镇江市润州区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）润民初字第530号
原告笪洪毅。
原告周菊英。
两原告共同委托代理人李德昌。
被告江苏金銮房地产投资开发有限公司，住所地：镇江市某某路100号明珠大厦820室。
法定代表人程长仁，该公司董事长。
委托代理人陈世斌、葛晓博，上海中申律师事务所律师。
原告笪洪毅、周菊英与被告江苏金銮房地产投资开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告笪洪毅、周菊英的共同委托代理人李德昌、被告江苏金銮房地产投资开发有限公司委托代理人葛晓博到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告笪洪毅、周菊英诉称：原告与被告于2009年3月1日签订了《商品房买卖合同》一份，原告向被告购买位于某路与某某路交汇处定名为“某园”的第7栋702室商品房一套总价款为545000元。被告违反合同约定，擅自更改设计图纸，未完成验收合格，采取虚假手段骗取了《备案表》，缺少消防电梯，消防验收不合格，不能完成交付。现起诉请求判令被告：1、承担违约金119355元（2010年1月至2011年12月）；2、限期履行交付房屋的义务；3、返还车库短少面积款12677元。
被告江苏金銮房地产投资开发有限公司辩称：争议建筑取得竣工备案表，原告诉请无事实及法律依据且已超过诉讼时效，请求依法驳回原告的诉请。
经审理查明：原、被告签订商品房买卖合同，合同约定，原告购买被告建设的某园7幢702室商品房，建筑面积126.12平方米、公摊面积19.93平方米，总价款545000元。交付期限为2009年12月31日，逾期不超过90日，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止按日向买受人支付已交付房价款的万分之三的违约金，合同继续履行；逾期超过90日，买受人有权解除合同，买受人要求继续履行合同的，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止按日向买受人支付已交付房价款的万分之三的违约金等。协议签订后，原告依约履行了支付购房款的义务，被告未能按约定的期限交付商品房。
2010年4月13日，某市建设工程质量监督站组织建设、设计、监理、施工单位对某园6号、7号、8号住宅楼工程进行竣工验收，认为竣工验收条件基本具备，验收程序基本符合要求，执行标准满足强制性标准及规范要求，同意参建各方对该工程的竣工验收意见。2010年4月16日，该站发布关于某园6号、7号、8号楼竣工验收有关情况的通告，监督意见认为6号、7号楼存在部分质量问题，同意边整改，边移交；8号楼存在消防电梯、地面高低差不符合规范要�等问题，必须整改到位后才能移交。2010年6月30日，经某市建设工程质量监督站监督，某园6号、7号楼工程竣工验收备案。
原、被告双方之后重新确认购房总价款为542019元，原告以此价款为计税金额向镇江市地方税务局缴纳了房屋买卖的契税。2011年10月，两原告领取了该房屋的产权证。产权证载明房屋建筑面积为125.43平方米。
2010年6月，原告还向被告购买某园7幢42号车库，预收款凭据载明面积为9.96平方米。经某市房产登记管理中心实际测绘，该车库面积为9.96平方米。
另查明，2011年7月5日，供水部门首次抄表显示，原告所购房屋2011年5、6两个月发生用水量125吨。2010年12月，供电部门首次抄表显示，原告所购房屋2010年10、11两个月发生用电量497度。
2011年，原告曾诉至法院。2013年3月份，原告又诉至本院要求被告承担违约金119355元（2010年1月至2011年12月）、履行房屋�付义务、返还车库面积短少的价款12677元。审理中，原告认为其在2012年春节前后取得房屋，未提交相关证据证实。被告辩称已通知原告收房，原告未前来办理交接手续，亦无证据证实。原告提交2014年5月6日某市公安消防支队某大队出具的关于“某园小区6-8#楼存在消防安全隐患”举报核查情况的报告复印件以及某质量技术监督局城区分局的公告复印件，证明6-8#楼消防严重不合格以及电梯超期未检，存在安全隐患。被告认为报告中所指的消防以及电梯问题是维修与保养问题，并非建设问题。原告提交网上消防备案信息复印件，认为按照程序性规定，被告必须要重新申请消防备案情况，但被告没有申请。原告还提交某园8#楼建设工程规划许可证及测绘成果表复印件，认为6-8号楼都存在测绘面积大于建设工程规划许可证面积的事实。被告提交房屋交接单复印件证明某园小�6、7、8号楼的大部分业主已经在2010年4月19日、20日、28日前来办理的交接手续，原告未办理交接手续并非被告原因造成。
上述事实，有原告提供的商品房买卖合同一份、产权证一份、现金完税证、关于“某园小区6-8#楼存在消防安全隐患”举报核查情况的报告复印件一份、某质量技术监督局城区分局的公告复印件一份、某园8#楼建设工程规划许可证及测绘成果表复印件一份、被告提供的房屋交接单复印件一份、测绘成果表复印件一份、本院依法调取的（2013）润民初字第215号民事判决书一份、本院立案庭出具的情况说明、某省电力公司某供电公司核查票、某市自来水公司营销分公司出具的用水情况表以及原、被告的陈述予以证实。
本院认为：原、被告于2009年签订商品房买卖合同、合同约定交付期限为2009年12月31日、被告逾期交付房屋、某园7号楼工程于2010年6月30日�工验收备案的事实清楚。关于原告实际占有房屋的时间，原告自称是2012年春节前后，无证据证实。被告辩称已通知原告收房，原告未前来办理交接手续，亦无证据证实。综合本案具体情况及原告所购房屋2011年5、6两个月发生用水量125吨、2010年10、11两个月发生用电量497度的事实，酌情认定在2010年10月底前原告已实际占有该房屋。现原告要求被告承担违约金的诉讼请求，依法应予支持，但违约金的计算期限为自2010年1月1日至2010年10月31日，具体数额为542019元×万分之三∕天×304天＝49432.13元。原告曾于2011年向法院起诉，并未超过诉讼时效。原告要求被告限期整改安全隐患，履行房屋交付义务的诉讼请求，根据相关法律的规定对房屋的转移占有，即视为房屋的交付使用，且某园7号楼工程已于2010年6月30日竣工验收备案，原告已实际占有该房屋，故对原告的该项诉讼请求，�院不予支持。原告主张的返还车库面积短少的价款12677元的请求，没有事实依据，对该诉讼请求，本院亦不予支持。原告提交的网上消防备案信息、某园8#楼建设工程规划许可证及测绘成果表，被告提交房屋交接单均为复印件且不能达到证明目的，本院均不予采信。至于原告提交的某市公安消防支队某大队出具关于“某园小区6-8#楼存在消防安全隐患”举报核查情况的报告以及某质量技术监督局城区分局的公告，认为消防严重不合格，电梯超期未检，存在安全隐患问题，属于后期的维护和管理问题，不属本案商品房预售合同纠纷的处理范围。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
一、被告江苏金銮房地产投资开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告笪洪毅、周菊英违约金49432.13元。
二、驳回原告笪洪毅、周菊英的其他诉讼请求。
案件受理费2687元，由原告笪洪毅、周菊英负担1682元，被告江苏金銮房地产投资开发有限公司负担1005元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省镇江市中级人民法院。
审 判 长 杜薇薇
人民陪审员 马卓毅
人民陪审员 姚向群
二〇一四年十月二十日
书 记 员 王 媛
附：上诉须知一份