宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）兴民初字第4108号
原告王倩，女，1978年10月28日出生，回族，住宁夏回族自治区银川市金凤区。
委托代理人王文礼（系原告王倩之父），男，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。
被告赵西五，男，1962年2月16日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。
委托代理人赵薇（系被告赵西五之女），女，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。
原告王倩与被告赵西五买卖合同纠纷一案，本院于2014年7月21日立案受理。依法由代理审判员魏欣适用简易程序于2014年8月18日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人王文礼，被告赵西五及其委托代理人赵薇到庭参加诉讼。后因案情复杂，本院依法裁定本案转为普通程序，并依法组成合议庭于2014年10月28日公开开庭进行了审理，原告的委托代理人王文礼，被告的委托代理人赵薇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告王倩诉称，原告欲将自己所有的位于银川市金凤区某室房屋进行装修用于结婚居住，因平时工作较为繁忙，故将房屋装修的相关事宜委托原告父亲王文礼办理。后原告父亲在被告处订购了三个木门、两个金属门、四个窗套、两个垭口，双方分别于2013年9月23日、2013年10月1日签订《盼盼室内套装门购销单》。购销单签订后，原告父亲按约履行了付款义务，然而被告在2013年11月11日上门进行安装时，原告父亲发现用于卫生间的两个金属门方向做反，客厅垭口也出现断裂，故被告向原告父亲承诺会尽快返厂重做，然后重新安装。2014年1月10日，被告通知原告父亲两个金属门已经到货，可以重新安装，但原告父亲认为此时正值冬季，天气寒冷，原告的新房又没有供暖，达不到安装金属门的条件，故要求被告于2014年4月再进行安装。2014年4月10日左右，被告为原告安装两个金属门时发现金属门合页大小出错，客厅垭口应为红色却发成了白色，故又未能正常安装。2014年6月5日，被告才将两个金属门及客厅垭口安装完毕。被告的上述违约行为造成原告不能按期使用婚房，最终原告不得不另行租房用作婚房。原告多次找被告协商解决赔偿事宜未果，故诉至法院，请求依法判令被告向原告支付违约金10760.40元（17000元×3‰×210天（自2013年11月11日至2014年6月5日）］；被告赔偿原告经济损失共计22100元［房租15400元（2200元／月×7个月）、改变婚期及地点产生的交通费和住宿费共计6000元、家具存放违约金700元］；本案诉讼费由被告承担。
原告为证明自己的主张向本院提交以下证据及被告的质证意见：
一、《盼盼木门室内套装门购销单》两份、建设银行存款凭条一张、宁夏银行交易凭证一张、收据两张，欲证明被告没有按时完成套装门的安装，延期了七个月，给原告造成巨大的经济损失。被告对《盼盼木门室内套装门购销单》、建设银行存款凭条、收据的真实性、合法性、关联性均无异议，但对原告提交上述证据欲证明被告延期七个月安装的事实不予认可。
二、《房屋租赁合同》一份，欲证明由于被告延期安装套装门，导致原告的婚房无法按期入住，原告只能另行租房居住。被告认为该组证据只能证明原告租房是其个人需求，与被告无关，并且被告是在原告父亲要求2014年4月份安装的情况下才于4月份进行安装的，延期是由于原告自身原因造成，被告不存在延期，故对原告的证明目的被告不予认可。
三、《国家和行业关于冬季室内装修施工的规定》一份、《关于冬季油漆使用的要求》、照片十二张（该组证据原告刻录在光盘中当庭展示），欲证明每年11月10日进入冬季后，不能进行室内装修，除非有冬季施工的条件和设备。被告在该期间通知原告安装金属门，原告有权拒绝，被告不能将延期安装的责任归结给原告。照片能够证明被告向原告提供的套装门存在质量问题，门的颜色不一致。被告认为其从事的套装门销售行业并未接到关于冬季不能进行安装的规定，具体何时安装均按照客户的要求确定。原告所提供的照片无法证实就是涉案的套装门，而且从照片上看不出来颜色的不同。被告向原告提供的套装门不存在质量问题，在行业允许的范围内产品可以存在色差，在运输途中产生的磕碰，被告的美容师可以进行修复。
四、《收据》一张，欲证明由于涉案房屋装修延期，原告及原告丈夫无房居住，原告丈夫婚前住在宾馆。被告认为该份证据与被告无关，对原告的证明目的不予认可。
五、《提货单》一份，由于被告延期装门，原告在美德亨购买的家具存放时间过长，原告向卖方支付违约金700元。被告认为存放时间过长系原告个人的问题，与被告无关。
六、《中华人民共和国国家标准GB50210-2001建筑装饰工程质量验收规范》一份（电脑机打件），欲证明室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求，施工环境温度不应低于5℃，当必须低于5℃气温下施工时，应采取保证工程质量的有效措施，综上，被告在不采取任何措施的情况下冬季为原告安装套装门是违背国家标准的，原告有权拒绝安装。被告认为针对建筑、建材行业没有明文规定哪个季节不适宜安装，故对该份证据不发表质证意见。
七、《聚氨酯泡沫胶的施工条件及注意事项》一张（电脑机打件），欲证明聚氨酯泡沫胶的施工环境为5℃至35℃，被告在1月份为原告安装套装门及客厅垭口使用泡沫胶根本不行，造成迟延安装的责任不在原告。被告认为其所使用的泡沫胶并没有相关的施工条件的说明及注意事项，故对该份证据不发表质证意见。
八、照片五张（电脑机打件），欲证明经被告美容后的窗户及门仍达不到质量要求。被告认为在没有见到实物的情况下无法确定其真实性。
被告赵西五辩称，原告的父亲及母亲与被告分别于2013年9月23日、2013年10月21日签订两份购销合同，后原告父亲付清全款，被告于2014年11月11日为原告安装所订购的建材。涉案两个有问题的金属门系厂家制作错误，客厅垭口确实是在长途货运时发生磕碰造成了裂痕，被告已与原告父亲协商返厂重做，然后重新安装。2014年1月，两个金属门到达银川，被告通知原告父亲此时可以安装，但原告父亲称由于冬季温度较低不能进行安装，要求被告于2014年4月再进行安装。2014年4月，被告为原告上门安装时，发现两个金属门合页出现了问题，但这不影响正常使用，仅属于售后问题。最终两个金属门于2014年6月5日安装完毕，但造成延期安装的主要原因在于原告父亲要求2014年4月再进行安装，故对于原告按照合同总金额及实际安装时间计算违约金的方式，被告不予认可，被告要求严格按照购销合同执行。原告诉请的经济损失也与被告无关，均是由于原告个人的原因所产生。被告曾多次与原告父亲协商赔偿事宜，但双方分歧较大，无法达成一致意见。后原告母亲到被告店中吵闹，直接影响了被告当日的三笔生意，对此被告保留向原告追究法律责任的权利。
被告为证明自己的主张向本院提交以下证据及原告的质证意见：
一、《盼盼木门测量单》一张，《盼盼木门室内套装门购销单》两份，欲证明原、被告签订两份购销合同，合同经双方当事人签字确认，合法有效，产生的违约责任应以签订的合同为准。原告对上述证据的真实性、合法性、关联性及证明目的均无异议。
二、《单组分聚氨酯泡沫填缝剂使用注意事项》一份（传真件），欲证明该份使用注意事项中仅提示这种泡沫填缝剂不得在40℃以上的环境中储存并使用，没有冬季不适于安装的说明，故冬季进行安装属于正常的安装行为。原告对泡沫填缝剂有最高温度的使用要求不表异议，但原告认为相对应的就应有最低温度的使用要求，被告不应断章取义。
三、证人刘某的证言，欲证明被告在2013年11月15日为原告安装木门的过程中，原告父亲要求2014年4月再进行安装。原告认为证人证言歪曲了原告曾经说过的一段话，尤其是将原告2014年1月说过的话提前至2013年11月。
经审理查明，被告系银川市兴庆区赵西五盼盼木门建材店业主。原告欲将自己所有的位于银川市金凤区某室房屋进行装修用于结婚居住，因平时工作较为繁忙，故将房屋装修的相关事宜委托其父亲王文礼办理。2013年9月23日，原告父亲受原告委托，在被告处订购三个木门、四个窗套、两个垭口，其中客厅垭口价值1509元，以上货款共计13200元，故双方签订一份《盼盼木门室内套装门购销单》。2013年10月1日，原告母亲丁玉萍受原告委托，在被告处订购两个用于卫生间的金属门，货款共计3800元，为此双方签订一份《盼盼木门室内套装门购销单》。上述两份《盼盼木门室内套装门购销单》均载明了货物的种类、型号、颜色、数量、价款、安装方位。同时，载明：“特别说明：1、本产品门扇规格为高（mm）1900、1950、1980、2000、2030、2050、2100；宽：600、650、700、750、780、800、850、900，定做时请以标准门扇为准，如不在标准范围每扇加收80元非标费。2、交货期限，自签定本合同并收到定金后30-35天，±5天不属于违约。3、本产品不含五金、锁具，定金为全款的50%，免费送货安装。4、测量门洞尺寸客户必须签字认可，认可后不得随意更改，否则由此造成的一切后果由客户承担，如门洞不标准，须打龙骨，材料由客户提供，供货方负责安装。5、如出现质量问题，责任由供货方承担，由运输造成的产品损伤和损坏供货方负责修复，如无力解决则尽快返厂但不承担由此造成的工期延误。敬请谅解。6、因产品面材的自然属性，会存在纹理、颜色的差异，属正常现象，以实物为准。7、因自然灾害等不可抗力造成的延期，双方均无责任。8、供方不能按期交货的延期部分按每天3‰处罚，客户接到供货方通知后一个月内必须安装，否则每天向供货方交纳3‰保管费，180天后未提货又无正当理由，则视为无货主，由供方自主处理。9、客户必须足额交清货款，方能提货安装（双方约定安装时间，但供货方必须在三日内开工安装）。10、此合同不含税金，如需开票，税金另计。11、本产品一年保质，终身保修。12、此协议双方签字后生效，不得随意改变颜色、型号，不得退单。13、未尽事宜，双方另行协商，补充协议和此协议同受法律保护。”购销单签订后，原告分别于2013年9月23日、2013年11月9日向被告付清全部货款。2013年11月11日，被告为原告安装所订购的套装门，在安装过程中，原告父亲发现用于卫生间的两个金属门开合方向做反，且客厅垭口有一面出现裂痕。经双方协商，被告承诺有问题的两个金属门会返厂重做，重新安装，并会为原告更换单面垭口。2014年1月，被告电话通知原告父亲金属门已可以重新安装，但因此时正值冬季，原告的新房未进行供暖，室内温度较低，故原告父亲拒绝安装，并要求被告于2014年4月再进行安装。2014年4月，被告再次上门安装时，原告父亲发现两个金属门合页大小有误，且客厅更换的单面垭口颜色错误，故最终未能正常安装。2014年6月5日，两个金属门及客厅垭口安装完毕。后原告多次找被告协商赔偿事宜未果，故诉至本院，请求依法判如所请。
另查明，2013年7月5日，原告父亲与案外人李某签订一份《房屋租赁合同》，合同约定：原告父亲承租位于银川市金凤区某室房屋，租期为十二个月，自2013年7月5日至2014年7月4日。除此，双方还对房屋租金、设施、租赁期间所交纳的费用、转租事宜及违约责任进行了约定。2013年9月14日，因原告父亲未提取在美德亨国际家居博览中心订购的沙发，故卖方未将700元定金返还给原告父亲，并在沙发提货单上载明：“因顾客原因沙发不要了，柒佰元定金为伪（违）约金。顾客不再要了”。2014年4月24日，原告丈夫马某在宁夏艾依豪廷饭店住宿花费1092元。
再查明，根据施工工艺及原告所订购套装门的安装要求，安装门套时，门套与墙体之间的空隙均要用盼盼木门专用的单组分聚氨酯泡沫填缝剂（俗称“发泡胶”）饱满填充，该种泡沫填缝剂的外包装上标有“施工温度：料罐＋10℃-＋30℃、环境＋5℃-＋30℃、最佳使用温度为＋18℃-＋25℃、固化后耐温范围为-35℃-＋90℃”。本院确认的上述事实，有原告提交的《盼盼木门室内套装门购销单》、《房屋租赁合同》、《收据》、《提货单》，被告提交的《个体工商户营业执照》、《盼盼木门室内套装门购销单》、《盼盼木门测量单》，本院依法调取的盼盼木门专用单组分聚氨酯泡沫填缝剂使用说明及当事人的当庭相关陈述佐证，经本院开庭质证和审查，具备证据的客观性、合法性、关联性，本院予以采信。
本院认为，买卖合同的目的在于转移标的物所有权，承揽合同的目的在于获得一定的工作成果。在承揽合同中，如涉及到转移标的物所有权，这也只是合同的从属义务，但在买卖合同中却是最基本的义务，反而送货上门、负责安装等义务为合同的从属义务。本案中原告向被告订购建材并支付相应的价款，被告向原告提供建材并负责免费安装，这种交易方式符合买卖合同的特点，故本案应为买卖合同纠纷。原、被告之间依法成立的买卖合同关系，有原告父亲及母亲受原告委托，与被告签订的《盼盼木门室内套装门购销单》为证，本院予以确认。原告按约向被告履行了付款义务，被告应按期向原告提供符合约定且质量合格的建材。2013年11月11日，被告向原告提供的用于卫生间的两个金属门开合方向做反，且客厅垭口有一面出现裂痕，导致应全部进行安装的建材未能按时安装，故被告已属违约。虽然被告承诺会将两个有问题的金属门返厂重做并为原告更换单面垭口，但被告应在合理的时间及适合的条件下交付上述建材并完成符合质量要求的安装，如交付建材的时间达不到建材安装要求，被告不能强行进行安装从而导致工程质量无法达到验收标准。根据《中华人民共和国国家标准GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范》第三章第三节第十二条的规定，室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求，施工环境温度不应低于5℃，当必须在低于5℃气温下施工时，应采取保证工程质量的有效措施。同时，根据盼盼木门专用单组分聚氨酯泡沫填缝剂外包装上标明的使用条件，施工环境温度应为5℃至30℃，最佳使用温度应为18℃至25℃。2014年1月，正值北方寒冬，加之原告的新房未进行供暖，故温度无法达到安装建材的环境条件及泡沫填缝剂的使用条件，为此原告拒绝被告提出的安装要求是合理的。后由于被告的过错导致两个金属门及客厅垭口最终于2014年6月5日安装完毕，对此被告应承担相应的违约责任。虽然购销单特别说明第5条中载明：“如出现质量问题，责任由供货方承担，由运输造成的产品损伤和损坏供货方负责修复，如无力解决则尽快返厂但不承担由此造成的工期延误”，但该条款系被告为了重复使用而预先拟定、并在订立合同时未与原告协商，且免除了被告责任、加重了原告责任的格式条款，故应属无效。对于购销单特别说明第8条中“客户接到供货方通知后一个月内必须安装，否则每天向供货方交纳3‰保管费，180天后未提货又无正当理由，则视为无货主，由供方自主处理”的条款，虽然原告接到被告通知后一定时间内应进行建材的安装，但安装必须达到国家对于室内外装饰装修工程施工环境条件的要求，如安装条件不能达到，原告可以拒绝安装。综上，因双方约定不能按期交货延期部分按每日3‰计算违约金，符合法律规定，故本院根据两个金属门及客厅垭口的价值、延期交货的时间，确定被告应向原告支付违约金3280.96元［（3800元＋1509元）×3‰／天×206天（自2013年11月11日至2014年6月5日）］。对原告诉请的房租、改变婚期及地点产生的交通费和住宿费、家具存放违约金的损失，因原告提供的证据不能证明这些损失系被告的违约行为所造成，故本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条、第一百三十八条、第一百五十三条之规定，判决如下：
一、被告赵西五于本判决生效之日起五日内支付原告王倩违约金3280.96元；
二、驳回原告王倩的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费622元，由原告王倩负担560元，被告赵西五负担62元（此款原告王倩已预交，被告赵西五随上述款项一并支付原告王倩）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
审 判 长 魏 欣
人民陪审员 杨宝林
人民陪审员 周晶英
二〇一五年一月二十九日
书 记 员 冯志华
附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第三十九条采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。
格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。
第四十条格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百三十八条出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。
第一百五十三条出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物质量说明的，交付的标的物应当符合该说明的质量要求。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。