广东省佛山市顺德区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）佛顺法良民初字第3291号
原告顺德区大良苏旺珍橱柜店，住所地广东省佛山市顺德区。
经营者苏旺珍，女，1985年6月9日，汉族，住广东省佛山市顺德区，公民身份号码×××4745。
被告罗一权，男，汉族，住广东省佛山市顺德区，公民身份号码×××0039。
原告顺德区大良苏旺珍橱柜店诉被告罗一权定作合同纠纷一案，本院于2015年12月23日立案受理后，依法适用简易程序由审判员张慧独任审判，于2016年2月1日公开开庭进行了审理。原告的经营者苏旺珍，被告罗一权到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告顺德区大良苏旺珍橱柜店诉称，2013年11月15日至2014年1月22日期间，被告罗一权向原告顺德区大良苏旺珍橱柜店购买橱柜一批，货款共12600元。被告购货后经原告多次追收，均以各种理由不支付货款，为了维护原告的合法权益，特诉请判令：被告立即向原告支付货款12600元及利息（利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算）。
被告罗一权辩称，1.被告已支付货款6300元，原告诉请与客观事实不符。被告于2013年11月10日与原告商量定作橱柜事宜，并于当日交付订金300元，原告出具订金收据给被告。之后，双方于2013年11月15日签订《特丽石英石橱柜（合同1）》，货款总价为12600元。被告按合同约定于2013年11月24日转账预付50%的货款即6000元给被告，被告通过短信予以确认。2.原告设计、安装的橱柜存在严重缺陷，定作橱柜的时间、材料、安装等未达到双方合同约定的标准，造成了被告的损失，在原告未履行义务前，被告有权拒绝支付剩余款项。原告于2014年1月送货，按照双方签订的合同，原告应在送来货物后尽快替被告安装完毕，但直至2014年3月中旬原告才安装完毕。在施工期间，被告提出橱柜石英石台面煤气炉开孔、高柜的安装、吊柜玻璃门等存在严重的质量问题，不符合双方约定标准，且要求原告更换材料重做。但原告对被告的要求置之不理，强行施工，导致严重影响橱柜的正常使用与美观。根据合同约定，原告应及时替被告安装好橱柜，被告亦及时提出橱柜材料存在严重质量问题并要求更换，然而原告无视被告的异议，强行安装，已构成根本违约，被告有权拒付剩余货款。3.原告延迟履行合同义务，导致被告损失严重。被告对房产属重新装修，已与房东签订房屋租赁协议，因原告无故拖延工期，致使被告无法如期入住房屋，导致被告多付了一个月的租金，严重损害了被告的利益，被告有权拒付剩余货款。
诉讼中，原告提供的证据及被告的质证意见如下：
1.原告营业执照、被告人口信息查询表各1份，证明原、被告诉讼主体资格。
被告质证认为：无异议。
2.送货单复印件1份，证明2014年1月22日，原告将涉案橱柜送至被告处。
被告质证认为：真实性无异议。当时被告已经提出橱柜补的部分的问题，但工人就说是送货单，不代表质量问题是被告认可的，价格和老板谈。
3.合同（后附图纸）复印件1份，证明被告在原告处定做橱柜，总价款12600元。
被告质证认为：合同无异议，签合同时没有图纸。
诉讼中，被告提供的证据及原告的质证意见如下：
1.收据1张、农业银行特种转账贷方传票原件各1份，证明被告于11月24日已经支付款项6300元.
原告质证认为：无异议，已经收到6300元，没有在起诉金额中扣除。
2.照片打印件10张，证明橱柜修补情况：第一、二张图片是炉灶修补图，原告的石英石台面是开完孔才来安装的，安上之后发现下面的麻石突出，炉灶放不进去，原告说要补，被告不同意，要求将整块台面换掉。第三、四张证明高柜上下板开了多个孔，开孔是因为被告提出自己有拉篮，要求原告装上去，原告同意安装，结果打完孔之后安装不了。第五张显示玻璃橱柜的门，整个过程门换了三次，第一次是胶水问题太难看，换了两次之后门打开是不平的，而且有色差。第六张显示原告要求被告给钱，证明原告已经收了6300元。第七张是被告回复的短信，证明被告提出的问题。第八、九、十张显示原告来被告处最后一次施工的时间是3月11日，原告最后完工是在3月11日。
原告质证认为：出现第一、二张图的情况是因为被告换了新的炉灶，尺寸不同，现场要求原告开孔开大一点。且是被告当时要求原告锯的，如果炉灶放正的话是看不到接口的，被告为了照相故意挪动了。出现第三、四张情况的原因是因为安装拉篮，但拉篮不是原告卖的，被告要求原告义务安装，原告都没有收钱。且旧拉篮不是原告拆的，当时因为配件不够导致无法安装。第五张出现色差是因为灯光反光，上面反光颜色较浅，下面较深，铝合金只有一种颜色，是同一批货。第六、七张是因为被告15号才完工给工地给原告。当时厨房很乱，原告免费清理了才施工，原告是22号施工完成，被告签收的，然后承诺明天给钱，之后又提出意见修补，3月份才修补完成。第八、九、十张是因为被告提出修补才到被告住所处。
经庭审质证、辩证，对原告提供的证据1、2、3中的特丽石英石（合同1），被告对真实性均无异议，本院予以采信。原告提供的证据3中的图纸，因无被告签名确认，本院不予采信。对被告提供的证据1、2，原告对真实性无异议，本院予以采信。本案经开庭审理，结合原、被告的陈述，本院确认如下事实：
被告为其锦城花园9座1501号房向原告定作橱柜，于2013年11月10日向原告支付订金300元。2013年11月15日，原、被告签订《特丽石英石（合同1）》，约定了订购的地柜、吊柜及相应的配件的单价、数量，确定总价款为12763.6元，折后为12600元；签订合同后预付50%的货款，交货时间在复尺后25日，出货前付清余款；原告仅对其出售的产品免费设计安装；货物签（验）收后，被告应在三天之日付清余款，逾期支付货款的，原告可向法院申请要求客户即时结清和余款在银行的同期贷款利息的4倍计算到还款日止；最终以现场交收货物尺寸规格为标准（图纸和样板仅供参考），按合同价格结算，多退少补；如收货后有质量问题，应在三天内书面通知原告，否则当作被告认同产品质量合格处理。2014年1月22日，原告将约定货物送至处被告处并予以安装。之后因被告提出橱柜存在问题，原告又上门修补，直至2014年3月11日原告最后一次至被告处修补完毕。
被告主张该橱柜存在如下问题：1.石英石台面开孔过大，炉具无法放置，不得不另行粘贴一块石英石台面，导致安装后遗留修补的痕迹，影响美观，遂要求被告更换整个石英石台面；2.原告同意帮忙安装拉篮，安装过程中却又称无法安装，但已在地柜门板上打了多个孔，影响美观；3.吊柜的铝合金门框上下存在色差；4.拖延工期，2014年3月11日才完工。
原告则称：1.是因为被告临时更换了新的炉具，导致尺寸不同，被告在安装现场要求原告进行修补，且如果将炉具放正是可以盖住修补痕迹的，不影响日常美观；2.拉篮是被告自行拆除的旧的产品，原告免费帮忙安装，但是在安装过程中才发现拉篮的配件不够，无法继续安装；3.吊柜的铝合金门框用用的都是同一批产品，铝合金也只有一种颜色，是因为反光问题才存在色差，上面反光颜色较浅，下面颜色较深；4.被告2014年1月15日才将工地交付给原告，原告2014年1月22日已经完成安装，后因被告提出修补意见，3月份才进行了修补。
本院认为，原、被告之间存在承揽合同关系，原告按照被告的要求为其制作整体厨房，被告亦应当支付相应的报酬。现原告主张被告支付余款，被告则以橱柜存在质量问题、延误工期为由拒付。本案中，从现已查明的事实可以看出，涉案橱柜存在石英石台面有修补痕迹、地柜门板打孔影响美观等问题。对于产生以上问题的责任划分，本院认定如下：1.石英石台面的问题，因原告提供的图纸并无被告签名确认，原告亦无提供其他证据证明在开孔前双方确认的尺寸，故原告主张被告临时更换炉具导致石英石台面留有修补痕迹的抗辩，本院不予采纳。该石英石台面存在修补痕迹属于安装瑕疵，影响了美观，责任应归责于原告。2.地柜门板打孔问题。虽然原告是免费为被告安装拉篮，但是原告作为橱柜的经营者，对橱柜及其配件的安装应具备较高的专业知识，在配件的安装方面应负有注意义务，在安装前应对被告提供的拉篮能否安装予以判断。原告在安装过程中才发现拉篮配件不足无法安装，但已在门板上遗留多个钻孔，影响门板美观，故原告应对此承担责任。3.延误工期造成的租房损失的问题，因原告在2014年1月就已完成橱柜的安装，因存在质量瑕疵直至3月份才完工。但从被告所述，双方修补的均是门板胶水难看、门板不平等质量瑕疵，不存在导致被告无法如期入住新房的问题，故对被告主张原告拖延工期的抗辩，本院不予采纳。4.对于铝合金门上下的色差问题，该色差轻微，并不足以认定为质量瑕疵。《中华人民共和国合同法》第二百六十二条规定，承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。综合本案的实际情况，考虑双方付出的成本，本案的处理采取减少报酬的方式为宜，被告已支付6300元，故本院酌定被告应支付原告余款4300元。对于原告主张的利息损失，因原告制作的橱柜存在的一定的质量瑕疵，被告在原告减少报酬或修理完毕之前享有正当的抗辩权，故对该主张不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告罗一权应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告顺德区大良苏旺珍橱柜店支付款项4300元；
二、驳回原告顺德区大良苏旺珍橱柜店的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费减半收取为57.5元（已由原告预交），由原告顺德区大良苏旺珍橱柜店负担27.5元，被告罗一权承担25元（被告应在支付上述款项时一并径付给原告，本院不另作收退）。
本判决为终审判决。
审判员 张慧
二〇一六年二月二十二日
书记员 张宇
第8页共8页