江苏省大丰市人民法院
民 事 判 决 书
（2014）大商初字第0072号
原告江苏辉丰农化股份有限公司，住所地大丰市王港闸南首。
法定代表人仲汉根，该公司董事长。
委托代理人季通银（特别授权），该公司维权部部长。
委托代理人陆光明（特别授权），该公司法务专员。
被告盐城汇龙化工有限公司，住所地响水县陈家港化工园区内。
法定代表人张国成，该公司总经理。
被告张宝龙。
被告江苏泓源化工有限公司，住所地在响水县陈家港化工园区内。
法定代表人叶高惠，该公司董事长。
以上三名被告共同委托代理人张红星（特别授权），江苏法岭律师事务所律师。
原告江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称辉丰公司）与被告盐城汇龙农化有限公司（以下简称汇龙公司）、张宝龙、江苏泓源化工有限公司（以下简称泓源公司）买卖暨担保合同纠纷一案，本院于2014年1月8日立案受理后，依法由审判员陈春银适用简易程序，于2014年2月25日公开开庭进行了审理。原告辉丰公司的委托代理人陆光明，被告张宝龙及三名被告的共同委托代理人张红星到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告辉丰公司诉称，2013年6月25日，原告与被告汇龙公司签订《工业品买卖合同》一份，约定原告向被告汇龙公司购买2、4、6三氯苯酚540吨，原告预付货款456.3万元，被告于2013年8月份供货60吨、9-12月份每月供货120吨。同日，原告与被告汇龙公司、张宝龙、泓源公司签订《担保协议书》一份，约定泓源公司、张宝龙为汇龙公司履行《工业品买卖合同》承担连带保证担保责任。合同签订后，原告预付被告货款456.3万元，被告汇龙公司至约定的供货期结束，尚有1072155.5元的货未能供应给原告。现请求判决被告汇龙公司立即返还原告货款1072155.5元、违约金912600元，并承担1072155.5元自2014年1月1日起至判决确定之日止按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息；被告张宝龙、泓源公司承担连带责任；诉讼费、保全费由被告承担。
被告汇龙公司、张宝龙、泓源公司共同辩称，差欠原告预付的货款数额属实；被告汇龙公司未能供货的原因在于原告未能及时返还包装桶，以及原告未兑现以其他化工产品替代合同产品的口头承诺；原告既主张违约金又主张利息，而原告的实际损失仅为银行利息，且被告汇龙公司只是部分违约，违约金额度过高，原告违约金的请求不应当支持。
经审理查明，2013年6月25日，以原告辉丰公司为买受人，与被告汇龙公司为出卖人，双方签订《工业品买卖合同》一份，约定：标的为2、4、6三氯苯酚，数量540吨，单价8450元，金额456.3万元；分批均衡交货，2013年8月份供60吨，9-12月份每月分批均衡供货120吨；250kg／塑料桶，包装物回收；出卖人送货至买受人仓库；2013年7月5日前买受人预付肆佰伍拾陆万叁仟元整给出卖人；出卖人不能及时供货或供货产品有质量问题，应向买受人支付货款总额20%的违约金等内容。同日，被告汇龙公司向原告出具承诺书一份，载明：“江苏辉丰农化股份有限公司：我司与贵司于2013年6月25日签订了一份2、4、6三氯苯酚的工业品买卖合同。如我司未能按此合同约定履行交货义务，则在合同期满一周内返还全部预付款，同时支付20%的违约金。否则，由此造成的一切损失（包括但不限于逾期付款的银行贷款利息、诉讼费、律师费等）均由我司承担。承诺人：盐城汇龙化工有限公司（盖章），法定代表人：张宝龙（签名），日期：2013年6月25日”。2013年6月25日，为保证《工业品买卖合同》的全面履行，原告与被告汇龙公司、张宝龙、泓源公司签订《担保协议书》一份，内容为：汇龙公司保证于2013年8月1日至2013年12月30日期间均衡分批将2、4、6三氯苯酚交货完毕；泓源公司、张宝龙承担连带保证担保责任（包括但不限于买卖合同中的预付款及买卖合同中的违约责任）。
合同签订后，原告辉丰公司于2013年7月5日向被告汇龙公司支付货款456.3万元。截止供货期结束，被告汇龙公司仍有1072155.5元的货物未向原告辉丰公司提供。原告遂于2014年1月8日向本院提起诉讼。
另，2013年11月13日，被告汇龙公司函告辉丰公司，称辉丰公司欠其包装桶511只。2013年11月15日，辉丰公司复函给汇龙公司，其复函载明：辉丰公司只欠汇龙公司塑料包装桶271只。被告汇龙公司每月供货120吨系分批循环交付，所需的塑料包装桶合计为480只。
上述事实，有原、被告的陈述，工业品买卖合同，承诺书，担保协议书，函告及复函等证据在卷证实。
本院认为，原告辉丰公司与被告汇龙公司签订的《工业品买卖合同》，不违反法律、行政法规的禁止性规定，系当事人的真实意思表示，应为合法有效。被告汇龙公司收取原告辉丰公司预付款后，在约定的供货期间未能履行全部供货的义务，构成违约，应承担相应的违约责任。被告汇龙公司每月供货120吨，非一次性交付，而是分批循环交付，原告辉丰公司未返还的塑料包装桶仅占被告汇龙公司当月供货所需塑料包装桶的一半，对被告交货不构成影响，不能作为被告汇龙公司未按期交货的理由；被告汇龙公司称原告口头承诺以其他化工产品抵充剩余货款未能提供相应的证据，只能表明被告汇龙公司已无合同约定的产品供货。因此被告汇龙公司辩称其未能供货的原因在于原告未能及时返还塑料包装桶的理由不能成立。原告辉丰公司现主张解除合同，要求被告汇龙公司返还未能供货部分的货款的诉讼请求，本院予以支持。被告张宝龙、泓源公司依约应承担连带保证担保责任。原告既主张违约金又主张利息，被告认为违约金过高请求调整，且被告认为原告的损失即为银行利息，原告对其损失未能举证，根据违约金应相当于损失的法律规定，本院酌定违约金以1072155.5元自2014年1月1日起至判决确定的履行期限届满之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率的2倍计算。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十八条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：
一、被告汇龙公司返还原告辉丰公司货款1072155.5元，并承担此款自2014年1月1日起至判决确定的履行期限届满之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率2倍计算的违约金。于本判决生效后10日内履行完毕。
二、被告张宝龙、泓源公司对被告汇龙公司的上述义务承担连带清偿责任。
三、驳回原告的其余诉讼请求。
被告如果未能按本判决指定的期限履行金钱给付义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费22663元，减半收取11331.5元，保全费5000元，合计16331.5元，由被告汇龙公司负担12331.5元，被告张宝龙、泓源公司承担连带责任；原告辉丰公司负担4000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本10份，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定向该院预交上诉案件受理费22663元（上诉法院开户银行及账户：收款人盐城市财政局非税收入汇缴专户；开户行江苏省盐城市农行中汇支行；账号40×××21；附言说明交盐城市中级人民法院诉讼费用）。
审判员 陈春银
二〇一四年三月二十一日
书记员 李洵洵
附录法律条文
1.《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百三十八条出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
2.《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。