连云港市连云区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）港商初字第1312号
原告连云港市港圣开关制造有限公司，住所地连云港市新浦经济开发区。
法定代表人刘德亮，董事长。
委托代理人顾壹心，江苏田湾律师事务所律师。
委托代理人张景皓，江苏田湾律师事务所律师。
被告连云港市东茂矿业有限公司，住所地连云港市连云区板桥工业园区。
法定代表人董书通，董事长。
委托代理人李磊，大沧海律师事务所郑州分所律师。
委托代理人许超，大沧海律师事务所郑州分所律师。
原告连云港市港圣开关制造有限公司诉被告连云港市东茂矿业有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2013年11月18日受理后，依法由审判员王艳适用简易程序于2013年12月9日、203年12月20日两公开开庭进行了审理。原、被告委托代理人到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告连云港港圣开关制造有限公司诉称，2010年6月29日、2011年1月11日，原、被告签订《工矿产品采购合同》两份，合同约定由原告向被告提供产品并负责安装调试，合同金额分别为304566元、95000元，合计399566元，被告预付30%，验收合格后30日内支付60%，剩余10%在质保期1年届满后30日内付清。工程结束后，时至今日被告尚欠原告货款180066元未付，故诉至法院，请求判令被告支付货款及自验收合格之日即2010年12月7日至被告实际付款之日按银行同期贷款利率计算的利息，并由被告承担本案的诉讼费用。
被告连云港市东茂矿业有限公司辩称，原告诉请金额为180066元，而因原告迟延交货，应当扣款373719.84元。综上，原告已无权再向被告主张任何款项。对因原告违约造成被告的损失，被告保留向原告追索的权利。
针对第二份购销合同，原告应当在年2011年3月7日交货，但是原告实际交货时间是2011年11月30日，同样，根据该合同第十二条第四款的约定，应当从货款中扣除违约金25365元。
因原告未按合同约定交付货物，更没有按照合同约定进行安装、调试、验收，所以根据合同的约定，原告无权向被告主张支付剩余的货款及质保金。
被告在合同履行过程中，无违约行为，原告要求被告支付违约金的诉讼请求，无事实和法律依据。
综上，建议法庭依法驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，2010年6月29日，原、被告签订《工矿产品采购合同》1份，合同编号为DMSH1007-14（又编号为201007077），约定由原告向被告提供直流系统屏（含蓄电池18组）4面、交流屏2面、UPS柜1面、电能表屏2面、站内电能自动采集系统1套、平衡电能表32只，合计总金额为304566元，其中站内电能自动采集系统1套价格为16376元、平衡电能表32只的价格为106600元。合同还约定，图纸确认后30天交货，原告提供的上述产品应当满足被告现场使用，自被告投入正常使用，质保期为12个月；合同生效后，被告预付货款30%，货到被告处安装调试验收合格后30个工作日内被告支付原告合同总金额的60%货款，余款10%为质保金，待质保期满无质量异议，在质保期满后一个月内一次性付清；如因原告原因造成不能按期交货，则按合同总标的额的1‰／日从货款中扣除，如因被告付款推迟造成延期，则供方的交货期顺延。2011年11月30日原告向被告交付了除站内电能自动采集系统1套、32只平衡电能表以外所有货物及图纸、资料等。上述事实有原告提供的《工矿产品采购合同》1份及《产品发货清单》2份加以证明，原、被告均无异议，本院依法予以确认。
因被告不承认收到原告据上述合同应当交付的站内电能自动采集系统1套、平衡电能表32只，不同意支付对价；原告认为其已经向被告交付，原告向本院提供2011年2月6日的《证明》1份，内容为：“现有如下产品为连云港市东茂矿业有限公司工矿产品采购合同内产品：合同号：201007077产品名称：平衡电能表产品数量：32只”，该证明左下方有“签收慕小召2012.2.6”字样，该证明右下方有“卞康2012.2.6张雅欣2012.2.6”字样，原告主张该证明系其在向被告交付32只平衡电能表时制作，慕小召是被告方的工作人员，其已经代表被告签收，被告应当支付对价。被告认可慕小召系其工作人员，但认为该证明不能充分证明被告已经收到32只平衡电能表。
2011年1月11日，原、被告签订《工矿产品采购合同》1份，合同编号为DMSH1101-7号（又编号为201101003），约定由原告向被告提供110KV变电站端子箱1批，于合同生效后20个工作日内交货，总价款为95000元，自被告投入正常使用，质保期为12个月。合同生效后，被告预付货款30%，货到被告处安装调试验收合格后30个工作日内被告支付原告合同总金额的60%货款，余款10%为质保金，待交货后18个月或安装调试合格后12个月（先发生为准），一次性付清；合同生效后20个工作日内交货，因原告原因造成不能按期交货，则按合同总标的额的1‰／日从货款中扣除。合同签订后，原告于2011年11月30日向被告交付了约定产品。被告主张被告逾期交货，应当按合同约定扣除货款25365元。原告则认为迟延交货是因为被告方不具备相关的机器设备安装条件，与原告没有关系。但双方就此未能提供证据证明。
被告于2010年11月5日支付原告91000元、于2011年2月1日支付原告28500元、于2012年1月17日支付原告50000元、于2012年9月27日支付原告50000元，被告称2011年11月5日及2012年9月27日的两笔付款是付第一份合同价款的，而2011年2月1日及2012年1月17日的两笔付款是系付第二份合同价款的。原告对此予以认可。
经本院至被告处施工现场察看，站内电能自动采集系统1套已经安装在被告处，因尚未通电使用，故原告无法调试。原告为被告安装的工程均未实际投入使用。
本院认为，原、被告签订的两份《工矿产品采购合同》，是原、被告的真实意思表示，能够证明原、被告间的买卖合同关系成立，对原、被告均具有法律约束力。被告在庭审中否认收到原告交付的站内电能自动采集系统1套、平衡电能表32只，经本院到现场察看站内电能自动采集系统1套已经安装在被告处，没有调试也是因为被告对该系统尚未投入使用而无法调试，并非原告不履行调试义务，故对站内电能自动采集系统1套的价款，被告应当支付原告；就平衡电能表32只原告向本院提供2012年2月6日被告方工作人员慕小召的签收证明，能够证明原告已向被告交付，应对应的货款，被告亦应当支付原告。对被告主张原告逾期交货，原告认为逾期交货系被告的场地不符合安装货物的要求所致，在本案审理期间原、被告双方均未能举证证明被告场地是何时具备安装条件，故对原、被告提出的系对方违约的主张依法均不予支持。而被告在收到原告货物后，至今未能投入使用，其未能投入使用的原因不在原告，故原告要求被告支付尚余货款的诉讼请求依法应予支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告连云港市东茂矿业有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告连云港市港圣开关制造有限公司货款180066元
二、驳回原告连云港市港圣开关制造有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费4125元，由原告承担225元，由被告承担3900元（因原告已预交，被告将承担部分于给付上述款项时一并给付原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费4125元，并将交款凭证一并交于本院。连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行营业部，帐号：44×××94。
审判员 王 艳
二〇一三年十二月十一日
书记员 王晓飞
法律条文及上诉须知附录
法律条文
（一）《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确，依照枉法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
（二）《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第二百二十四条发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。
法律规定由人民法院执行的其他法律文书，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院执行。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
二、上诉须知
根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：
当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。
上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院，亦未提出司法求助申请或者申请司法求助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用﹤诉讼费用交纳办法﹥的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。
本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。