广东省东莞市第三人民法院
民 事 判 决 书
（2014）东三法常民二初字第260号
原告深圳市宏辉兴业模胚钢材有限公司，住所地：深圳市。
法定代表人方春锋。
委托代理人杨逍，广东龙新律师事务所律师。
被告东莞市龙都模具塑胶制品有限公司，住所地：东莞市。
法定代表人夏学安。
委托代理人梁晓华、陈伟，均系广东众达律师事务所律师。
原告深圳市宏辉兴业模胚钢材有限公司诉被告东莞市龙都模具塑胶制品有限公司承揽合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告的委托代理人杨逍，被告的委托代理人陈伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告深圳市宏辉兴业模胚钢材有限公司诉称，2013年4月，被告向原告采购货物多批，货款共计395150元，被告已付部分货款，余下355150元至今未付。原告多次催讨未果，为维护自身合法权益，特诉至法院，请求判令：1、被告支付原告货款355150元及利息27701.70元；2、被告负担本案诉讼费用。
诉讼过程中，原告明确利息的计算以货款为本金按中国人民银行同期贷款利息从2013年7月1日开始计算至被告实际清偿之日止。
被告东莞市龙都模具塑胶制品有限公司辩称，原告逾期交货，根据订购单的约定每延期交货一天扣除5%的货款金额，被告有权扣除174975元，对货款本金金额确认。
经审理查明，2013年2月26日至2013年4月11日，被告多次向原告发出订购单，被告在订购单中注明模胚的规格、材质、数量、单价、交货日期、模号、含17%增值税、付款方式月结60天等；且注明“模胚按被告最终确认图档加工”、“所有加工内容按被告提供的图档及说明要求加工，收到图纸之后必须在2个工作日内回传被告工程部确认”、“请原告按照被告的采购单交期为准，延期一天，扣此货款总额的5%”。原告收到被告上述订购单后对部分订购单交货日期更改后回传给被告。2013年3月28日至4月24日原告将案涉模具送货至被告处并由被告的员工签收确认。2013年12月17日，原、被告双方签订对账确认函，确认截止2013年12月17日，被告拖欠原告货款共计435150元；2014年4月30日，原告再次向被告出具对账联络函，确认截止到2014年4月30日，被告拖欠原告货款355150元。
另查，原、被告确认案涉模具的型号、价格、下订购单时间、订购单约定交货时间、实际交货时间均予以确认（详情见附表）。原告主张订购单中约定逾期交货违约责任的条款属于原告制作的格式条款，违约金约定过高；在收到订购单中后对部分交货时间手写更改后回传给被告，被告收到回传后并未提出异议；原告根据被告提供的图纸进行生产。
序号模号价格（元）下单日期订单交期实际交期逾期天数1LDI213132790002013022615个工作日
即2013年3月19日2013032892LDI2131337600020130308201303232013032853LDI2131311000020130314201303282013033134LDI2131393000020130314201303282013040365LDI2131403000020130314201303282013040366LDI2131438400020130315201304012013040877LDI2131448800020130315201304012013040878LDI213149395002013032820140411201304165以上事实，有原告提供的订购单、送货单、对账单、发票、对账联络函，被告提供的订购单、送货单及本院庭审笔录等附卷为证。
本院认为，被告通过订购单的性质向原告采购模具，且原告根据被告的图纸进行生产，故原、被告之间为承揽合同关系。原、被告之间的承揽合同关系合法有效，原告主张被告尚欠加工费355150元并提供了相应的送货单、对账联络函为凭，且被告对此没有提出异议，本院予以确认。
关于原告逾期交货的责任。被告主张原告逾期交货，并提供了订购单及送货单为凭。在本案中，原、被告之间为承揽合同关系，原告必须依据被告提供的图档进行加工制作，在被告未确定图档前，原告不可能进行加工制作，且原告在更改订购单后回传给被告，被告对交货日期的更改亦没有提出异议，故双方的交货日期应以双方最终修改的时间为准。关于逾期交货违约金的计算。被告向原告发出的订购单中，约定延期一天，扣此货款总额的5%，但该订购单是被告制作的，且并未约定相应的原告逾期付款的违约责任，故关于逾期交货违约金的约定属于格式条款，被告在该条款中免除其责任，该条款无效，且被告没有其他证据证明原告逾期交货造成的损失。故逾期交货违约金本院酌定按照中国人民银行同期贷款利率计算，总额为504.44元。逾期交货违约金应在货款本金中予以扣除，被告还应向原告支付货款354645.56元。
关于被告逾期付款违约金的计算。原、被告双方在订购单中约定付款方式为月结60天，原告诉求从最后一次送货后月结60天即2013年7月1日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至被告实际清偿之日止，是对其自身权益的处分，合理合法，本院予以支持。
综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、第一百一十一条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下：
限被告东莞市龙都模具塑胶制品有限公司在本判决发生法律效力之日起七日内向原告深圳市宏辉兴业模胚钢材有限公司加工费354645.56元及逾期付款利息（按照人民银行同期贷款利率从2013年7月1日计算至付清之日止）。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉受理费7043元，由原告深圳市宏辉兴业模胚钢材有限公司负担43元，被告东莞市龙都模具塑胶制品有限公司负担7000元；管辖权异议不成立收费100元，由被告东莞市龙都模具塑胶制品有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于东莞市中级人民法院。
审 判 长 熊艳萍
人民陪审员 殷立基
人民陪审员 陈妙玲
二〇一四年十二月二日
书 记 员 陈晓贤
附判决引用法律条文：
《中华人民共和国民法通则》
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
第一百一十一条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失。
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第二百六十三定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。