安徽省定远县人民法院
民 事 判 决 书
（2018）皖1125民初3207号
原告：定远县路达沥青砼有限公司，住所地定远县程桥村十八岗，社会统一信用代码913411250680887667。
法定代表人：郑永杰，该公司总经理。
委托诉讼代理人：张万星，安徽会峰（定远）律师事务所律师。
被告：合肥市亿权建材有限公司，住所地合肥市撮镇镇合马路北华东国际建材中心J区104-2号，社会统一信用代码913401005957250855。
法定代表人：张良伟，该公司总经理。
被告:诸辙,男,1973年10月12日出生,汉族,住江苏省昆山市。
委托诉讼代理人：缪阳，安徽远泰律师事务所律师。
定远县路达沥青砼有限公司（以下简称路达公司）与被告合肥市亿权建材有限公司（以下简称亿权公司）、诸辙建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，于2018年7月30日公开开庭进行了审理，原告路达公司的委托诉讼代理人张万星、被告亿权公司的法定代表人张良伟，被告诸辙的委托诉讼代理人缪阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告路达公司向本院提出诉讼请求：1、判决俩被告立即偿付拖欠的工程款69万元及违约责任（以69万元为基数，自2015年2月11日起，按月利率2%，计算至清偿之日止）。事实与理由:被告合肥市亿权建材有限公司因承建定远县北极星商业广场路面工程，将其中的沥青路面工程发包给原告施工，2014年11月25日双方签订了《沥青面层施工合同书》，按照合同书约定被告公司必须于2015年2月10日前付清全部工程款并由被告诸辙提供工程担保，被告至今尚欠原告工程款69万元，经原告多次索要，可被告均以各种理由推托，无奈特具状请求人民法院依法判决。
被告亿权公司辩称：欠款是事实，我们是在2018年2月8日结算完；违约责任不同意，我认为违约责任应从结算完开始。
被告诸辙辩称：1.施工合同看，约定2015年2月10日为工程余款的还款期限，原告与我没有对担保时间做出约定，根据担保法26条，保证期限为2015年2月11日-2015年8月10日，因原告没有在该期限内主张担保人承但担保责任，担保人不再承担担保责任；2.被告亿权公司是否尚欠原告69万元，原告应当承担举证责任，综上，原告起诉我承担保证责任已经超出保证期限，请求驳回对我方诉请。
原告就其主张向本院提供二组证据及被告质证意见如下：
证据一、《沥青面层施工合同书》及施工面积结算单；证明2014年10月25日原告与被告亿权公司签订北极星商业广场施工合同，合同第7条约定被告应于2015年2月10日前支付全部工程款，并由被告诸辙担保，第8条3款约定若延期支付应按照合同总价款的0.5%每天支付违约金，该工程施工面积为20758.16平方米；
亿权公司质证认为：施工合同及清算单没有意见；
诸辙质证认为：合同第7条工程款上明确说到2015年2月10日为工程余款付款期限。原告起诉我方已经超出法律规定的担保时效。合同的真实性无异议；结算书是原告与亿权公司之间做出的，我方不知情；该证据系复印件，原告应当提供原件供法庭核对；
证据二、委托书一份，证明亿权公司至今仍欠原告工程款69万元。
亿权公司质证认为：委托书没有意见。
诸辙质证认为：委托书我方不知情，不予质证。
亿权公司、诸辙未举证。
本院对各方当事人所举证据认证意见如下：
（一）对原告路达公司所举证据的认证意见：
该两组证据相对方无异议，予以采信。
根据各方当事人举证、质证、本院认证及当事人当庭陈述，查明本案事实如下：
2014年11月25日，原被告签订了《施工合同书》。该合同书主要条款载明：一、工程概况：1、工程名称：定远县北极星商业广场。2、工程地点：定远县北极星商业广场路面；3、合同当事人：甲方：合肥市亿权建材有限公司，乙方：定远县路达沥青砼有限公司；二、工程承包范围及工程量：按甲方要求施工路面为AC-13沥青砼，厚度5cm，工程量约为15000平方米，单价66元/平方米。乳化沥青工程量约为1平方米，单价1元/平方米。乙方按照要求负责施工（拌合、运输、摊铺、碾压工序符合规范标准）。沥青混凝土最终数量按工程实际摊铺工程量结算，同时经甲、乙双方共同签字确认。合同总造价款约为人民币玖拾玖万元整；三、工程款结算方式为：1、工程开工前，甲方预付工程款的50%人民币50万元，余款总价的50%甲方必须于2015年2月10日前全部付清。如果出现不能按期支付的情况，由该工程的担保人诸辙承担全部余款。2、本工程最终结算价款以实际施工工程量计算；四、违约责任：1、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，否则应赔偿对方的经济损失。2、如果乙方不按技术规范要求施工和基层质量很好而造成的工程质量与安全事故，乙方自行承担造成的损失，其费用由乙方负责。3、甲方应及时向乙方支付工程款。若延期支付，则甲方向乙方支付按合同总价款的0.5%每天的违约金。
另查明：2014年12月7日，被告亿权公司盖章确认原告所施工面积为20758.16㎡。2018年2月8日，原被告进行结算，被告亿权公司尚欠原告工程款69万，并由亿权公司出具委托书一份，委托由诸辙代付该款项。
本院认为：综合各方举证、质证及诉辩意见，本案争议焦点是：1、本案争议的焦点是原告路达公司和被告亿权公司签订的《施工合同书》是否有效。2、原告路达公司主张亿权公司支付工程款69万元是否符合法律规定。3、原告路达公司主张的违约金是否应得到支持。4、被告诸辙是否应承担保证责任。
关于争议焦点1，原、被告所签订的合同是在公平、自愿和平等基础上签订的，且并不违反法律规定，故该合同为有效合同。
关于争议焦点2，从被告亿权公司于2014年12月7日和2018年2月8日为原告提供的“施工面积结算单”、《委托书》中可以认定，截止2018年2月8日亿权公司尚欠原告工程款69万元。
关于争议焦点3、根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。本院认为，涉案工程于2014年12月7日进行了结算，且合同中明确约定：“于2015年2月10日前付清全部工程款，逾期支付按照合同总价款的0.5%每天的违约金”。故原告要求被告亿权公司承担违约金的诉讼请求应予以支持。由于双方约定违约金过高，原告主张按月利率2%计算不违反法律规定，故对原告要求被告亿权公司承担违约金（以69万元为基数，按月利率2%，自2015年2月11日起计算至清偿之日止）的诉讼请求应予以支持。
关于争议焦点4、对于被告诸辙是否承担保证责任，因诸辙在2014年11月25日的《施工合同书》上签字担保，未约定保证方式，应认定为连带责任保证，又由于未约定保证期限，根据《中华人民共和国担保法》第二十六条连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。而本案原告无证据证明其在保证期间内向诸辙主张过权利，故对原告该项诉请，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条、第二百七十九条，《中华人民共和国担保法》第二十六条，之规定，判决如下：
一、被告合肥市亿权建材有限公司于本判决生效之日起三日内一次性偿还原告定远县路达沥青砼有限公司工程款69及违约金（以69万元为基数，自2015年2月10日起按照月利率2%计算至款付清时止）；
二、驳回原告定远县路达沥青砼有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费10700元，由合肥市亿权建材有限公司负担。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省滁州市中级人民法院。
审 判 长 胡成刚
人民陪审员 胡业霞
人民陪审员 陈玲琍
二〇一八年七月三十日
法官 助理 蒋书文
书 记 员 管守珍
附相关法条：
1.《中华人民共和国民法通则》
第一百三十四条承担民事责任的方式主要有：
（四）返还财产；
2.《中华人民共和国合同法》
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
3.《中华人民共和国担保法》
第二十六条连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。
在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。