浙江省奉化市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）甬奉民三初字第328号
原告：兴银建设有限公司。住所地：奉化市南山路**号。
法定代表人：伍银木，该公司总经理。
委托代理人：王剑纳，浙江和义观达律师事务所律师。
被告：浙江兴润置业投资有限公司。住所地：奉化市锦屏街道茗山路*号。
法定代表人：沈崇明，该公司总经理。
委托代理人：陈燕萍，浙江海册律师事务所律师。
委托代理人：江天云，浙江海册律师事务所律师。
原告兴银建设有限公司（以下简称兴银公司）为与被告浙江兴润置业投资有限公司（以下简称兴润公司）建设工程合同纠纷一案，于2015年4月28日向本院起诉，本院立案受理后，依法组成合议庭，于2015年7月6日公开开庭审理了本案。庭审时，原告兴银公司的委托代理人王剑纳，被告兴润公司的委托代理人陈燕萍到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，本案现已审理终结。
原告兴银公司起诉称：原告承包了被告龙樾湾项目工程，双方于2011年6月6日签订了《建设工程施工合同》，约定：合同工期540天，采用固定定价，工程款按进度支付等。该工程于2013年6月14日领取了《建筑工程施工许可证》，原告按约进行施工。施工期间，原告多次要求按进度支付工程款，被告均借故未付。2014年初，被告的法定代表人因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑拘。被告处于停业状态。因被告未支付工程款，导致原告无法继续施工，导致大量窝工损失。2014年4月，被告发了停工通知，之后一直未通知恢复施工。停工后，原告多次要求支付工程款，但被告无力支付，目前被告处于停业状态，原告提出解除合同，被告亦未明确回复。故请求判令解除原、被告之间签订的《建设工程施工合同》；被告需立即支付工程款87027980元，并支付按银行同期贷款利率自2014年11月28日计算到款清日止的逾期利息；工程款及利息就该工程折价或者拍卖的价款中优先受偿。
被告兴润公司答辩称：对被告起诉的事实没有异议，对具体的工程造价有异议，原告也没有按时完成施工，也有违约因素。原告现已支付工程款16041802.25元。
原告兴银公司在举证期限内，提供了下列证据材料：
建设工程施工合同一份，用以证明原告承包被告龙樾湾项目的事实；
建筑工程施工许可证二份，用以证明2013年6月14日领取了龙樾湾项目施工许可证的事实；
工程暂停令一份，用以证明于2014年4月30日起停工的事实；
工程款催款函一份，用以证明2014年11月28日催款的事实；
工程结算书一份，用以证明原告已完工工程总价款合计为87027980元的事实。
被告兴润公司提供了正德会计师事务所的报告书、233万元凭证、收据、汇款客服通知单、200万元凭证、收据、汇款客服通知单、50万元凭证、银行进账单、收款收据、100万元凭证、收据、支票存根、客户回单、进账单、报销黏贴凭单各一份，用以证明被告已支付的款项。
上述证据，当事人质证及本院认证如下：
对于原告兴银公司提供的证据1，被告兴润公司对该证据的真实性没有异议，但认为有些内容没有填写。经审查，本院确认该证据作为认定本案相关事实的依据。
对于原告兴银公司提供的证据2，被告兴润公司没有异议。经审查，本院确认该证据作为认定本案相关事实的依据。
对于原告兴银公司提供的证据3、4，被告兴润公司有异议。经审查，本院认为该证据上有被告的技术专用章，并且该公司职员签字，作为认定本案相关事实的依据。
对于原告兴银公司提供的证据5，被告兴润公司有异议。经审查，该结算书为原告单方制作，不作为认定本案相关事实依据。
对于被告兴润公司提供的证据，原告兴银公司未在限定时间内提出质证意见。经审查，本院确认该证据作为认定本案相关事实的依据。
经审理，本院认定事实如下：2011年6月6日，原、被告签订了《建设工程施工合同》，约定相应的权利和义务。后原告进场施工。在施工过程中，因被告资金断链，被告于2014年4月28日向原告出具了工程暂停令，要求从2014年4月30日起对本工程的所有部位（工序）实施暂停施工。2014年11月28日，原告向被告出具了建设工程催款函，要求支付已完工的工程款8702万元。根据建设工程施工许可证显示，所涉全部工程的最后竣工日期为2014年11月26日。被告提供了正德会计师事务所就该工程于2015年1月9日出具了报告书一份，明确土建工程目前已完成地下室工程43352567元、工程桩23538978元、围护工程1631861元、其他工程3474099元、安装工程856706.4元，合计72854211.4元，已支付16041802.25元，还需支付56812409.15元，原告对上述已完工的工程量、已付款、欠付款予以认可。
本院认为：依法成立的合同，对双方当事人具有法律效力。本案中，原告根据合同约定进行了施工，被告需支付相应的工程款，现经双方确认被告尚需支付工程款56812409.15元，该工程款需在原告向被告催讨时支付，故被告需支付按中国人民银行同期贷款基准利率自2014年11月28日计算至款清日止的逾期利息。另外，仅就工程款范围内就该工程折价或者拍卖的价款主张优先受偿的诉讼请求，符合法律规定，应予以支持。现因被告资金断链，该合同无法继续履行，原告要求解除《建设工程施工合同》的诉讼请求，应予以支持。为此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第二百六十九条、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条的规定，判决如下：
一、解除原告兴银建设有限公司与被告浙江兴润置业投资有限公司于2011年6月6日签订的《建设工程施工合同》；
二、被告浙江兴润置业投资有限公司于本判决生效后十日内支付给原告兴银建设有限公司工程款56812409.15元，并支付按中国人民银行同期贷款基准利率计算自2014年11月28日起至款清日止的逾期利息；
三、原告兴银建设有限公司就工程款56812409.15元对该工程折价或者拍卖的价款优先受偿；
四、驳回原告兴银建设有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点五×迟延履行期间）。
案件受理费477440元，由原告兴银建设有限公司负担166122元，被告浙江兴润置业投资有限公司负担311318元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。在递交上诉状之日起七日内凭判决书到宁波市中级人民法院立案室预交上诉案件受理费，如银行汇款，收款人为宁波市财政局非税资金专户，帐号为37×××92，开户银行为宁波市中国银行营业部；如邮政汇款，收款人为宁波市中级人民法院立案室。汇款时一律注明原审案号。逾期不交，作自动放弃上诉处理。
审 判 长 吴项南
代理审判员 张莉莉
人民陪审员 陈国平
二〇一六年三月二十一日
书 记 员 王馨馨
附：一、本判决依据的法律条文
1.《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
2.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
3.《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
二、申请执行的规定
1.《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
2.最高人民法院《关于人民法院执行工作若干未问题的规定（试行）》第18条人民法院受理执行案件应当符合下列条件：（1）申请或移送执行的法律文书已经生效；（2）申请执行人是生效法律文书确定的权利人或其继承人、权利承受人；（3）申请执行人在法定期限内提出申请；（4）申请执行的法律文书有给付内容，且执行标的和被执行人明确；（5）义务人在生效法律文书确定的期限内未履行义务；（6）属于受申请执行的人民法院管辖。人民法院对符合上述条件的申请，应当在七日内予以立案；不符合上述条件之一的，应当在七日内定不予受理。