河南省固始县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）固民初字第2399号
原告周志华，男，1977年1月28日出生，汉族，住河南省郑州市管城回族区。
委托代理人沈伟，男，郑州市金水区经八路法律服务所法律工作者。
被告河南圣点装饰装修有限公司，住所地：郑州市金水区金水路288号14号楼7层7号。
法定代表人李庆书，经理。
被告李庆书，男，1982年9月2日出生，汉族，住安徽省桐城市。
原告周志华诉被告河南圣点装饰装修有限公司、被告李庆书建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告周志华的委托代理人沈伟、被告河南圣点装饰装修有限公司的法定代表人李庆书、被告李庆书到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告周志华诉称，原、被告于2014年7月，签订一份建筑装饰装修工程施工合同，约定由被告承包原告的固始县铂金纯K音乐量贩所有装修工程，合同价款400万元，工期为2014年7月12日至2014年11月12日，合同签订后，被告即开始施工，但施工工期因被告方原因无法按期竣工，给原告方造成严重经济损失，并且被告还将原告拨付工程款挪作他用，致使后期工程无法正常开工，2015年3月22日，原、被告签订补充协议，约定原告方再借支给被告20万元，被告必须于2015年4月10日前完成全部装饰装修工程的施工，否则愿意承担总工程款30%的违约金。而实际上，被告在2015年5月24日才将主体施工完毕，扫尾工程至今未完成，并且未承担保修义务。原告认为，被告行为违反合同约定，故应承担相应违约责任，原、被告协商未果，因此，原告诉至法院，要求：1、依法判令被告河南圣点装饰装修有限公司支付违约金1200000元及自起诉之日起的逾期付款利息。2、被告李庆书对上述债务承担连带保证责任。3、由被告承担本案诉讼费用。
被告河南圣点装饰装修有限公司辩称，原告工程款没有支付完毕，原告实际上已经支付给我工程款3890000元，少支付110000元多，但是不包括原告借支给我的528000元。双方约定，如果原告欠我的工程款支付清，我就支付528000元，按照约定付清利息。工期确实是延期，超过合同约定时间。扫尾工程已经完工。
被告李庆书辩称，同被告河南圣点装饰装修有限公司的辩解意见。
经审理查明，2014年7月12日，被告李庆书以其开办的私营企业被告河南圣点装饰装修有限公司与原告周志华签订《固始县铂金纯K音乐量贩建筑装饰装修工程施工合同》（乙种本）1份，合同主要约定，原告作为发包方，被告河南圣点装饰装修有限公司作为承包方，由被告河南圣点装饰装修有限公司承包原告的固始县铂金纯K音乐量贩建筑装饰装修工程，工程合同价款人民币4000000元，工期为自2014年7月12日开工至2014年11月12日竣工，承包方式为包工包料。合同签订后，原、被告即按照合同履行，原告支付给了被告工程款，但因被告无法按期竣工，因此，2015年3月22日，原告周志华与被告河南圣点装饰装修有限公司和被告李庆书作为担保人签订了上述建筑工程施工合同的补充合同即《固始县铂金纯K音乐量贩装修合同补充协议》1份，补充合同主要约定，原、被告为固始县铂金纯K音乐量贩装饰装修工程已于2014年7月12日签订了建筑装饰装修工程施工合同（乙种本），原合同约定承包方应于2014年11月12日竣工。发包方已经支付了承包方的全部工程价款，但由于承包方私自将工程款挪作他用，造成工期一拖再拖，截止目前仍未完工。经双方自愿协商，一致达成补充协议，作为对原合同的补充条款。承包方无条件的保证于2015年4月10日前按照原施工合同约定施工完毕，并交付给发包方使用；发包方同意另行借支给承包方人民币200000元用作该工程尾活使用，于2015年2月7日前支付，此款和2015年2月7日李庆书向陈国超（原告周志华的合伙人）借支的人民币308000元，合计人民币508000元，承包方保证在2015年4月7日前偿还给陈国超个人，逾期承包方愿意按照月息2.5%计息至还清之日，承包方如无法在2015年4月10日以前完成全部装饰装修工程则自愿支付给发包方全部装饰装修工程价款（包括发包方多支付给承包方的工程价款）的30%的违约金，并承担发包方的一切经济损失，包括但不限于（无法正常开始营业的损失，每天损失按照10000元计算；发包方为追偿损失所支付的律师费、诉讼费等）；被告李庆书自愿作为连带责任保证人对承包方的义务共同承担支付违约金、赔偿发包方的经济损失及偿还借款的责任；合同在履行中如发生争议，双方均同意由河南省固始县人民法院诉讼解决；原合同争议解决条款作废，以本合同为准；本协议与原施工工程合同有同等效力，双方签字或盖章生效。补充合同签订后，原、被告即按照补充合同履行。2015年5月24日，原告与二被告又签订《工程竣工验收单》1份，载明：被告河南圣点装饰装修有限公司于2015年5月23日将上述工程主体完工并交给付原告，部分扫尾工程被告有义务继续施工完毕，扫尾工程包括：因为卫生乳胶漆颜色太花，一个月干后重新做，原、被告依据原合同及补充协议予以结算。后原告认为，被告行为违反合同约定，被告在2015年5月24日才将主体工程施工完毕，扫尾工程至今未完成，并且未承担保修义务等，故应承担相应违约责任，因此，原告诉至本院，要求：依法判令被告河南圣点装饰装修有限公司支付违约金1200000元及自起诉之日起的逾期付款利息；被告李庆书对上述债务承担连带保证责任；并由被告承担本案的诉讼费。
上述事实有下列证据证实：
1、原告周志华举证的原、被告签订的《固始县铂金纯K音乐量贩建筑装饰装修工程施工合同》（乙种本）和《固始县铂金纯K音乐量贩装修合同补充协议》各1份，该证据证实了该建设工程履行及被告违约和被告李庆书担保等事实。
2、原告周志华举证的原、被告签订的《工程竣工验收单》1份，该证据证实了该建设工程施工完成情况的事实。
3、庭审笔录1份。
本院认为，原告周志华与被告河南圣点装饰装修有限公司和被告李庆书签订的建设工程施工合同和补充合同，是当事人的真实意思表示，且不违反法律的强制性规定，合法有效，本院予以认定。原告周志华已经按照合同的约定全面履行了自己的义务，而被告河南圣点装饰装修有限公司违反合同约定，延误建设工程工期，造成工程逾期交付，给原告造成了经济损失，违反了合同约定，因此，被告应当承担违约责任。按照原、被告签订的建设工程合同约定，被告河南圣点装饰装修有限公司应当向原告周志华支付工程总价款人民币4000000元的30%即人民币1200000元的违约金。被告李庆书自愿为被告河南圣点装饰装修有限公司提供担保，因此，被告李庆书应当承担被告河南圣点装饰装修有限公司应当支付给原告周志华的违约金的连带责任。综上所述，原告周志华的诉讼请求，合理合法部分，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、一百一十四条、第二百六十九条的规定和《中华人民共和国担保法》第二十一条、第三十一条的规定，判决如下：
一、被告河南圣点装饰装修有限公司于本判决生效之日起十日内支付违约金人民币1200000元给原告周志华。
二、被告李庆书对上述债务违约金人民币1200000元承担连带责任。
三、驳回原告周志华的其他诉讼请求。
被告若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费15600元，由被告河南圣点装饰装修有限公司和被告李庆书共同负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交二审诉讼费15600元，上诉于河南省信阳市中级人民法院。
审判长 程东升
审判员 申 铭
审判员 吕 品
二〇一六年六月二十三日
书记员 吴海政