贵州省六盘水市钟山区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）黔0201民初1910号
原告：邓盘龙，男，汉族，1984年10月7日出生，住址贵州省盘县断江镇大铺子村四组21-1号，现住贵州省六盘水市钟山区。
委托诉讼代理人：王本莉（系邓盘龙之妻），女，彝族，1986年9月12日出生，住址贵州省盘县城关镇解放北路314号，现住贵州省六盘水市钟山区。
被告：成都乐居华庭装饰工程有限公司贵阳分公司，住址贵州省贵阳市南明区中华南路49号贵航大厦2层2号，现搬迁至贵阳市云岩区瑞金北路盛鹏大厦12楼，统一社会信用代码91520102MA6DN8840Y。
负责人：蒲文良。
被告：成都乐居华庭装饰工程有限公司,住址四川省成都市高新区盛和一路88号1幢1层1单元18层1801号，统一社会信用代码915101000697917952。
法定代表人：郑灵凡，该公司总经理。
原告邓盘龙与被告成都乐居华庭装饰工程有限公司贵阳分公司（以下简称成都乐居华庭装饰贵阳分公司）、成都乐居华庭装饰工程有限公司（以下简称成都乐居华庭装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院2018年4月24日立案后，依法适用简易程序，于2018年6月14日公开开庭进行了审理。原告邓盘龙及其委托诉讼代理人王本莉到庭参加诉讼，被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司，成都乐居华庭装饰公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告邓盘龙向本院提出诉讼请求：⒈判决解除原告与被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司于2017年11月12日签订的《贵阳市家庭装饰装修工程定金合同》（以下简称《定金合同》）及2017年12月23日签订的《贵阳市乐居华庭装饰装修工程施工合同》（以下简称《施工合同》）；⒉判决成都乐居华庭装饰贵阳分公司退还原告装修款49897.6元（含设计费2000元），及双倍返还定金20000元，共计69897.6元，并支付银行同期利息；⒊判决被告成都乐居华庭装饰公司对上述债务承担连带清偿责任；⒋诉讼费用由被告负担。
事实及理由：2017年，原告通过自己的努力和父母的支持，在六盘水市钟山区XX路购买了一套新房，为了能尽快入住，减少因租房造成的经济损失，2017年11月12日，原告与被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司签订《定金合同》，原告通过刷卡的形式当场向被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司支付定金10000元，被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司向原告出具收据一份。2017年12月23日原告与被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司正式签订《施工合同》，合同约定工期为100天（法定节假日除外），合同总价款为96496元，付款方式：第一次，合同签订之日支付合同价款的60%，隐蔽工程验收后3日内支付合同价款的35%，竣工验收合格后4日内支付合同价款的5%。合同签订后，原告于同日通过刷卡的形式向被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司支付装修款49897.6元（含2000元设计费）。2017年12月底，被告在装修的新房内举行了一个简单的开工仪式，开工仪式后原告多次要求被告开工，被告均找各种借口拖延，截止起诉时，合同约定的工期已届满，被告依然未继续施工。鉴于被告恶意违约，原告已不再信任被告，为防止损失进一步扩大以及原告与被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司签订合同的目的已无法实现。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，原告有权解除合同。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十五条的规定，被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司作为收受定金的一方未能履行约定的债务，依法应双倍返还定金，原告交付定金为10000元，故原告现诉请被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司返还定金20000元。
被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司为被告成都乐居华庭装饰公司设立的分支机构。根据《中华人民共和国合同法》第十四条规定，被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司不具有法人资格，被告乐居华庭公司应当承担连带清偿责任。综上，为维护原告的合法权益，特诉至六盘水市钟山区人民法院，望判如所请。
对原告提交的证据进行分析认定：1.原告《身份证》、被告《企业公示信息》各一份（组），能证明原告及二被告的主体资格，本院予以认定。2.《定金合同》《收款收据》各一份，能证明2017年11月12日原告与被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司签订《定金合同》，并向其支付定金10000元的事实，本院予以认定。3.《施工合同》《收款收据》各一份，能证明双方签订合同总价款为96496元，及签订《施工合同》当日，原告向其支付装修款47897.6元的事实，本院予以认定。4.《室内装饰概算表》《支付宝转账凭证》《名片》《照片》各一份（组），能证明原告向被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司的设计师支付设计费2000元的事实，本院予以认定。
被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司、成都乐居华庭装饰公司未答辩，也未提供证据，视为放弃答辩和质证。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司为被告成都乐居华庭装饰公司所设立。
2017年11月12日，原告与被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司签订了一份《定金合同》，约定被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司装修位于六盘水市钟山区XX路XXX号房屋。并于当日原告向被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司支付定金10000元。被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司收到定金后向原告出具一份《收款收据》。《定金合同》还约定，原告第一次支付装修款的时间为“开工之日前补齐60%……”等等。2017年12月23日，原告邓盘龙作为发包方（甲方）与被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司作为承包方（乙方）又签订了一份《施工合同》，约定涉案房屋工程造价96496元，工期100天（法定节假日除外），同时该合同还对工程监理、施工图纸、双方义务、工程验收和保修、工程款支付、违约责任等进行了约定。《施工合同》签订后，原告于当日向被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司支付了第一次装修款47897.6元，被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司收款后向原告出具了一份《收款收据》，该《收款收据》上还载有：“补齐装修款60%”的字样。同日，被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司就其所装修的房屋制作了《工程概算表》，被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司设计师覃信霞收取了原告邓盘龙设计费2000元（原告微信转账）。
《施工合同》签订后，被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司对原告所装修的房屋进行了墙面开线槽施工后，就未再进行施工。经原告多次联系被告未果。现原告以不能实现合同目的为由，诉至本院。
本院认为，原告与被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司签订的《定金合同》和《施工合同》均系各方当事人真实意思表示，内容未违反法律法规强制性规定，为有效合同，各方均应按合同履行自己义务。两份合同签订后，原告已按合同约定向被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司支付了定金、工程款和设计费。在认定涉案房屋的开工时间上，因《定金合同》约定，在“开工之日前补齐60%”的装修款，根据该约定，原告于2017年12月23日将该款交给被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司，被告也向原告出具了注明“补齐装修款60%”字样的《收款收据》。故2017年12月24日应视为“开工日”。故被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司从开工之日至原告起诉之日（2018年4月24日）止，除对涉案房屋进行开线槽外，再无任何施工。在被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司无任何证据证实有顺延工期外，工期已达121天，扣除国家法定节假日外，工期已超100天。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条，“有下列情形之一的，当事人可以解除合同。……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。”现原告诉请解除《定金合同》和《施工合同》，本院予以支持。在确定解除时间上，应以原告通过本次起诉提出解除合同的意思表示送达被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司之日起，即2018年5月30日解除。
根据《中华人民共和国合同法》第一百一十五条的规定，被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司作为收受定金的一方未能履行约定的义务，依法应双倍返还定金，原告交付的定金为10000元，故原告现诉请被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司双倍返还定金20000元，于法有据，本院予以支持。对原告诉请被告退还支付装修款47897.6元及设计费2000元，因被告成都乐居华庭装饰贵阳分公司未按合同约定全面履行义务，依法应予退还，故对原告的该诉请，本院予以支持。诉讼过程中，对开线槽费用，因被告无正当理由未到庭提供证据证明，也未主张该部分费用，原告根据当时市场装修价格和涉案房屋面积自认500元，本院予以采纳，但应在本案中扣减。对原告主张被告支付银行同期利息，因原告未提供证据证实双方存在利息约定，故本院不予采信。根据《中华人民共和国公司法》第十四条第一款的规定，分公司的民事责任由设立公司承担，故原告诉请被告成都乐居华庭装饰公司承担连带清偿责任于法有据，本院予以采信。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项、第九十六条、第一百零七条、第一百一十五条，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、确认原告邓盘龙与被告成都乐居华庭装饰工程有限公司贵阳分公司于2017年11月12日签订的《贵阳市家庭装饰装修工程定金合同》和2017年12月23日签订的《贵阳市乐居华庭装饰装修工程施工合同》于2018年5月30日解除；
二、被告成都乐居华庭装饰工程有限公司贵阳分公司于本判决生效后十日内退还原告邓盘龙装修款47397.6元（已扣500元）及设计费2000元，并双倍返还定金20000元，共计69397.6元；
三、被告成都乐居华庭装饰工程有限公司对上述第二项承担连带支付责任。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1548元，因适用简易程序减半收取774元，由被告成都乐居华庭装饰工程有限公司贵阳分公司负担（原告已自愿预交，由被告连同上述款项于本判决生效后十日内一并返还给原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省六盘水市中级人民法院。
审 判 员 庄朝宇
---
二O一八年六月二十五日
法官助理 刘娇娇
书 记 员 杨小飞