河南省平顶山市卫东区人民法院民 事 判 决 书（2018）豫0403民初2583号原告：赵海峰，男，1986年7月28日出生，汉族，住平顶山市新华区。委托诉讼代理人：赵建岭，男，1961年8月24日出生，汉族，住平顶山市新华区。系原告赵海峰父亲。被告：河南瑞都世纪装饰工程有限公司，住所地平顶山市卫东区一矿路与北环路交叉口东50米路南。统一社会信用代码：91410400349517205B。法定代表人：程葆琳，经理。原告赵海峰与被告河南瑞都世纪装饰工程有限公司（以下简称“瑞都装饰公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年3月26日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告赵海峰及其委托诉讼代理人赵建岭到庭参加诉讼，被告瑞都装饰公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。赵海峰向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告双方于2016年12月12日签订的书面家庭居室装修工程施工合同，退还支付给被告的工程款58600元；2.判令被告赔偿违约损失10000元；3.本案诉讼费用被告承担。事实和理由：2016年12月12日，原告与被告签订了书面家庭居室装修工程施工合同，合同约定原告将位于平顶山市新华区天润小区5号楼8楼西南户两室两厅的住宅室内装修工程以包工包料的形式交给被告承做，工程总价款58600元，并承诺赠送原告等价值的礼品，工程款一次性付清，工期为2016年12月9日至2017年4月8日。合同签订后，原告支付了价款，被告却不按照合同的约定进行施工，经原告多次催促，被告才做了简单的水电、地面防水及地暖，时至今日被告依然没有按照合同约定履行义务，致使原告不能按时入住。被告的行为已经构成违约，故原告诉至法院，请求依法判决被告赔偿损失。瑞都装饰公司无正当理由未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。因被告未到庭参加诉讼，对原告提交的家庭居室装饰装修工程施工合同、精装细则、工程增项变更洽谈单、收据二份、照片、关于赠送业主礼品的申请、质检联系单等证据，经本院审查核实后予以确认并在卷佐证。根据当事人提供并经本院审查核实的证据，以及法庭调查情况，本院认定以下案件事实：2016年12月12日，原告赵海峰与被告瑞都装饰公司签订“家庭居室装饰装修工程施工合同”一份，约定原告将自己位于平顶山市新华区天润花苑小区5号楼8楼西南户两室两厅的住宅室内装修工程以包工包料的形式交给被告承做，工程总价款为58600元，工期为2016年12月9日至2017年4月8日，若因瑞都装饰公司原因逾期竣工，每逾期一天按照原告付款总额的0.1‰支付违约金。合同另约定了其他内容。另，2016年12月9日，原、被告经协商签订了“工程增项变更洽谈单”，显示增加项目五项，增加费用合计21710元。其中，地暖费用12800元、实木线条费用2100元（增加管理费210元）、电视背景墙（实木线条）费用3000元、餐厅背景墙（实木线条）费用3000元、阳台生态木吊顶费用600元。2017年6月15日，原、被告达成赠送业主礼品的协议，被告在“关于赠送业主礼品的申请”书上签章，显示：经协商，与业主（赵海峰）达成协议，赠送业主价值58600元的礼品。原告分别于2016年12月9日、2016年12月12日分两次向被告支付装修工程价款共计58600元，被告分别向原告出具收款收据共二份。在收到原告支付的款项后，被告进行了部分备料及装修工作，但未按照合同约定完成装修装饰工作，经原告多次催告，被告一直拖延未再进行装修装饰施工。原告在庭审中明确其要求赔偿违约损失10000元，“包含有损失、有违约金，损失包含利息5500元，是按照本金58600元银行同期贷款利率4.7%计算的，从签订合同之日2016年12月19日开始计算，计算两年；损失的房租2000元，是按照如房屋按时装修完工，出租房屋一年至少2000元。违约金2500元，是按照合同约定的违约金标准0.1‰计算，从2017年4月8日计算至庭审之日2018年5月15日。但是，被告约定的违约金太低，现在要求调高违约金，按照1‰计算违约金。”“没有证据，按照正常按期完工如出租房屋的市场出租价格，利息是按照银行贷款利率计算的。”庭审中，原告称，“被告开始施工了，但是没有按照合同约定的时间开始施工，我们一直催他们，大概是在2017年4月才开始施工的。现在施工的有地暖全部铺完，水电已经改完，防水也做了，餐厅、电视的背景墙都没有做完，只做了一个框，两个卧室的室内房顶的墙角线已经做好了，厨房卫生间的管道用石板包好了但是瓷砖没贴，整个房子地板都没有铺。”“施工具体的明细价款为精装细则上面的，具体施工是按照一平方米456元计算，剩余有地暖12800元、实木线条2310元、电视背景墙3000元、餐厅背景墙3000元、阳台生态木吊顶600元，这几项是按照工程增项变更洽谈单上的明细。”本院认为，当事人之间订立合同，自依法成立时生效，受法律保护，对当事人具有法律约束力。合同生效后，双方当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。本案中，原、被告之间签订的“家庭居室装饰装修工程施工合同”，系双方真实意思表示，符合法律规定，应为有效合同。合同生效后，原告依约支付了装修价款，但被告未按照合同约定进行施工，已经构成违约，后经原告多次催促，被告仍未按合同约定进行施工。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项的规定，“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合同期限内仍未履行的。”现原告要求解除与被告签订的“家庭居室装饰装修工程施工合同”，于法有据，应予支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”原告在庭审中自认被告已经进行了部分施工，其中“地暖全部铺完”，该部分价款根据协议约定为12800元，在合同解除后不应向原告返还，剩余价款45800元根据合同或协议约定不能确定具体明细，应依法向原告返还。关于原告诉请的违约损失，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款的规定，“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”双方在合同中约定的0.1‰违约金计算标准确实过低，原告在庭审中要求调高违约金，“按照1‰计算违约金”。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款的规定，“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”以及《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十八条的规定，“当事人依照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限。增加违约金以后，当事人又请求对方赔偿损失的，人民法院不予支持。”原告要求调整增加违约金，可以支持，即被告应自合同约定的竣工日期次日即2017年4月9日起，按照原告已付总价款58600元的1‰/天的标准向原告支付违约金损失，但是赔偿损失总额不得超过原告诉请的10000元。综上所述，原告赵海峰的诉讼请求，有事实根据和法律依据部分应予支持，没有事实根据或法律依据部分不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第九十四条第三项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条第二款，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：一、解除原告赵海峰与被告河南瑞都世纪装饰工程有限公司于2016年12月12日签订的“家庭居室装饰装修工程施工合同”，被告河南瑞都世纪装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告赵海峰返还装修装饰工程价款45800元。二、被告河南瑞都世纪装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告赵海峰按照1‰/天的标准赔偿支付58600元自2017年4月9日起的违约损失，但是赔偿损失总额不超过10000元。三、驳回原告赵海峰的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；如果未按本判决指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。案件受理费1515元，由被告河南瑞都世纪装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。审 判 长  赵烈贞审 判 员  张武杰人民陪审员  冯雪丽二〇一八年八月十七日书 记 员  朱小炜附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十八条当事人依照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限。增加违约金以后，当事人又请求对方赔偿损失的，人民法院不予支持。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。