上海市青浦区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）沪0118民初6608号
原告：刘敏，男，1977年6月9日出生，汉族，户籍所在地江苏省。
委托诉讼代理人：周亮，上海合亦和律师事务所律师。
委托诉讼代理人：李嫣妮，上海合亦和律师事务所律师。
被告：张大扣，男，1972年10月6日出生，汉族，户籍所在地江苏省。
原告刘敏诉被告张大扣装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年7月4日立案受理后，依法由审判员吴小龙独任审判。本案于2016年8月15日公开开庭进行了审理，原告委托代理人李嫣妮、被告张大扣到庭参加了诉讼。本案于2016年12月28日再次公开开庭进行了审理，原告刘敏及其委托代理人周亮到庭参加诉讼，被告张大扣经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告刘敏诉称：2015年7月6日，原告与被告签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》，约定被告承接上海市青浦区福定路288弄万科尚景苑1期3#房屋的装饰装修工程。工程总价款人民币33万元(以下币种均为人民币)，承包方式包工包料，工期自2015年6月1日至2015年10月1日。合同签署后，原告依约分别于2015年6月9日、7月14日、9月11日向被告支付合同款项共计26万元。上述工期届满后，被告未完成上述房屋的装饰装修工程。2015年12月3日，原、被告签署《补充协议》，约定原告于2015年12月3日向第三方王遐荣支付装饰工程款5万元，经原告确认后由第三方支付给被告，被告应于2015年12月15日前完成上述房屋的装饰装修工程并收尾，如逾期则由被告向原告承担每日500元的延误费。原告于2015年12月4日通过其实际控股的公司“上海绪成展览展示有限公司”向第三方王遐荣支付5万元，被告于2015年12月20日向原告交付上述5万元的收条。然而经原告多次督促，被告至今未完成上述房屋的装饰装修工程。为维护原告的合法权益，向法院起诉要求：1、判令被告继续履行《上海市家庭居室装饰装修施工合同》；2、判令被告支付延误费(自2015年12月16日起至装饰装修工程实际完工之日，以每日500元计算)；3、诉讼费由被告负担。诉讼过程中，原告增加诉讼请求要求被告返还科勒花洒一套，德国贝朗台上盆龙头两套，贝朗浴缸龙头一套，科勒浴缸一个。
被告张大扣辩称：原告现主张的科勒花洒一套，德国贝朗台上盆龙头两套，贝朗浴缸龙头一套，科勒浴缸一个，当时被告告诉原告这些都是假的，浴缸是原告让被告处理掉的，因为用不到浴缸。实际施工过程中好多都是增加的项目，原告也不付增加项目的钱。
经开庭审理查明，2015年6月下旬，被告对原告所有的坐落于上海市青浦区福定路288弄万科尚景苑1期3#房屋进场进行装饰装修工程。2015年7月6日，原告(甲方)与被告(乙方)签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》，合同约定：被告对原告所有的坐落于上海市青浦区福定路288弄1期3号房屋进行装饰装修，套内施工面积260平方米，承包方式包工包料(包工包料、清包、部分承包)，总价款33万元；工期自2015年6月1日开工，至2015年10月1日竣工，工期120天。工程价款及结算：对预算、设计方案认可，合同签订当日(6月1日)付100,000元；施工过程中，水、电、管线隐蔽工程通过验收(7月1日)付款100,000元；工期过半，油漆工进场前(9月1日)付款80,000元；竣工验收，验收通过当天(10月1日)付款50,000元。6月8日已付10万元，每次付款前发送清单给甲方验证。合同的变更和解除：合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款30%支付违约金，办理终止合同手续；施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款30%赔偿，解除本合同。合同另行约定了材料供应、质量验收、违约责任等其他事项。被告在装修过程中，拆除科勒花洒一套、德国贝朗台上盆龙头两套、贝朗浴缸龙头一套、科勒浴缸一个并已处理掉。2015年6月9日、7月14日、9月11日，原告向被告支付工程款共计26万元。2015年12月3日，原告与被告签订《补充协议》，约定前期已付26万元，12月3日再付5万元，此次付款，需将工程所有项目施工完毕(12月3日工程款付给第三方王遐荣，需原告确认方可由第三方付给被告)，12月3日工程款包括但不仅限于以下明细：1、木门、楼梯施工完毕，踢脚线施工完毕(踢脚线与原踢脚线一致)；2、大理石打磨、增补(包括墙壁、地板、楼梯)；3、衣帽间制作完毕，兔宝宝品牌，材质购买，需要确认；4、卫生间台盆、马桶、淋浴房安装完毕，一楼马桶更换完毕，请提供卫生间台盆、马桶、淋浴房购买预算以及品牌；5、玻璃、不锈钢更换完毕；6、木器翻新；7、请进行相应的水电测试；8、阳台敲墙、布线、地板处理，后续封窗前需要补齐。请在12月15日前将(除衣帽间门和台盆门)所有项目全部完工，所有收尾结束，包括但不仅限于上述项目。定制门框(包括衣帽间门和台盆门)可延期5天，尾款2万元，工程验收合格后付款，预留5,000元为阳台处理费用，工程结算后支付，如有工程延期，被告需要按照500元每天支付给原告相应的延误费，所有材料购买，需要原、被告双方共同确认。2015年12月20日，原告向被告支付工程款5万元。
以上事实，有原、被告的陈述、《上海市家庭居室装饰装修施工合同》、银行卡客户交易查询、网上银行付款回单、《补充协议》、收条等证据予以证明，并经庭审质证，本院予以确认。
审理中，原告表示被告逾期延误费调整为按总价款33万元的日万分之五标准计算。
根据庭审确认的事实，本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应按约定全面履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。本案中原、被告签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》及《补充协议》未违反法律法规禁止性规定，系双方真实意思表示，协议内容亦未违反法律法规的禁止性规定，应为合法有效。被告在签订补充协议后仍未按约履行剩余的装饰装修工程，理应承担违约责任，原告要求被告继续履行合同的诉讼请求，本院予以支持。原告自愿调整逾期延误费之计算标准，调整为按总价款的日万分之五计算，于法无悖，本院予以准许。被告无证据证实原告同意其处理科勒花洒、德国贝朗台上盆龙头、贝朗浴缸龙头、科勒浴缸，理应予以返还。据此，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、原告刘敏与被告张大扣签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》继续履行，被告张大扣应于本判决生效后十五内完成补充协议中所规定的施工内容；
二、被告张大扣应于本判决生效之日起十日内支付原告刘敏延误费(以合同价款人民币33万元的日万分之五自2015年12月16日起计算至装饰装修工程实际完工之日)；
三、被告张大扣应于本判决生效之日起十日内返还原告刘敏科勒花洒一套，德国贝朗台上盆龙头两套，贝朗浴缸龙头一套，科勒浴缸一个。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费人民币550元，减半收取计人民币275元，由被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
审判员 吴小龙
二〇一七年一月二十日
书记员 张 莉
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
二、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
三、《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。