拉营村修水泥路用石子场石料方数。
2：2014年各项支出统计表15页。用以证明2014年原某某支款数、为原某某垫付款数等。
3：2015年3月16日原某某的支款条。数额为8.5万元。
4：原某某2015年3月16日的修理费条，数额为16030元。
5：照片6张。用以证明原某某在生产中将被告设备损坏。
因原被告对零散料、修水泥路的用料数有异议，经本院对相关证据进行了调查取证，经原被告双方质证，零散料票据数为165张，合计方数为：1546.3方，喇嘛菠萝村、小北沟村、扎拉营村、孤山子村界牌石组修整水泥路共用被告砂石料2991.5方。
经审理查明：原某某沙志雨、刘剑与徐英于2011年10月3日签订合伙协议，协议约定三方合伙，合伙份额为徐英占40%、沙志雨占40%、刘剑占20%，合伙出资为徐英以丰宁运宏新型建材有限公司及前期投资100万元出资，沙志雨出资后期投建设备的资金和设备投产后的周转金120万元，刘剑投资40万元负责银行贷款、扩大投资的相关事情。合伙人共同经营第三人丰宁运宏新型建材有限公司事务，对外以丰宁运宏新型建材有限公司的名义进行经营，推举原某某沙志雨及徐英为合伙事务的负责人，被告徐英负责对外开展业务，订立合同等事务，合伙协议签订后三人各负其责进行经营活动，为经营三人位于丰宁满族自治县大滩镇二道河子村石料厂加工生产石料问题，被告徐英与原某某徐玉国于2012年9月9日达成加工砂石料协议，协议约定被告将位于丰宁满族自治县大滩镇二道河子村石料厂加工生产石料工作承包给原某某徐玉国，由被告提供场地、设备，原某某徐玉国负责采石、机械、加工生产等事宜，被告支付原某某徐玉国每方28元生产加工费用，原某某徐玉国按照被告要求生产其所需规格的砂石料，并按照被告要求保质保量供应沙石料，因此给被告造成损失的，原某某徐玉国负责赔偿。协议签订后被告将砂石料的加工生产事宜交付给原某某徐玉国。
至2014年4月10日，原某某徐玉国与被告徐英、沙志雨、刘剑进行了2012年-2013年的合同履行情况结算，经结算至2014年4月10日原某某尚欠被告1607738.40元，其中不含2013年所用原某某柴油款，李凤祥向高速5标所供砂石料1188方，南岗子基层料站9977吨。至诉讼前，因在合同履行中原被告发生争议未再进行结算，致诉讼。经开庭核对原某某在合同履行过程中生产的砂石料情况为：2012年—2013年度生产砂石料40187方，销售给御大线搅拌站90289.37方（含2013年结算时销售给南岗子基层料站9977吨），销售给丰宁满族自治县公路管理站4705方，高速五标段1188方，零散户销售1546.3方，4个村修水泥路用料2991.5方，石子场存料7000方（原某某认为存料10000方，被告认为有3000方不能用），孙亚伟用料200方，以上原某某共计生产石料方数为：148107.17方，在生产期间被告用原某某柴油合款335932.00元。至今共给付原某某现金至2014年4月10日止为2738974.40元（含场子用徐玉国钩机款、块石160方款），至2015年3月16日开庭前给付241118.23元，经法庭协调给付原某某工人工资400000.00元。至2015年6月16日前给付原某某现金101030.00元，至今共给付原某某现金3481122.6元。
本院认为：被告沙志雨、刘剑、徐英系合伙关系，在与原某某签订合同时虽以被告徐英名义签订，但在合伙期间因基于合伙经营需要对外实施经营行为所产生的权利义务均归属于三人，因此徐英与徐玉国签订的合同产生的权利义务自然归属于沙志雨、刘剑、徐英三人，丰宁运宏新型建材有限公司及公司财产是徐英的合伙出资财产，三人合伙经营对外以丰宁运宏新型建材有限公司的名义对外实施民事行为，在合伙经营期间丰宁运宏新型建材有限公司对外亦应承担民事责任。被告与原某某签订的承揽合同不违反法律、行政法规的规定，系有效合同，合同各方均应按合同约定履行，在原某某完成承揽工作后，有权向被告主张相关约定的费用，经核算原某某完成的承揽工作费用为：4147000.7元（148107.17＊28元）。原某某主张场子存料为10000方，但未向本院提供相应证据予以佐证，以被告自认的方数为准，原某某诉请赔偿因停工等造成的经济损失，通过原某某提供的证据分析不能证明原某某因停工造成了损失及损失的数额，更重要的是原某某主张赔偿的损失大部分发生在2013年前，但在原被告于2014年4月10日就以前生产事项进行结算的结算单中对此并未反映和结算，现原某某又提出赔偿损失的要求本院不予支持。根据《中华人民共和国民法通则》第三十条、三十四条、三十五条，《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一：解除原某某徐玉国与被告徐英于2012年9月9日签订的承揽协议书.
二：被告丰宁运宏新型建材有限公司、被告徐英、被告沙志雨、被告刘剑自本判决生效之日起十日内给付原某某徐玉国人民币1001810.1元（4147000.7＋335932.00-3481122.6），四被告互负连带责任。
三：驳回原某某其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费21560元，财产保全费5000元，计26560元，由原某某徐玉国承担15400元，四被告各承担2790元。
如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于河北省承德市中级人民法院。
审 判 长 赵宇杰
审 判 员 丛梓晓
代理审判员 张伟宁
二〇一五年七月十七日
书 记 员 张晓光