内蒙古自治区乌兰察布市集宁区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）内0902民初1659号
原告:杨光平，男，38岁，汉族，农民工，住四川省合江县。
委托诉讼代理人：曹文峰，内蒙古义利律师事务所律师。
被告：四川江州建筑劳务有限公司，住所地成都市侯武区。
法定代表人：赵惠荣，该公司总经理。
委托诉讼代理人：丁国峰，该公司职员。
被告：丁明兴，男，52岁，汉族，项目部负责人，住内蒙古自治区呼和浩特市回民区。
委托诉讼代理人：丁国峰，男，25岁，汉族，住内蒙古自治区呼和浩特市回民区。与被告丁明兴系父子关系。
原告杨光平与被告四川江州建筑劳务有限公司（以下简称江州劳务公司）、丁明兴劳务合同纠纷一案，本院于2016年9月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告杨光平及其委托诉讼代理人曹文峰，被告江州劳务公司、丁明兴的共同委托诉讼代理人丁国峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
杨光平向本院提出诉讼请求：1、判令二被告连带给付拖欠原告的人工工资678,200元及相应的利息；2、由被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：2012年7月25日，被告江州劳务公司与原告杨光平签订《合同协议书》，丁明兴以江州劳务公司项目负责人身份在合同上签字，将江州劳务公司承包的、二建公司第二十四分公司建设的集宁新区**大厦二期工程的地下车库及地上四层工程的二次结构及粗装修工程的劳务承包给原告，双方就劳务承包的相关内容进行了约定，合同签订后，原告组织农民工和租赁施工设备开始施工。施工过程中，该工程五层以上二次结构施工方案确定，按照约定也由原告进行施工。由于开发商资金、材料等不到位，致使工期一再延长，一直到2015年8月份工程才完工。双方结算劳务费，2016年1月3日，被告丁明兴给原告出具了欠人工工资678,200元的欠据，江州劳务公司的工程技术负责人朱强荣也在欠据上签字见证。账目结清后，原告向丁明兴讨要拖欠的人工工资无果。
江州劳务公司辩称，杨光平的起诉与事实不符，与江州劳务公司无关。江州劳务公司与杨光平签订过合同，也有结算单，款项已经付清。1-4层二次结构以合同范围及收款收据为依据，故与杨光平诉讼的欠条无关。5-20层杨光平与江州劳务公司没有签订合同，与江州劳务公司无关。
丁明兴辩称，一、与江州劳务公司辩称意见一样。二、5-20层是杨光平与周建国签订的合同，由于结算时周建国身体障碍不方便，由丁明兴代签写下欠条，结算欠条上已注明未完工程量及维修没有扣除待协商，2015年底-2016年开发商结算时扣除江州劳务公司未完工程量款为450,000元及维修窗台、墙面抹灰、墙砖空鼓200,000元，二次结构开发商总扣款650,000元，所以不能支付。
本院经审理认定事实如下：2013年7月25日，江州劳务公司将其承包的集宁**商务大厦3#楼地下室至地上四层二次结构及粗装修工程分包给杨光平施工并签订《合同协议书》，约定承包范围为：1、地下车库至四层楼内图纸上所注明的所有植筋、抹灰、人工搅拌砼、木工制作、钢筋制安、电梯平台和楼梯间贴大理石还有踢脚线；地下车库上下地面部分回填夯实、水槽、坑浇砼、压光、室内地面垫层压光拉毛、屋顶保温、回填炉渣找坡做防水、保护层压光、车库顶防水找平面及保护层、门外台阶砌筑抹灰找平、其他楼梯找平内抹灰拉毛；2、安全防护搭建（施工现场电梯井、施工架及施工现场临边洞口防护）；3、所有施工工具、施工架板及施工电梯和施工机械；4、所有回填土方江州劳务公司运到场，机械平整，杨光平人工配合打夯（只限于室内和车库顶）；5、部分外墙砌砖抹灰找平挂网；6、所有施工照明灯线（江州劳务公司只提供二级箱）。工程单价为按国家规范建筑面积计算，每平方米86元，若有变更，按施工程量增减。付款方法为杨光平工作人员进场施工一个月后，根据实完工程量支付部分生活费和零用钱，工程完工后，经项目部验收后支付95%，留5%待项目部交工后三个月内付清等。合同还约定了此工程上部（5-20层）因主体未完、开发商准备更改二次结构方案，所以未定，若定后，在同等条件下首先满足杨光平施工人员以及工程质量进度、双方的责任等内容。2014年5月12日，杨光平继续分包了江州劳务公司承包的集宁**大厦3#楼地上五层至二十一层（含二十一层设备间）的二次结构及装修部分工程并签订《合同协议书》，约定承包范围为五层到二十层楼堡图纸内所有二次结构砌砖、支模、植筋、构造柱、过梁、钢筋制作绑扎、浇砼及所有室内抹灰、挂网、外墙砌砖抹灰、毛地面垫层、屋顶防水保护层等。工程单价为按建筑面积计算每平方米90元。付款方法为以二次结构主体（砌砖、钢筋制作、构造柱制作）完工后付到总工程款的25%，待抹灰结束后，梯步地砖、砌砖、地面、地面砖完工后付总工程款的30%，合同范围内所有工程量全部结束完工，开发商验收合格后，付总工程款的40%，余下5%作为质保金，待交工一年内一次性付清。该合同还约定了其他内容。落款处杨光平、周建国签名。
合同签订后，杨光平组织人工和机械按合同约定进行施工。2015年12月，发包方乌兰察布市和义房地产开发有限公司高日升给江州劳务公司出具的《集宁**大厦3#楼一二次结构工程结算下欠工程款》中第五项应扣除未完工程量款450,000元。2016年1月3日，丁明兴与杨光平经按照合同约定进行结算后出具了《关于杨光平二次结构》欠条载明：“下欠工资款678,200元（陆拾柒万捌仟贰佰元），但未完工程待周总确定。”落款处丁明兴签名，现场证明人朱强荣签名。
丁明兴、周建国为江州劳务公司集宁**商务大厦项目负责人。江州劳务公司诉乌兰察布市和义房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷另案，集宁**商务大厦3#楼工程款经本院调解于2016年10月20日作出〔2016〕内0902民初977号民事调解书，已将双方争议的集宁**大厦3#楼工程款调解解决，双方结算中扣除了集宁**大厦3#楼一二次结构工程未完工程量款450,000元，调解中乌兰察布市和义房地产开发有限公司扣除质保金三十余万元。
本院认为，杨光平与江州劳务公司签订劳务分包合同成立后，杨光平按照合同约定进行了施工，江州劳务公司应向杨光平支付相应的工程款。但经结算丁明兴给杨光平出具的《关于杨光平二次结构》欠条中注明未完工程待周总确定，也即杨光平未完工程量及价款最终未确定。庭审中，杨光平主张承包的工程全部完工，江州劳务公司认为其承包的工程未完工，双方说法不一。根据举证责任分配原则，杨光平应当对其主张承包的工程全部完工承担举证责任，因杨光平未提供确实、充分的证据证实其承包合同相对方江州劳务公司的工程全部完工，在法庭确定的举证期限内杨光平对其实际完成的工程量及价款又未提出申请司法鉴定，而另案中证实集宁**大厦3#楼一二次结构工程确实存在未完工程，故无法确定杨光平实际完成的工程量，更无法确定江州劳务公司应向其支付的工程款数额。该不利后果系由杨光平举证不能所致，应由杨光平自己承担，其与江州劳务公司之间的劳务合同尚未最终结算完毕。
综上所述，杨光平主张江州劳务公司、丁明兴连带给付工程款678,200元及相应的利息的诉请，证据不充分，本院依法不予支持。待有证据后，可另行主张权利。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第九十条规定，判决如下：
驳回原告杨光平的诉讼请求。
案件受理费5291元，由原告杨光平负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院。
审判员 崔志明
二〇一六年十一月二十一日
书记员 田 丹
附相关法律条文：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
……。
《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。