上海市浦东新区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）沪0115民初75247号
原告：王亚军，男，1983年6月29日生，汉族，住江苏省兴化市。
委托诉讼代理人：李艳丽(系原告王亚军妻子)，住同原告王亚军。
被告：上海洁庆建筑装潢工程有限公司，住所地上海市金山区。
法定代表人：程如才。
被告：程如才，男，1965年2月14日生，汉族，户籍地安徽省桐城市。
原告王亚军与被告上海洁庆建筑装潢工程有限公司(以下至判决主文前简称洁庆公司)、程如才装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年11月7日立案受理后，依法适用普通程序，由审判员胡雪梅、宣志慧和人民陪审员顾玲玲组成合议庭，于2017年6月6日公开开庭进行了审理。原告王亚军到庭参加了诉讼。被告洁庆公司、程如才经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告王亚军向本院提出诉讼请求：1、解除与被告洁庆公司于2016年6月22日签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》；2、被告洁庆公司返还已付装修款26,000元(人民币，下同)；3、被告洁庆公司支付违约金6,000元；4、被告洁庆公司支付自2016年8月23日至同年9月27日逾期交付违约金1,800元；5、被告程如才对被告洁庆公司的上述债务承担连带责任。审理中，原告撤回要求被告洁庆公司返还已付装修款26,000元的诉讼请求。事实和理由：原告因自住房屋装修需要，于2016年6月22日和被告洁庆公司签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》，约定被告洁庆公司对原告所有的位于上海市浦东新区施镇路XXX弄XXX号XXX室房屋(以下简称402室房屋)进行装修，包工包料总价款为4万元，工期60天，至2016年8月22日竣工。合同签订后，原告根据要求向被告程如才支付了第一笔工程款12,000元，被告洁庆公司派人进场施工，但事后被告洁庆公司却经常以找不到工人为由停工，导致工期严重拖延。后原告在2016年7月22日向被告程如才支付了第二笔工程款14,000元，但仍然经常出现停工现象及使用劣质装修材料，为此原告多次与被告沟通，但被告程如才经常不接电话失联，导致装修工程至今仍有至少一半没有完成。后经过多次沟通，被告程如才表示之前预算错误，所以履行合同将没有利润，因此不愿意再做下去，可以帮忙引荐他人给原告装修，但之前已付合同款不再退还。原告认为，其与被告所签的装修施工合同系真实意思，被告拖延工期，并不同意继续履行合同的行为已严重侵害原告的合法权益，原告有权解除合同，并有权要求被告退款及承担违约责任。另被告洁庆公司系被告程如才成立的一人有限公司，诉争合同所有款项均支付至被告程如才个人，被告程如才应当对被告洁庆公司的债务承担连带责任。
被告洁庆公司未具答辩。
被告程如才未具答辩。
经审理查明：被告洁庆公司就原告的402室房屋装潢向原告提供家庭装潢报价表(室内装潢工程预(决)单全包)一份，后原告(甲方)与被告洁庆公司(乙方)于2016年6月22日签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》一份，约定被告洁庆公司为原告装修402室房屋，套内面积52平方米、承包方式包工包料，总价款4万元，工期2016年6月22日开工，至2016年8月22日竣工，工期60天；工程款付款时间表为1、对预算、设计方案认可、合同签订之日付30%为12,000元，2、施工过程中水、电、管线隐蔽工程通过验收付35%为14,000元，3、工期过半油漆工进场前付30%为12,000元；4、竣工验收通过当天付5%为2,000元。第七条约定违约责任2、因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方50元。……8、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方应赔偿给乙方50元，工期顺延。9、工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自入住，由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。第九条约定合同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款15%支付违约金，办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款15%赔偿，解除本合同。合同对双方其他权利义务也做了约定。2016年6月24日，原告向被告程如才转账支付12,000元。2016年7月22日，原告又向被告程如才转账支付14,000元。
另查明，被告洁庆系自然人独资的有限责任公司，被告程如才是该公司的自然人股东及法定代表人。
审理中，原告称被告程如才为原告的402室房屋做了敲墙，凿墙体排了大部分的电线、水管，部分的橱柜打框架，后被告程如才要求先付款再做油漆，2016年7月22日其付了14,000元后大概一周左右，被告程如才派了个工人来做批墙腻子的活，这个工人做了一星期，还贴了卫生间、厨房间的瓷砖，之后工人走了，其联系不上被告程如才，之后又通过他人联系到后，2016年9月24日，原告和被告程如才电话联系，被告程如才称预算错了，再做下去要亏钱，要求原告再补8,000元其才帮原告找别人做，自己不愿意继续做了，原告表示可再补4,000元，但被告程如才没答应，之后就彻底联系不上了。2017年2月底时，原告另行找了其他装修队来完成装修收尾工作，2017年4月中旬左右402室房屋实际已装修完工。
以上事实，由当事人陈述、《上海市家庭居室装饰装修施工合同示范文本》、《上海市洁庆装潢有限公司家庭装潢报价表》、转账交易详情、工商公示信息等证据证实。
本院认为：被告洁庆公司、程如才经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，系不遵守诉讼秩序的行为，亦放弃了对原告所主张之事实和提供证据进行辩驳的权利，由此可能产生的不利后果由其自行承担。本案中，双方在合同履行过程中，在原告支付了合同约定的65%的工程款26,000元后，双方为工程款及施工进程产生了争议，该合同未能继续履行完毕，而现合同履行期届满，被告洁庆公司亦未再派工人完成油漆及后续收尾工作，显然是以自己的行为表明不履行主要义务，故对于原告要求解除合同的诉讼请求，本院予以准许。对于原告要求被告洁庆公司按合同总价款4万元的15%即6,000元赔偿违约金的诉讼请求，根据双方约定“施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款15%赔偿，解除本合同”，该内容中由责任方按合同总价款15%赔偿系原告与被告洁庆公司协议终止合同并解除合同的条件，现双方未办理清算手续，亦未订立终止合同协议，并不符合双方所约定的协议解除合同应赔偿15%的条件，故本院不予支持。审理中，原告撤回要求被告程如才返还已支付的装修款26,000元的意思表示，系自行处分自己的诉讼权利，本院予以照准。对于原告主张的要求被告洁庆公司支付自2016年8月23日至同年9月27日逾期交付违约金按50元/日计算为1,800元的诉讼请求，根据合同约定的工期至2016年8月22日止及被告洁庆公司每逾期一天应赔偿给原告50元的约定，现被告洁庆公司实际未按期完成全部工程，故对原告的该项主张本院予以支持。对于原告要求被告程如才对被告洁庆公司的上述债务承担连带责任的诉讼请求，因一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任，现被告洁庆公司系一人有限责任公司，而被告程如才系该公司的股东，被告程如才未提供证据证明被告洁庆公司财产独立于其自己的财产，故被告程如才应当对被告洁庆公司的债务承担连带责任。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第九十七条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、解除原告王亚军与被告上海洁庆建筑装潢工程有限公司于2016年6月22日签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》；
二、被告上海洁庆建筑装潢工程有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告王亚军1,800元；
三、被告程如才对被告上海洁庆建筑装潢工程有限公司依据本判决第二项所承担的给付义务承担连带责任；
四、驳回原告王亚军的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费645元、保全费358元，共计1,003元(原告王亚军已预交)，由原告王亚军负担595元，被告上海洁庆建筑装潢工程有限公司、程如才负担408元，两被告负担款于本判决生效之日起七日内向本院交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
审 判 长 胡雪梅
审 判 员 宣志慧
人民陪审员 顾玲玲
二〇一七年七月六日
书 记 员 李祎炜
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。
二、《中华人民共和国公司法》
第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。
三、《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。