安徽省宁国市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）皖1881民初2711号
原告:湖南金木土建设有限公司宿州分公司,住所地安徽省苏州市汴河路与淮海路交叉口西南角京华大厦1703室，统一社会信用代码91341302MA2MQ4KB0L。
法定代表人：吴秀琴，总经理。
委托诉讼代理人（特别授权）：李全志，宿州市埇桥区蕲县镇法律服务所法律工作者。
被告:安徽易商家居用品有限公司,住所地安徽省宁国港口生态工业园区汪港路南侧，统一社会信用代码913418810980096277。
法定代表人：陈洪。
原告湖南金木土建设有限公司宿州分公司与被告安徽易商家居用品有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院在2017年8月18日受理后，依法适用普通程序，于2018年2月1日公开开庭进行了审理。原告湖南金木土建设有限公司宿州分公司委托诉讼代理人李全志到庭参加诉讼。被告安徽易商家居用品有限公司经本院公告传唤未到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。
湖南金木土建设有限公司宿州分公司向本院提出诉讼请求：1、判决解除原、被告间《建筑工程施工合同》合同关系，并判令被告返还原告合同保证金、履约金、利息计79.565523万元及法院判决生效给付至执行完毕的利息；2、由被告承担本案一切诉讼费。
事实与理由：2016年8月28日，原、被告签订了《建筑工程施工合同》。由于被告资金未到位，致工程无法开工。双方协商后，被告向原告出具承诺书一份，承诺：“保证金及违约金，利息以银行同期贷款利息三倍计算，2017年1月16日开始承担银行同期贷款利息三倍并同时支付每日500元的违约金；2017年3月8日因我司原因导致贵司仍无法进入我方场地施工，围栏定金与钢结构定金由我司承担退回并承担利息及违约金”。合同签订后，原告分别向被告交纳20万元合同履行金、5万元钢结构定金、20万元围栏定金、5万元合同签订费，并为施工做了大量准备工作。然至今因被告的原因无法开工，原告要求被告退款，未果。故原告诉至法院。
安徽易商家居用品有限公司未向本院提交书面答辩意见，亦未提供证据材料。
本院经审理认定事实如下：
2016年8月28日，原、被告签订《建设工程施工合同》，其中约定：原告承建被告在安徽省宁国市港口生态工业园江港路南侧的六、七、八号厂房（围墙、排水、消防等）；承诺方式为包工包料计划开工日期为2016年9月28日，计划竣工日期为2018年1月30日；签约合同价为70726860元；在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
2016年9月18日，原告与山东鸿门铁艺工程有限公司签订协议书，约定由山东鸿门铁艺工程有限公司对被告的围墙进行施工。当日原告支付了20万元定金。
2016年9月22日，原告与山东金山钢结构工程有限公司签订协议书，约定由山东金山钢结构工程有限公司对被告的厂房钢结构进行施工。当日原告支付了5万元定金。
2016年12月30日，被告向原告出具承诺书一份，称“原定贵司于2016年9月28进入我方场地进行施工，贵司按合同规定如约于2016年9月2日将贰拾万元履约保证金汇入我司指定账户，贵司并于2016年9月18日支付围栏定金贰拾万元、2016年9月22日支付钢结构定金伍万元；由于我司原因，延迟至今贵司仍不能进入我方场地施工，实属我司违约”，并承诺“一：我司于2017年1月15日之前退还……贰拾万元履约保证金，如我司在2017年1月15日之前不能退还……，则我司承担贰拾万元履约保证金利息及违约金（2016年9月2日至2017年1月15日利息以银行同期贷款利息三倍计算，2017年1月16日开始承担银行同期贷款利息三倍并同时支付每日500元的违约金给贵司）；二：贵司2017年3月8日进入我方场地进行施工，并延（沿）用双方2016年8月28日签订的《建设工程施工合同》，如2017年3月8日因我司原因导致贵司仍无法进入我方场地施工，围栏定金与钢结构定金由我司承担退回……并承担利息与违约金（利息以银行同期贷款利息三倍计算，违约金按合同要求计算，利息计算时间按照支付厂家定金之日起计算）”。现原告以因被告的原因工程无法开工为由，诉至本院，要求判如所请。
另查明：被告现已无人经营。
本院认为，《建设工程施工合同》约定在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，被告出具的承诺书与双方的建设工程施工项目合同密切相关，故该承诺书为《建设工程施工合同》组成部分。原、被告签订的《建设工程施工合同》（含承诺书），系当事人真实意思表示，为有效合同。案涉工程至今未能开工，原告不能进入场地施工，且被告现已无人经营，致使原告的合同目的不能实现，故对原告诉请解除双方之间《建设工程施工合同》关系，本院予以支持。合同解除后，原告可以要求恢复原状，并有权要求赔偿损失。因此，对原告诉请被告返还20万元合同履行保证金，本院亦予支持。另外，原告诉请被告返还20万元围栏定金、5万元钢结构定金及支付被告承诺的利息及违约金。因《建设工程施工合同》（含承诺书）已解除，被告的承诺不再具有法律效力。该二笔款项系原告支付给案外人，与本案无关，原告可另行主张相应权利，故对原告的该诉请，本院不予支持；原告诉请被告给付其承诺的合同履行保证金的违约金（每日500元）及利息（银行同期贷款利息三倍），因被告的承诺不再具有法律效力，原告的该诉请无法定及约定依据，本院亦不予支持。由于被告的行为，客观上造成原告20万元合同履行保证金的利息损失，原告可要求被告赔偿该利息损失（自支付之日即2016年9月2日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算）。被告经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为对自己诉讼权利的放弃。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款（四）项、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、解除原告湖南金木土建设有限公司宿州分公司、被告安徽易商家居用品有限公司之间《建筑工程施工合同》关系；
二、被告安徽易商家居用品有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告湖南金木土建设有限公司宿州分公司合同履行保证金200000元、赔偿利息损失（自2016年9月2日起以所欠合同履行金为基数按中国人民银行同期同类贷款利率计算至本判决确定的给付之日止）；
三、驳回原告湖南金木土建设有限公司宿州分公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费11757元，公告费262元，合计12019元，由原告湖南金木土建设有限公司宿州分公司负担5019元，被告安徽易商家居用品有限公司负担7000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省宣城市中级人民法院。
审 判 长 王 鹏
人民陪审员 沈宣宁
人民陪审员 刘桂兰
二〇一八年二月八日
书 记 员 汪惠云
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，中止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。