江苏省连云港市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2013）连商初字第0057号
原告（反诉被告）江苏聚力新能源有限公司，住所地江苏省赣榆县金山镇金桥路。
法定代表人武东晓，该公司董事长。
委托代理人张成明，江苏东南律师事务所律师。
被告（反诉原告）北京七星华创电子股份有限公司，住所地北京市朝阳区酒仙桥东路1号。
法定代表人王彦伶，该公司董事长。
委托代理人崔硕。
委托代理人胥俊东。
原告江苏聚力新能源有限公司（以下简称聚力新能源公司）与被告北京七星华创电子股份有限公司（以下简称七星电子公司）买卖合同纠纷一案，本院于2013年5月6日受理后，依法组成合议庭进行审理。七星电子公司对聚力新能源公司提起反诉，本院依法予以合并审理。在诉讼过程中，因七星电子公司在答辩期内提出管辖权异议，本院于2013年6月27日裁定驳回其管辖权异议，七星电子公司上诉后，江苏省高级人民法院于2013年9月10日裁定驳回其上诉。本院于2013年10月30日公开开庭对本案进行审理。聚力新能源公司委托代理人张成明、七星电子公司委托代理人崔硕、胥俊东均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告聚力新能源公司诉称：聚力新能源公司与七星电子公司于2010年12月23日订立HG型单晶炉买卖合同一份，约定由七星电子公司向聚力新能源公司供应单晶炉设备，第一批2台单晶炉应当在2011年1月底之前交付完毕，第二批30台单晶炉从4月份开始交货并应当在5月底前交付完毕，第三批30台单晶炉应当在7月底之前交付。聚力新能源公司向七星电子公司支付人民币1065万元作为预付款，支付42万元作为第一批2台单晶炉的发货款。合同签订后，七星电子公司按约在2011年1月向聚力新能源公司交付第一批2台单晶炉，但从2011年1月至2011年5月，经双方交涉，七星电子公司表示第二批货不可能按时交付。由于七星电子公司的预期及实际违约行为直接造成聚力新能源公司无法按时形成计划生产能力，导致无法实现合同目的。聚力新能源公司于2011年7月1日通知七星电子公司解除合同，但七星电子公司一直拒绝返还相应的预付款和发货款，现请求判决被告七星电子公司返还合同预付款1065万元及货款42万元。在诉讼过程中，原告聚力新能源公司变更诉讼请求为：请求判令七星电子公司返还合同预付款1065万元及支付自2011年6月1日至2013年5月31日同期银行贷款利息136.5578万元。在本案庭审结束后，原告聚力新能源公司又要求增加诉讼请求，主张利息计算至七星电子公司实际支付之日。
原告聚力新能源公司为支持其诉讼请求，向本院提交以下证据：
一、HG型单晶炉买卖合同一份，证明双方存在买卖合同关系；
二、电汇凭证3份，证明聚力新能源公司按照合同约定支付了总计1107万元的预付款以及货款；
三、通知一份，证明聚力新能源公司通知七星电子公司解除合同；
四、通知回函，证明七星电子公司收到了聚力公司的合同解除通知；
五、邮件打印件，证明聚力新能源公司和七星电子公司多次谈论合同的处理问题；
六、证人米某（聚力新能源公司原总经理）、焦某（聚力新能源公司副总经理）证言，证明七星电子公司第二批货违约未交付。
被告七星电子公司答辩并反诉称：一、对双方之间的合同以及对方的付款数额无异议，但不同意聚力新能源公司的诉讼请求，七星电子公司已经严格按照合同履行义务，不存在违约行为。双方产生的纠纷是因为聚力新能源公司鉴于市场情势的变化而单方违约造成的。七星电子公司第二批货完成设备制造后，通知聚力新能源公司要求其付款，但是聚力新能源公司没有付款，七星电子公司无法发货。现请求判决反诉被告聚力新能源公司按合同约定支付货款797.4万元并接收货物。
七星电子公司为支持其答辩及反诉请求，向本院提交以下证据：
一、2011年5月2日，七星电子公司向聚力新能源公司发放的付款通知，证明在合同约定的时间内已经完成了设备制造，并按照约定通知了对方；
二、2011年6月21日，七星电子公司向聚力新能源公司发放的付款通知，证明七星电子公司一直要求尽快履行合同；
三、2011年7月16日传真，证明七星电子公司不同意原告解除合同；
四、摘自中国行业研究网《2011年光伏产业以及过剩产能情况分析》，证明双方履行合同期间，光伏市场恶化，导致原告单方中止合同是纠纷的根本原因；
五、库存照片，证明七星电子公司按照合同约定生产的设备一直存放在仓库。
反诉被告聚力新能源公司答辩称：根据合同第二条第一款第（二）项的约定，第二批交货应当在2011年5月底完成（从4月份开始交货）。七星电子公司没有按照合同约定的时间通知聚力新能源公司支付货款，聚力新能源公司从3、4月份开始一直催促对方加紧生产、按时交货，但是七星电子公司拒绝交货。
针对七星电子公司的反诉，聚力新能源公司补充举证2011年6月21日及7月16日传真件各一份，证明七星电子公司举证的证据二、三不真实。
在法庭质证过程中，针对聚力新能源公司提供的证据，七星电子公司质证认为：对于证据一真实性和关联性没有异议；对于证据二没有异议；对于证据三已经收到，但是对内容不同意；对于证据四真实性没有异议；对于证据五无异议，但邮件往来的内容证明双方纠纷的原因在聚力新能源公司；对证据六表示部分真实。对聚力新能源公司补充举证的2011年6月21日传真件认为已被篡改，对2011年7月16日传真件认可。
针对七星电子公司提供的证据，聚力新能源公司质证认为：对证据一、二、三、四、五真实性均不予认可。
本院综合全案证据，认证如下：
对聚力新能源公司举证的一、二、三、四、五，因七星电子公司无异议，对其真实性予以确认。
根据当事人陈述及本院依法确认的证据，双方当事人无异议的事实如下：
2010年12月23日，聚力新能源公司与七星电子公司订立《HG型单晶炉合同书》一份，约定七星电子公司（供方）向聚力新能源公司（需方）供应三种型号单晶炉共计63台，价格5286万元。需方于合同签订后两日内向供方支付合同总货款的20%即人民币1065万元作为设备预付款，供方在收到需方发货款之日起开始投产，如需方延期支付预付款，供方顺延投产及发货日期。供方于2011年1月底开始分批向需方现场发货，需方亦按批次支付剩余货款，具体方案如下：第一批：2011年1月底前交付2台，设备发货前，供方应至少提前十五日内通知需方支付本批次货款的30%，即付人民币42万元作为发货款，供方在收到发货款后开始发货，余款应在第二批设备发货前付清，即付72万元。第二批：2011年5月底前交付30台（从4月份开始交货），设备发货前，供方应提前十五日通知需方支付本批次货款的30%，即付人民币725万元作为发货款，供方在收到发货款后开始发货，货至需方现场后，需方应从设备到厂之日起，在每月20日前向供方支付本批次货款的10%（即付人民币241万元），分5个月付清余款。第三批：2011年7月底交付30台，设备发货前，供方应提前十五日通知需方支付本批次货款的30%，即付人民币817万元作为发货款，供方在收到发货款后开始发货，货到需方现场后，需方应从设备到厂之日起，在每月20日前向供方支付本批次货款的10%（即付人民币272万元），分5个月付清余款。需方未按上述约定及时支付到期货款时，由双方在一周内协商解决，如协商不成，供方有权中止需方对设备的使用权，并中止供货，亦有权处置设备，同时无需退还需方在其违约前已支付的所有货款。合同还对其他相关事项作出约定。
合同签订后，聚力新能源公司于2010年12月3日向七星电子公司电汇900万元，于2010年12月24日向七星电子公司电汇165万元，于2011年1月4日向七星电子公司电汇42万元。七星电子公司于2011年1月按约交付2台设备。2011年7月1日，聚力新能源公司向七星电子公司发函称，按合同约定七星电子公司应在2011年5月底交付30台设备，因七星电子公司一直没有交付，聚力新能源公司也没有收到书面发货通知书，故主张取消合同。七星电子公司回函认为，七星电子公司已按合同约定于2011年5月份前完成前33台设备的制造工作，且后30台设备生产制造已基本完成。因七星电子公司自2011年5月初起多次以各种方式催促发货款，但聚力新能源公司直至2011年6月底没有支付货款，七星电子公司于2011年6月21日向聚力新能源公司发传真及邮件要求履行合同，故不存在违约行为，不同意取消合同。2011年7月16日，七星电子公司回函，内容主要包括以下几点：1、七星电子公司已按合同约定完成30台的厂内调试任务，具备发货条件，且已通知聚力新能源公司。2、七星电子公司在5月与6月期间多次与聚力新能源公司联系付款，没有得到回复，后于6月21日再次联系确认付款发货的事宜。3、聚力新能源公司没有按合同约定履行第一批2台设备的余款。4、七星电子公司再次表示不同意取消合同。后双方多次进行邮件往来。
本案争议的事实为：七星电子公司是否于2011年5月期间就30台设备发出发货通知？
七星电子公司举证2011年5月2日传真（证据一）、2011年6月21日传真（证据二）、2011年7月16日传真（证据三）证明其已履行通知义务。2011年5月2日传真内容为：“武总、米总，根据贵我双方签订的HC2010-011-D单晶炉买卖合同，我公司已按照第二条第（2）款约定完成第二批共31台设备的制造，现已具备发货条件，请贵公司尽快按照合同约定支付已发的2台H×××××型单晶炉的余款及第二批31台H×××××型单晶炉的发货款，合计794.4万元，我公司收款后将立即发货”。2011年6月21日传真内容为：“武总、米总：根据贵我双方于2010年12月23日签订的HC2010-011-D设备买卖合同，我方已经按照合同约定未完成前33台单晶炉设备的生产制造（已发2台），完全具备发货条件，且后30台设备生产制造基本完成，陆续进入组装、调试及发货状态。鉴于我们已次通知贵方按合同支付发货款，便于我方及时发货，但贵方公司一直未作明确表示，故我公司再次致函，希望贵方尽快按照合同约定支付已发的2台H×××××型单晶炉的余款及第二批31台H×××××型单晶炉的发货款，合计794.4万元，以缓解我方资金占用和周转压力，也免于造成不必要的纠纷，保障贵我双方的共同利益。并附已完成设备的现场照片。
聚力新能源公司举证2011年6月21日传真件及证人米某、焦某证言，证明七星电子公司没有通知发货。2011年6月21日传真件内容与七星电子公司举证的内容除“鉴于我们多次电话通知贵方按合同约定支付发货款，便于我方及时发货，但贵方公司一直未作明确表示，故我公司特发此函”以外，其余内容一致。米某到庭证明以下内容：1、七星电子公司第一批货无法交货，经其同意串其他公司货，聚力新能源公司一直在催第二批货，但七星电子公司回复称因3月21日地震影响交货。2、没有见过5月2日的传真件，只见过6月21日传真件。3、公司成立至2011年第二季度，光伏市场行情没有太大变化。4、七星电子公司曾以书面方式催过验收款，但没有见过第一批货物的发货通知。5、七星电子公司在5月份没有出具发货通知，也没有口头通知。焦某到庭证明以下内容：1、七星电子公司业务员张焱曾讲货物紧张，公司与另一家公司有更大的合同，生产能力有限。2、没有收到过七星电子公司要求支付第二批货的催款通知。3、因其不负责这个业务，对于第一批货如何履行及第二批发货是否通知不清楚。
本院认为，综合双方的证据，对被告七星电子公司已通知聚力新能源公司支付发货款的事实予以确认。理由为：1、虽原告聚力新能源公司对被告七星电子公司提供的5月2日传真件予以否认，但双方一致认可的七星电子公司在7月1日的回函、7月16日的传真件中均提到七星电子公司在5月多次联系付款的事宜，在原告聚力新能源公司提供的七星电子公司于6月21日传真件中也提到“曾多次电话通知”聚力新能源公司支付发货款，上述事实与七星电子公司提供的5月2日传真件内容能够相互印证。2、虽米某到庭证明聚力新能源公司催货而七星电子公司未通知交付发货款，但其与聚力新能源公司存在利害关系，且其陈述以七星电子公司以书面方式通知但又称没有见过书面通知，而焦某称七星电子公司是否就第二批货款发过通知的事实不清楚。
本案要认定原告聚力新能源公司于2011年7月1日解除合同的通知是否发生合同解除的效力，应当审查两个争议焦点：一是被告七星电子公司在收到聚力新能源公司的解除通知后未在三个月内提起诉讼，本案是否需要对聚力新能源公司是否享有法定解除权进行审查？二是如果需要对聚力新能源公司是否享有法定解除权进行审查，聚力新能源公司是否享有法定解除权？
关于第一个争议焦点：最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》（以下简称合同法解释二）第二十四条规定，当事人对合同法第九十六条、第九十九条规定的合同解除或者债务抵销虽有异议，但在约定的异议期限届满后才提出异议并向人民法院起诉的，人民法院不予支持；当事人没有约定异议期间，在解除合同或者债务抵销通知到达之日起三个月以后才向人民法院起诉的，人民法院不予支持。原告聚力新能源公司认为，根据该条规定，被告七星电子公司在2011年7月1日收到解除合同的通知，但未在法定三个月的异议期限内提起异议权之诉，即使原告行使合同解除权的行为是无效的，但由于被告怠于行使异议权而使得法定异议期限经过，被告已丧失异议权之诉的胜诉权，原告解除合同行为发生效力，故双方的合同自2011年7月1日生效。
本院认为，《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）第九十六条第一款规定，当事人依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或仲裁机构确认解除合同的效力。合同法解释二第二十四条系对该条的解释，根据该条的规定可以看出，适用合同法解释二第二十四条的前提是当事人享有约定解除权（合同法第九十三条规定）或者法定解除权（合同法第九十四条规定），合同法解释二第二十四条系在赋予非解除权人异议权的同时，防止异议权人不提异议而使合同是否解除处于不确定状态，但并非赋予不享有约定解除权或法定解除权一方可以单方解除合同的权利，故涉案合同是否解除并不因七星电子公司在收到解除合同后三个月内未起诉而必然导致合同解除，因双方没有约定合同解除条件，本案仍需对原告聚力新能源公司是否享有法定解除权进行审查。
关于第二个争议焦点：原告聚力新能源公司认为，关于争议的第二批货物，根据双方的约定，被告通知的时间决定原告付款，原告付款时间又决定被告生产和交付，被告何时启动“通知”将直接决定第二批货物是否按约履行，而被告在2011年6月21日通知原告付款，该时间决定第二批货物不可能在约定履行期内完成。由于光伏行业是对生产营销时间和资本运作效率非常敏感的行为，双方在合同中对约定的交货期限非常紧张和精细，故被告逾期未交付第二批货物给原告造成重大经济损失，故原告享有法定解除权。被告七星电子公司认为，被告在2011年5月2日已履行了通知义务，根据合同约定原告应最迟在收到付款通知时支付第一批货物的尾款72万元，已构成违约，因原告未支付第一批货物的72万元和第二批货物的预付款，被告有权中止供货。
本院认为，根据合同约定，被告七星电子公司应当在2011年5月底前交付30台设备（从4月份开始交货），虽七星电子公司未从4月份开始交货，在2011年5月份才开始通知原告支付货款，未严格按照协议自2011年4月份开始交货，但只要在2011年5月底交付30台设备即不构成严重违约。在七星电子公司通知支付货款后，原告聚力新能源公司未履行支付货款的义务构成违约，被告七星电子公司有权行使先履行抗辩权并拒绝履行交货义务。另因聚力新能源公司与七星电子公司之间关于63台设备的总履行期为2011年7月底，双方对于交货期间并无特别约定，如果确如原告聚力新能源公司对于交货期间非常紧张和精细，聚力新能源公司在2011年5月底未交货时也应当履行必要的催告义务，现无证据证明聚力新能源公司履行催告义务，即使七星电子公司在2011年6月21日逾期一个月通知付款也不构成根本性违约，聚力新能源公司可以向七星电子公司主张因延期交货造成的损失而不应当对于数额高达5000万余元的合同径行解除。故本院认定聚力新能源公司无权解除合同，其于2011年7月1日向七星电子公司送达的解除合同通知不对七星电子公司发生解除合同的效力。
综上所述，因聚力新能源公司无权解除合同，对其主张七星电子公司退还预付款并承担利息的诉讼请求不予支持。对聚力新能源公司在庭审结束后仍然增加的诉讼请求，因超过法定期间，本院不予审理。对反诉原告七星电子公司的诉讼请求，因七星电子公司的第二批31台设备已生产完毕，七星电子公司主张聚力新能源公司支付第一批设备的余款72万元及第二批设备的30%预付款725万元并接收货物于法有据，本院依法予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第六十七条、第九十四条、第九十六条第一款、第一百零七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条、第一百三十四条第一款、第一百四十二条、第一百五十二条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十四条第三款之规定，判决如下：
一、驳回原告江苏聚力新能源有限公司的诉讼请求。
二、反诉被告江苏聚力新能源有限公司于本判决生效后十日内给付反诉原告北京七星华创电子股份有限公司人民币797万元并接收北京七星华创电子股份有限公司生产的HG1200单晶炉31台。
如反诉被告江苏聚力新能源有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费93894元（原告已预交），反诉案件受理费33809元（反诉被告已预交），均由江苏聚力新能源有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法院。根据国务院《诉讼费用交纳办法》规定，同时应向江苏省高级人民法院预交相应上诉案件受理费。江苏省高级人民法院开户行：中国农业银行南京山西路支行，账号：10×××75，汇款后将汇款凭证复印件交本院随卷移送。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条之规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。
审 判 长 翟广绪
审 判 员 王海军
代理审判员 程 晨
二〇一四年四月十七日
书 记 员 仕玉发
法律条文及上诉须知附录
一、法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十七条当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）
第二十四条当事人对合同法第九十六条、第九十九条规定的合同解除或者债务抵销虽有异议，但在约定的异议期限届满后才提出异议并向人民法院起诉的，人民法院不予支持；当事人没有约定异议期间，在解除合同或者债务抵销通知到达之日起三个月以后才向人民法院起诉的，人民法院不予支持。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第五十一条原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求，有权提起反诉。
第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。
离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
第一百五十二条判决书应当写明判决结果和作出该判决的理由。判决书内容包括：
（一）案由、诉讼请求、争议的事实和理由；
（二）判决认定的事实和理由、适用的法律和理由；
（三）判决结果和诉讼费用的负担；
（四）上诉期间和上诉的法院。
判决书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第三十四条当事人应当在举证期限内向人民法院提交证据材料，当事人在举证期限内不提交的，视为放弃举证权利。
对于当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证。但对方当事人同意质证的除外。
当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，应当在举证期限届满前提出。
二、上诉须知
根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：
当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。
上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报江苏省高级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。
本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。