浙江省慈溪市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）浙0282民初1084号
原告（反诉被告）：宁波某某微电子有限公司。
法定代表人：岑某某，该公司总经理。
委托代理人：章伟，浙江相联律师事务所律师。
被告（反诉原告）：云南某乙航空设备技术有限公司。
法定代表人：曾某某，该公司总经理。
委托代理人：董乘树，北京盈科（昆明）律师事务所律师。
原告（反诉被告）（以下简称原告）宁波某某微电子有限公司（以下简称某某公司）诉被告（反诉原告）（以下简称被告）云南某乙航空设备技术有限公司（以下简称某乙公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年2月3日立案受理了原告某某公司提起的本诉，于2016年4月5日立案受理了由被告某乙公司提起的反诉。因案情复杂，本院于2016年4月6日将本案由简易程序转为普通程序进行审理。本院依法组成合议庭于2016年5月25日公开合并审理了本案的本诉与反诉。原告某某公司的委托代理人章伟、被告某乙公司的委托代理人董乘树到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告某某公司起诉称：原、被告存在水下定位声纳信标买卖合同关系，被告未在合同约定的期限内履行供货的义务，被告应按约承担逾期供货的违约责任。原告本诉诉请判令：1.被告支付原告逾期供货的违约金234000元；2.本案本诉诉讼费由被告承担。
被告某乙公司本诉答辩称：因不可抗力致使被告未在合同约定的期限内供货，且原、被告已对交货期限作出重新约定，故被告不应承担逾期供货的违约责任。原告本诉诉请依法应予驳回。被告同时反诉称：原告在接收被告提供的产品后，未在合同约定期限内履行付清货款的义务，存在逾期付款的违约事实，故原告应承担逾期付款的违约责任。被告反诉诉请判令：1.原告支付被告货款130000元；2.原告支付被告自2015年12月8日始至货款实际清偿日止按日利率0.5％、以130000元为基数计算的逾期付款的违约金；3.本案反诉诉讼费由原告承担。
原告就被告反诉辩称：因被告至今未按约定开具增值税专用发票，原告才行使不安抗辩权，未及时付清货款。因被告逾期供货的违约在先，故可减轻原告逾期付款的违约责任。在厘清原、被告各自应承担的违约责任后，原告会及时结清尚欠货款。
原、被告对以下事实无异议：原、被告于2015年6月15日签订《购销合同》（合同号为HGAG150608-1）一份，合同约定由被告向原告提供型号为DK140美国原装进口的水下定位声纳信标200套，每套单价为6500元，合同总价为1300000元；约定双方签订合同时由原告预付货款的90％计1170000元（该笔货款到被告账户后该合同生效），尚余10％的货款计130000元由原告在收到货物经验收合格（指所采购商品名称、商品件号与商品的数量与签订的合同一致）后的5日内付清，货款到账后由被告开具增值税专用发票；约定在合同签订生效后的60-90天内，由被告发出商品至原告指定的国内地址；合同约定不可抗力是指诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震、核污染或不能预见、不能避免并不能克服的事件，因不可抗力影响合同的继续履行，发生事故的一方应及时以书面形式通告另一方，并提供有效的证明，因不可抗力致使合同约定的交货期满后三十天内仍不能交货，双方协商解除合同，双方互不提出索赔，双方均不承担合同终止的责任；约定被告未在合同约定的供货期内交货，按日0.5％计算违约金，原告未按合同约定的期限付款，按日0.5％计算违约金。合同签订之日，原告按约将1170000元款项汇入被告账户。被告于2015年11月12日通过顺丰速运向原告发送130台水下定位声纳信标，原告于2015年11月15日签收上述货物。2015年11月28日，被告通过顺丰速运向原告发送余下的70台水下定位声纳信标，原告于2015年12月1日签收上述货物。在本案审理过程中，原、被告一致认为合同约定的违约金过高，双方就违约金计算方式重新达成合意，确认以月利率3％计算相应违约金。
上述事实由原、被告庭审中的陈述，原、被告各自提供的购销合同一份，原告提供的中信银行客户回单一份、原告提供的被告出具的装箱单两份及顺丰速运单一份，被告提供的发货序列号清单一份及顺丰速运单两份等证据经庭审举证、质证、认证证明。
被告辩称因不可抗力致使被告未在合同约定的期限内供货，且在履行供货义务前，原、被告已经对供货期限作出变动约定。被告就其辩称的不可抗力事实提供如下证据：1.最终用户申明一份（英译），拟证明原告所需的水下声纳定位信标受美国政府出口管理条例及国际武器贸易条例的管制，生产厂商于2016年6月18日要求被告出具最终用户申明，以确保产品专用于海洋和航空行业，不得用于任何化学、生物或者核武器或者导弹等武器有关目的的用途等事实；2.被告与外商往来电子邮件十二页，拟证明因生产厂商原料供应不足，导致产品延迟生产的事实；3.国外客户装箱单两份，拟证明被告于2015年6月24日下单订货，国外客户于2015年10月29日、2015年11月9日发货的事实；4.外商运输记录两份，拟证明被告于2015年10月29日、2015年11月9日收到国外客户所供产品的事实。
原告对被告提供的上述证据的真实性、合法性均提出异议，认为上述证据与被告所主张的被告因不可抗力致使延期供货的待证事实缺乏关联。本院认为，根据原、被告签订的合同相关约定，不可抗力是指诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震、核污染或不能预见、不能避免并不能克服的事件等，而被告提供的证据并不能证明符合合同约定的不可抗力情形存在，故对被告提供的上述证据的证明力本院不予确认。
被告就其所辩称的原、被告已对交货期限作出变更约定的事实未提供任何证据。
本院认为：原、被告签订的买卖合同依法成立，并自合同约定的原告支付被告约定预付款这一生效条件成就时生效。按照合同约定，被告应在合同生效后的60-90天内履行交货义务，原、被告所签订合同已于2015年6月15日生效，故被告最晚应在2015年9月14日前按原告指定的地点发出货物，被告于2015年11月12日、同年11月28日分两次发货，显与合同约定的交货时间不符，已违约。被告关于不可抗力致其延期供货的事实并无证据证明，被告以不可抗力主张免除其应承担的违约责任的理由不足。根据被告两次交货时间，按照双方重新约定的违约金计算方式，截至2015年11月12日，被告应承担的逾期交货违约金为75400元（58*1300000*3%/30），2015年11月13日至2015年11月28日，被告应承担的逾期交货违约金为7280元（16*70/200*1300000*3%/30），被告合计应承担逾期交货违约金为82680元。原告要求被告承担逾期交货违约金234000元，显然过高。原告要求被告支付逾期交货违约金的合理部分，本院应予支持，超出部分本院不予支持。原告于2015年12月1日收到合同约定的全部货物，其对合同约定的商品名称、件号、数量进行核实后，应在五日内付清尚余的货款130000元。原告至今未支付尚余130000元货款的事实清楚。根据合同的约定，原告支付90％货款后，应先由被告供货，再由原告付清剩余10％货款，被告未按约定的期限供货，原告可依法行使合同法规定的后履行抗辩权，有权拒绝被告提出的支付10％货款的要求；原告接受了被告延期提供的货物，且无证据可证明被告延期所供货物存在重大瑕疵情形下，原告行使后履行抗辩权的条件已然不成就。原告以被告有不开具增值税专用发票的可能为由行使不安抗辩权，拒不支付尚余10%的货款，同时原告也未能提供证据以证明符合合同法规定的可行使不安抗辩权情形存在，原告至今未支清全部货款已属违约。原告就被告反诉辩称因被告违约在先，故可减轻原告的违约责任，无法律依据，本院不予采信。原告应依法承担违约责任，按约支付被告逾期付款的违约金。原告应支付的违约金可按本案诉讼中双方确认的方式计算。原告在承担逾期付款违约责任同时，还应付清尚余货款。对被告要求原告付清余款130000元、支付合理的逾期付款违约金的诉讼请求，本院予以支持，被告所主张的超出合理的违约金部分，本院不予支持。原告付清全部货款后，被告应根据合同约定开具相应的增值税专用发票，给付原告增值税专用发票系被告应履行的合同约定的从给付义务，也是作为出卖人的被告应履行的法定义务。因原告并未在本案诉讼中就被告应给付的增值税专用发票提出明确的诉讼主张，故关于被告应履行的该项从给付义务可由原告另行主张相应权利。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十五条、第一百一十四条、第一百二十条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）云南某乙航空设备技术有限公司于本判决生效后七日内支付原告（反诉被告）宁波某某微电子有限公司逾期供货的违约金82680元；
二、驳回原告（反诉被告）宁波某某微电子有限公司其余的诉讼请求；
三、原告（反诉被告）宁波某某微电子有限公司于判决生效后七日内支付被告（反诉原告）云南某乙航空设备技术有限公司货款130000元；
四、原告（反诉被告）宁波某某微电子有限公司于判决生效后七日内支付被告（反诉原告）云南某乙航空设备技术有限公司自2015年12月8日始至款项实际清偿日止以130000元为基数、按月利率3％计算的逾期付款的违约金；
五、驳回被告（反诉原告）云南某乙航空设备技术有限公司其余的诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。
本案本诉受理费4810元，反诉受理费4420元，合计9230元，由原告（反诉被告）宁波某某微电子有限公司负担5810元，被告（反诉原告）云南某乙航空设备技术有限公司负担3420元，于判决生效后的七日内交纳本院。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。上诉人在收到本院送达的上诉案件受理费交纳通知书后七天内，凭判决书向浙江省宁波市中级人民法院立案大厅收费窗口预交上诉案件受理费。如银行汇款，收款人为宁波市财政局非税资金专户，账号：37×××92，开户银行为宁波市中国银行营业部；如邮政汇款，收款人宁波市中级人民法院立案庭。汇款时应注明原审案号。逾期不交的，作自动放弃上诉处理。
审 判 长 华蓓真
代理审判员 黄金锦
人民陪审员 胡 璇
二〇一六年七月二十九日
代书 记员 陈 瑜