山东省莱州市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）莱州民初字第1763号
原告：李怡枰，女，1986年11月20日出生，农民，住莱州市。
委托代理人陈卫良，山东文济律师事务所律师。
被告：刘维凯，男，1984年4月25日出生，汉族，城镇居民，住淄博市。
委托代理人：马传永，山东明镜律师事务所律师。
被告：高晶，女，1984年4月25日出生，汉族，城镇居民，住址同上.
原告李怡枰与被告刘维凯、高晶装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告李怡枰的委托代理人陈卫良，被告刘维凯及委托代理人马传永、被告高晶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，被告刘维凯承揽了原告位于莱州市西苑路自由港量贩式歌舞厅装修工程，合同主要条款约定：工期为2015年6月1日至9月15日；工程总造价80万元；被告因个人原因违约、停工，赔偿原告合同价的30%违约金。后被告刘维凯因个人原因停工，经双方协商被告刘维凯赔偿原告违约金301000元，并承诺该款于2015年8月底支付。被告刘维凯未按约定支付该款，又被告高晶系被告刘维凯的妻子。原告认为，原告为经营歌舞厅投入七、八百万，因被告刘维凯个人原因造成装修停工，推迟了歌舞厅正常营业数月之久，给原告造成了巨大损失。该欠款应属于二被告的夫妻共同债务，诉请法院依法判令二被告给付原告欠款301000元；自2015年9月1日起按中国人民银行公布的同期贷款利率计算的利息。
被告刘维凯辩称，被告刘维凯与原告李怡枰于2015年6月2日签订的《装修合同》为无效合同。1、根据原告李怡枰与刘维凯签订的《装修合同》，该合同标的原告诉状中称为“经营性歌舞厅投入七八百万”，装修面积3000平方米，经营性歌舞厅不是改善原告自己居住环境的家庭居室装饰装修，原、被告双方之间形成的装修合同关系属于《中华人民共和国建筑法》调整的范围。2、根据公安部119号令《建设工程消防监督管理规定》第十三条：“对具有下列情形之一的人员密集场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建筑工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：（六）建筑总面积大于500平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。”的规定，原告李怡枰经营性歌舞厅的装修应当有相应资质设计单位设计，报消防部门审核，应由相应施工资质的装修工程施工企业资质的单位施工。原告李怡枰在2015年6月2日签订《装修合同》时，仅有平面施工图，不是具有相应设计资质的单位设计，也没有消防部门审核。3、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法地五十二条（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”的规定，被告刘维凯不具备歌舞厅装修工程施工企业资质，其与原告李怡枰签订的装修合同依法应为无效。综上，根据《合同法》第五十二条第五项：“违反法律、行政法规的强制性规定。”的规定，被告刘维凯与原告李怡枰于2015年6月2日签订的《装修合同》为无效合同。二、被告刘维凯与原告李怡枰于2015年8月7日签订的《刘维凯和莱州自由港量贩式歌舞厅装修解除合同》（以下简称《装修解除合同》）为无效合同。1、原《装修合同》为无效合同，《装修合同》自订立时起就不具有法律效力，依据《装修合同》而达成《装修解除合同》也为无效合同。2、被告刘维凯在签订《装修解除合同》时，是受到原告一方胁迫，依据《合同法》五十二条第一款：“一方以欺诈、胁迫的手段订立合同”为无效合同的规定，双方签订的《装修解除合同》为无效合同。三、基于双方签订《装修合同》及《装修解除合同》均为无效合同，依据《合同法》地58条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”1、被告刘维凯实际施工完成工程项目截止8月7日工程量为：间墙龙骨完工应付工费16万元，办公区地面完工工费4.5万元，吊顶龙骨完工50%工费12万元，电工应付5万元，下水完工工费6.5万元，共计完成人工费约44万元。原告李怡枰扣留被告所有够40人用的电动工具和电动工具一大宗，扣留了被告租赁宋师傅的脚手架等物品。被告还欠劳务市场工费、馒头钱、早餐费、电动工具费、吊车费、垃圾清运费等总计10万余元，被告没有支付。2、原告李怡枰实际支付被告工程款为6月4日左右支取3万元，7月1日左右支取2万，7月23日支取3万，7月29日支取2万，共计10万元整。原告李怡枰直接支付2015年8月7日应支付工人工资约近10万元。原告李怡枰实际支付20万元。被告完成44万工程量，收到的工程款全部用于工程，被告还从家中拿钱垫资10万余元，还欠应付费用10万余元。由于双方没有进行结算，双方应当先进行结算；就原告李怡枰欠被告刘维凯的实际完成工程款及原告扣留的设备，被告保留向原告追索的诉讼权利。综上所述，原告李怡枰依据《装修合同》及《解除装修合同》两份无效合同，要求被告向原告李怡枰支付欠款301000元及利息的诉讼请求毫无事实和法律依据，请求法院驳回原告李怡枰的诉讼请求。
被告高晶辩称：被告高晶与原告李怡枰之间没有签订任何装修合同及协议，根据合同具有相对性的原则，合同关系只能发生在特定的主体之间，只有合同当事人一方能够向合同的另一方当事人基于合同提出要求或提起诉讼。被告高晶不是合同一方的当事人，高晶的被告主体资格不适格，被告高晶不应承担任何民事责任。请求法院依法驳回原告李怡枰要求被告高晶承担民事责任的诉讼请求。
经审理查明，二被告系夫妻。2015年6月2日，原告作为甲方，被告刘维凯作为乙方，双方签订装修合同一份，该合同约定被告为原告位于莱州市西苑路阳光贝贝购物广场三楼的自由港量贩式歌舞厅进行装修，合同约定工程造价为80万元，工期为105天、开工日期为2015年6月1日、竣工日期为2015年9月15日，该合同又就工程的范围、承包方式、工程款的支付及双方的责任等事项作了约定，其中合同第七条工程处罚的第1条约定，按合同工期乙方每拖延一天罚款合同价2%处罚，工期处罚待本工程竣工后一次结清。乙方因个人原因违约、停工，赔偿甲方合同价的30%违约金。
合同签订后，被告开始施工。在被告施工过程中，2015年8月7日，原告作为甲方，被告作为乙方，双方又签订解除合同协议一份，该协议载明：“甲乙双方于2015年6月2日签订装修合同（见合同原件）总工程预算总造价￥800000.00（捌拾万元整），现双方经友好协商，同意于2015月8月7日解除该合同，合同协议如下：一、乙方由于个人原因违约，赔偿甲方合同价的30%违约金，合计人民币240000.00（贰拾肆万元整）。一次性付清。二、由于乙方在施工预算所需的岩棉数量计算失误，造成岩棉浪费，经计算后，乙方赔偿甲方人民币10000.00（壹万元整）。三、甲乙双方在施工中，共承担的木工板费和人工费共计人民币50000.00（伍万元整），乙方承担其中的20000.00（贰万元整），故乙方需支付甲方人民币20000.00（贰万元整）。四、乙方施工过程中所需支付给甲方的电费（30天）合计人民币6000.00（陆千元整）。五、乙方在施工期间拖欠员工工资，导致施工出现停工现象，故甲方代为乙方垫付员工工资，经双方友好商议，认定乙方需支付甲方相关费用合计人民币25000.00（贰万伍仟元整）。六、乙方自6月2日至8月7日止，在施工期间所欠员工工资、员工生活费用、材料搬运费等所有在外的欠款，由乙方承担，如有相关责任，一律由乙方负责，与甲方无关。七、综合以上情况，乙方共需支付甲方人民币301000.00（叁拾万零壹仟元整）。以上款项的支付方式：乙方承诺在2015年8月底之前一次性付清欠款合计人民币301000.00元（叁拾万零壹仟元整），如逾期不还清欠款，甲方有权向工程所在地人民法院提起诉讼。八、本合同一式贰份，双方签字盖章后生效。”原、被告均在该合同中签字捺印。当日被告刘维凯又为原告出具欠条一张，该欠条载明：“今欠到李怡枰叁拾万壹仟元整（￥301000.00），约定还款日期2015年8月底，欠款人：刘维凯（签字捺印），2015年8月7日”。现原告以二被告未按约定给付上述款项为由诉至本院。
审理中，被告主张双方签订的解除合同的协议是在受到原告胁迫的情况下签订的，主张协议无效。被告为支持其主张提供了如下证据：1、2015年8月7日9时左右原告的丈夫张广鹏的电话录音，在该录音中张广鹏因被告刘维凯未借到钱，回莱州施工，就骂他说：“我限你妈了个X的今天中午你要不到，12点晚一分钟我垛你一条腿去”。2、2015年8月8日，被告刘维凯在淄博市周村区的人民医院的检查病历一份，该病例载明刘维凯胸壁外伤，原告主张该伤是张广鹏指使王春虎将其打伤所致。原告对被告提供的证据1无异议，但称是原告的丈夫张广鹏催促被告刘维凯及时回来施工。对被告停工的证据2，原告不认可，被告未提供相关证据。
被告主张自己签订的解除合同协议系受到胁迫所签，当时原告的丈夫张广鹏等非法拘禁了二被告，为此自己于2015年8月13日向莱州市公安局刑警大队报案，并申请调取公安机关的相关材料。
为此本院依被告的申请调取了二被告、原告的丈夫张广鹏及张广鹏雇用的司机王春虎在公安机关的询问笔录。其中高晶陈述的情况是：2015年8月3日晚上，我老公给我发微信，跟我说他被张总的一个手下叫“虎子”的人给打了，打的他胸口很闷，很难受。过了一会儿，我老公怕我担心，给我打了个电话说：“张总让我筹钱，准备工人，不能耽误他的活儿，没事儿，这两天我找时间回去，你就放心了。”2015年8月4日晚上23时左右，我老公从莱州回到淄博的家里，躺在沙发上，我去问问他被打了哪，然后我发现我老公大腿根有淤青，而且从沙发上起身很费力，表情很痛苦。我很心疼他，就没让他再回莱州，想让他在家歇几天，去医院检查一下。2015年8月7日上午，我当时我带着我儿子去听一个报告会，接到我老公的电话说：“那边打电话了，我现在必须回莱州一趟”。我问他：“出什么要紧事儿了，不去行不行？”。他说：“不去不行，那边打电话了”，我说：“我不放心，我跟你去一趟”。当天中午11点左右，我和我老公，带着三个装修工人，还带了两个装修工具，于下午16时到莱州阳光贝贝购物广场后面的小区，一个陌生男子从阳光贝贝购物广场后面的楼梯下来，过来找我老公说：“张总要见你。”然后，这个陌生男子带着我和我老公去了购物广场二楼。我们坐电梯上二楼的时候，“虎子”跟我说：“我们张总单独找他，你不要进去，在电梯口等着就行。”我当时担心他们还会打我老公，我说：“我跟我老公一起去办公室。”他拒绝了，必须让我在外面等着，我看到他们进了办公区域，我想试图看看情况，我跟着他们到了旁边的一个卫生间，和办公室只有一墙之隔，我偶然听到了张总的声音，但是听不清楚。过了几分钟，虎子出来找我，把我带到了办公室，见到了张总。见到张总后，他问我老公：“你到底是干还是不干？干就去筹钱，不干就陪我违约金。”我老公说：“不是我不想干，我垫了好几万块钱了，没钱往里垫了。”张总说：“想干就筹钱！”我老公说：“哥，真不是我不想干，真的是筹不到钱，你看这工人我都给你拉过来好几趟了。”张总给我们说必须给我个答复，否则别想走。这时候，“虎子”一直在门口守着，不让我们走，我和我老公就一直在办公室待着。大约18时，我和老公被虎子带到购物广场一楼的角落里，我看到沙发上坐着一个陌生的男子，对我们说：“这个事儿你赶紧结了吧，拖下去对你们没什么好处。”这个陌生的男子是量贩式歌舞厅的经理。之后，张总说：“你就算干完这个工程，我也能把你送进公安局，让你赔钱这都是小事儿。”这时候虎子说怀疑我给张总录音了，就一把把我的手机夺了过去，看到我没有录音，就说：“你要是敢录音我就打断你腿，砸死你。”慢慢的我感觉肚子不舒服，我问虎子：“这附近有医院吗？我肚子难受，我想去看看。”我试图以这个理由，让我老公开车带着我离开这里，张总让虎子送我们去，不让我们开车。我们没有办法，只能跟着他的车走，在去医院的路上，我坐着他的车感觉很难受，就喊住虎子停车，我和老公下来了，寻思打车去，但是很久没有打到车，虎子让我们上车，把我们送到了莱州市第三人民医院。我挂了急诊，虎子全程跟着我们，大夫说很严重，需要第二天复查，虎子跟大夫说：“不行你就先给她开点药。”然后我们开了点药，坐着虎子的车又回到购物广场。回去后虎子把我们领到了三楼装修施工的地方，到了一个办公室，张总和一个自称毛经理在里面坐着。我当时很难受，光捂着肚子趴在办公室里面的一个桌子上，过了几分钟，张总的对象李怡枰来到了三楼办公室，这个女的什么都没说，张总跟我老公说：“既然你弄不到钱，那就别干，你就签了这个违约合同。”当时李怡枰手写了一份违约合同给我们签，我们不想签，一直捱到凌晨，我特难受，而且没有吃饭，试图再去趟医院。张总说：“签完你们再去。”然后我老公很担心我的身体状况，急着带我去医院。而且张总威胁我老公说：“快签，我不想守着你媳妇儿打你。”就签完了这个违约合同，而且还逼着我老公签了一个收据，具体什么收据我不清楚。我老公说：“哥，我实在没钱啊。”张总说：“没钱你就卖房子，不管你想什么办法，你给我钱就行！”我老公怕耽误我去医院，就不情愿地应了一声。然后张总就放我们走了。2015年8月9日，我老公说胸口不舒服，我就开车带他去医院，张总给我老公打电话，说：“你房子卖的怎么样了？能卖多少钱？你给我赶紧的！”我老公说：“房子已经挂到中介上了，还没有卖出去，房子也卖不了多少钱，我们还有贷款啊。”后面说什么我就没听到，到现在我们和张总那边再也没联系过。这个合同是在我们当时不情愿的情况下签订的，是他们逼着我们签，当时我没有吃饭，而且肚子又难受，去哪里都有人跟着我们，看着我们，实在捱不住了。
被告刘维凯陈述的情况是：2015年4月份的时候，我通过朋友的介绍认识了一个张广鹏的人，张广鹏经常给我联系工地拆除的工程给我，我给他介绍人干活，我们就认识了。在2015年6月份的时候，张广鹏跟我说，他有一个量贩式歌舞厅需要装修，让我来承担装修工程，我就在6月2日和张广鹏的妻子李怡枰签订了关于莱州市西苑路自由港量贩式歌舞厅装修的装修合同。在装修期间，张广鹏一直没有按照合同规定付款，有时候工程实在需要用钱，我就拿出自己的4、5万元钱投入进去了，后来，张广鹏不通过我给工人付工资，而是直接给工人付工资，不给我任何费用，导致我平日的用钱周转十分困难。2015年8月3日晚上7时左右，张广鹏找了一个叫王春虎的人在歌舞厅装修工地的一个小房间里把我揍了一顿，打完我以后，就让我在房间门口站着，我想走，王春虎就看着我，不让我走。大约两个小时以后，王春虎把我带到歌舞厅装修工地的一个临时办公室，张广鹏在办公室，张广鹏跟我说，让我自己想办法解决装修工具的问题，我说我没有钱了，他说没有钱的话他给我想办法，然后就让王春虎在办公室门外把我揍了一顿，我害怕自己的人身安全出问题，就答应想办法自己解决装修工具的问题，然后他们就让我又回到了办公室，我一直站在门口，他们就在跟其他的带工的工长谈论工地装修问题，大约晚上11时的时候才让我离开了。8月4日，我为了躲避张广鹏，就回到了淄博了。8月7日，我接到了张广鹏给我打的电话，他在电话里跟我说，让我中午12时之前回到莱州，如果不回来，就卸我一条腿。我因为害怕，就和我妻子高晶回到了莱州。8月7日下午4时的时候，王春虎把我和我妻子带到了阳光贝贝购物广场的二楼一个办公室里，让我和我妻子在办公室里待着，让我们想办法解决装修问题，不让我们出去，王春虎一直在我看着我们。期间，我对象看了一次手机，王春虎以为她在录音，就告诉了张广鹏，张广鹏就恐吓我们说，如果录音的话，就揍我对象。我们在办公室里待了大约4个小时以后，王春虎就把我和我妻子带到了阳光贝贝购物广场的一楼的一个卖空调的店里，张广鹏在场。然后张广鹏就让我和我妻子在一楼待着，并跟我说让我跟他签一个赔偿协议，我不同意，他们就让我们一直在一楼这个卖空调的店里待着。在一楼的时候，我对象感觉身体不舒服，张广鹏就让王春虎带着我和我妻子去了医院检查，我和我妻子一直想离开，但是王春虎始终盯着我们，我们没办法逃离，在医院检查结束以后，王春虎就把我们带回到了歌舞厅装修工地的临时办公室里，让我们一直在里面待着，逼着我签合同，我考虑到我妻子身体不舒服，又担心个人的人身安全，就在8月8日凌晨1时左右的时候被迫签了一个刘维凯和莱州自由港量贩式歌舞厅装修解除合同，合同的甲方是李怡枰，张广鹏还让我在张广鹏支付工人工资的单据上签了字并按了手印，还签了一个301000元钱的欠条，然后就让我和我的妻子离开了。离开之后，我问张广鹏要我的装修工具还有脚手架，他就说工程没干完，就把工具还有脚手架一直扣着。我害怕人身再次受到伤害，为了保护我和我家人的利益，就来报案了。
王春虎陈述的情况是：2015年8月6日下午，刘维凯和他老婆从淄博直接到了阳光贝贝三楼装修工地。下午4点来钟，张广鹏让我把刘维凯叫到二楼办公室（阳光贝贝二楼有张广鹏的一间临时办公室），我就给刘维凯打电话问他在哪，他说在工地，我说张总让他到二楼办公室有事找他，他和他老婆一块到了办公室。进了办公室后张广鹏就说工期进度太慢了，让刘维凯增加工人，刘维凯说一直再找工人，张广鹏又说了一些话，大体意思是对刘维凯不满意，他承包的工程慢而且质量也不好，刘维凯要求解除合同，张广鹏说你把工程弄这么个烂摊子谁能接，你说解除就解除？这个时候刘维凯的老婆对刘维凯发火哭闹，抱怨刘维凯接这么大的工程不和她商量，张广鹏说：“你们俩商量商量吧，看看怎么办”，然后他就出去了。我在办公室里又待了三、五分钟，我对刘维凯说让他赶紧解决问题，该给工人发生活费发生活费，他说他真没钱，让我帮他给张总说说解除合同。后我就下楼到一楼三菱重工空调店去找张广鹏，告诉他刘维凯想解除合同的事情，张广鹏不愿意，说：“他说解除合同就行了？”后来，他让我把刘维凯两口子叫下来。我去二楼把他们叫了下来，张广鹏和刘维凯商量解除合同的事情，刘维凯要求解除合同，张广鹏说：“装修的费用都是我出的，你一分钱没出，而且装修的也不好，你要解除合同，要给我赔偿费用”，然后张广鹏叫着他老婆和KTV的店长毛高峰过来算了一下装修的费用，总共是27万也不是30万的，张广鹏要刘维凯赔偿，刘维凯也同意赔偿。在此过程中，刘维凯的老婆吆喝肚子疼，张广鹏问她要不要紧，开始他俩说没事，后来看他老婆肚子疼的厉害，张广鹏让我开车拉他俩到第三人民医院检查，在医院检查了大约半个小时，医生给她开了一些药，检查完后，我开车拉他们回来。我一看三菱重工空调店里没人，打电话问张广鹏在什么地方，张广鹏说在三楼装修工地，我和刘维凯两口子一起上了三楼，张广鹏和他老婆、毛高峰、负责装修的工程师吴文恒、还有刘维凯的两个工头（一个姓田，一个姓乔）他们在临时办公室内，然后张广鹏和刘维凯就上来商量解除合同赔偿的事，到了晚上12点来钟，刘维凯的两个工头先回宾馆睡觉，我们这些人继续商量，后来双方商量好了后，大约下半夜1点来钟，由毛高峰起草了一份解除合同，张广鹏老婆和刘维凯分别在上面签字，签完字后刘维凯和她老婆就走了。
张广鹏陈述的情况是：2015年4月份，我承包了莱州市阳光贝贝三楼，准备在那开一个KTV，我承包下来以后，就开始找装修的给我做预算，要装修三楼，这期间就认识了搞装修的刘维凯。到了五月份，有很多装修公司给我投标想干我这个装修工程，但是他们都报价一百多万，而且工期需要四个多月，后来刘维凯也给我报了个价，他报价只有八十万，工期三个月就够了，所以我就同意刘维凯给我干这块工程。2015年6月2日，俺对象李怡枰和刘维凯签订了装修合同，合同上写明了预算总造价八十万，工期是2015年6月1日至2015年9月15日，如果拖延一天，刘维凯需要给我合同价2%的罚款，如果停工了，他需要给我30%的违约金，还有一些其它内容，我可以把合同的复印件提供给你们。签完合同后，他就开始安排工人来给我干活，但是我们签订的是刘维凯只负责出工和工具，我出材料。他开始施工，找的工人很多是不会干的，给我浪费很多材料。而且刘维凯的装修工具不全，干的很慢，这个事我们开会说了很多次，他一直说想法解决，但是一直没有解决，而且他一直到我这预支装修款，因为合同约定的是装修到一定程度以后，我才能给他一部分钱，他到现在连装修合同的第一阶段工程也没有干完，却从我这里预支了十多万的装修款。他从我这预支走钱以后，也没弄来工具，他也没给工人发工资，后来工人因为不发工资就罢工不干活了，我怕耽误工期，我就跟刘维凯商量，我先给他发着工资，钱算装修款，刘维凯也同意了，他也签字了，我取了十来万元的现金，给工人发了工资，当时领工资的工头也签字了，这些发工资的条我都可以提供给你们，我发完工资以后，刘维凯还是没有工具，我跟他说了很多次这个问题，他一直没解决，后来他回了淄博，2015年8月7日，又到了发工资的日子了，我就给他打电话，让他赶紧回来，想办法解决工程的事，当天下午他就回来了，回来以后，我们就在工地办公室谈，后来刘维凯说他干不了了，我说既然干不了了，就按照合同来执行，他也同意了，然后我就给他说了个大概的需要赔偿我的钱数，他说太多了，赔不起，然后就跟我协商，我们协商了很久，我们才写的解除合同，而且我们是协商一条写一条，也就是说，协议上的每条协商同意了的。写好以后，刘维凯签了字，协议上合计刘维凯总共要赔偿我叁拾万零壹仟，然后我就让刘维凯给我写了一张叁拾万零壹仟的欠条。然后就让他走了，他走的时候已经是2015年8月8日凌晨一点多钟，他走的时候我们也没翻脸。张广鹏还陈述：2015年8月3日谈完以后，刘维凯说是回淄博想法弄工具，到7日他也没回来也没说怎么办，工地眼见着又要停工了，当时我就挺上火，我就给他打电话，让他赶紧回来。当时我挺上火的，我在电话里就骂他了，因为第二天就要发工资了，我在电话里说，限他中午十二点前回莱州，不回来就打断他的腿。我是上火了才这么说的，打断他的腿也就是句口头禅。后来他下午三点来钟才回来。四点来钟，我、王春虎、刘维凯，还有他媳妇一起在我二楼的办公室谈工地的事情，我问刘维凯怎么办，刘维凯意思是不想干了，但是他媳妇还想干这个工程，然后他两口就协商了很久，他俩也没协商出结果，后来六七点来钟，我们又到阳光贝贝一楼卖家电的大厅谈了，因为那有空调比较风凉，当时在一楼有很多人，KTV的经理毛高峰也在，还有两个淄博的工头，谈了一阵，也没谈成什么结果，这时候刘维凯的老婆说肚子疼，要去医院，刘维凯老婆问哪里有医院，毛高峰就安排王春虎开车拉着刘维凯和他老婆一起去医院。到了晚上九点多钟，他们才从医院回来，回来以后，我们在三楼，他们直接就上了三楼，到这时候，刘维凯还想干这个工程，后来他俩知道实在是干不了这个工程，所以就说不干了，于是我们就开始协商他违约的事，协商了好长时间才达成一致，我们才写的解除合同，而且我们是协商一条写一条，也就是说，协议上的每条都是协商同意了的。写好以后，刘维凯签了字，协议上合计刘维凯总共要赔偿叁拾万零壹仟，然后我让刘维凯给我写了一张叁拾万零壹仟的欠条。然后就让他走了，他走的时候已经是2015年8月8日凌晨一点多钟，他走的时候我们也没有翻脸。期间我们只是协商装修的事情，没有人打过刘维凯。
质证上述询问笔录，原告对张广鹏和王春虎的寻问笔录无异议，对二被告的询问笔录部分有异议，认为双方在商谈解除合同事宜时，二被告行动自由，并持有手机，如存有原告非法拘禁、胁迫、打骂等情况，二被告应当立即报警。二被告对其本人的陈述无异议，对张广鹏、王春虎陈述的情况有异议，认为张广鹏等对胁迫其签订协议未如实陈述。二被告主张该协议是受到胁迫的情况下签订的，未向本院提供其它证据。
审理中原告提供2015年1月1日与阳光贝贝购物广场签订的柜台租赁协议,该协议约定年租金为200万元,原告又提供出租方收取其租金的收款收据一张,主张被告刘维凯延误工期为其造成了损失。被告则提供2015年7月3日原告方为其发送的修改施工图纸的电子邮件，用以证明原告在施工中不断修改施工图纸，是造成工期延误的原因。
审理中，被告主张其与原告签订的装修合同和解除合同均无效，原告依据无效的协议要求赔偿损失,无事实和法律依据。原告认为上述合同均有效，二被告为夫妻，应共同赔偿原告损失。
另查，被告刘维凯无施工涉案装修工程的资质。
上述事实有原告提供的装修合同、解除合同、被告提供的录音资料、公安机关的询问笔录及庭审笔录等在卷佐证。
本院认为，原告与被告签订的装修合同，因被告无涉案施工工程的施工资质，双方签订的装修合同无效。在该装修合同的履行过程中，双方又签订了解除装修合同的协议，以上事实清楚。被告提供的录音能够反映在原告丈夫张广鹏通知被告刘维凯回莱州时，张广鹏恐吓过被告刘维凯；本院调取的公安机关的询问笔录中，张广鹏、王春虎与二被告陈述的签订协议的过程存有矛盾，张广鹏、王春虎的询问笔录不存有被告主张的原告方胁迫其签订协议的情形，被告主张在刘维凯签订解除合同协议时受到胁迫又未提供其它证据，二被告据此主张该解除协议无效，证据不足，本院不予支持。因双方签订的装修合同无效，该合同的解除不适用违约金的条款，而双方签订的解除装修合同协议第一条中的违约金是根据装修合同中约定的违约金计算的，因此双方关于解除合同的违约金的约定，违反了法律规定，该条款无效。该协议的其它内容，并不违反相关法律规定，应属有效。原告要求被告刘维凯给付赔偿款61000元，并自2015年9月1日按人民银行公布的同期贷款利率计算的利息，理由正当，本院予以支持。原告的其它请求，本院不予支持。该笔债务发生在二被告的夫妻关系存续期间，原告要求被告高晶共同承担付款责任，理由正当，本院亦予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十六条、第一百零七条、《中华人民共和国婚姻法》第十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告刘维凯、高晶给付原告李怡枰赔偿款61000元，限判决生效后十日内付清。
二、二被告付款的同时，给付原告李怡枰自2015年9月1日起至判决生效确定给付之日止按本金61000元，按中国人民银行公布的同期贷款利率计算的利息。
如二被告未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5815元，由原告负担4490元，由二被告负担1325元，限二被告于判决生效后七日内交付本院；财产保全费2120元，由二被告负担，此款原告已交纳本院，限二被告于判决生效后七日内直接将应负担的2120元给付原告。
如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省烟台市中级人民法院。
审判长 王培盛
审判员 李德强
审判员 国树强
二〇一七年四月五日
书记员 赵文君