河南省潢川县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫1526民初2978号
原告：王金菊，女，1972年6月25日出生，汉族，住潢川县。
原告：曾显德，男，1963年11月26日出生，汉族，住潢川县。
被告：冯驹，男，1971年12月9日出生，汉族，住潢川县。
委托代理人：邓开元，河南捷达律师事务所律师。
原告王金菊、曾显德与被告冯驹建筑设备租赁合同纠纷一案，本院于2017年6月30日作出（2017）豫1526民初1422号民事判决，宣判后，被告冯驹不服，向信阳市中级人民法院提起上诉。信阳市中级人民法院于2017年9月25日作出（2017）豫15民终2511号民事裁定，裁定：撤销本院（2017）豫1526民初1422号民事判决；发回本院重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告王金菊、曾显德，被告冯驹、委托代理人邓开元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告王金菊、曾显德诉称，2013年12月3日，王金菊、曾显德与冯驹签订《钢管扣件租赁协议书》。合同签订后，王金菊、曾显德依约履行了出租钢管、扣件的合同义务。2015年10月15日，经双方结算，冯驹欠租赁款136610元及丢失租赁物12612元，合计149222元。经多次催要，冯驹除给付部分款外，剩余69222元一直拖欠未还，故请求法院判令：1、冯驹给付租赁费用69222元及利息（利息自2015年10月15日起，按银行同期贷款利率计算至付清之日止）；2、冯驹承担本案诉讼费用。
被告冯驹辩称，1、王金菊、曾显德没有按约定履行供货义务，致使工程停工9天，造成损失89460元，依法应予抵扣；2、根据本地建筑钢管租赁习惯和法律规定，因租赁期间遇到不可抗拒原因造成停工，应减、免租赁费用；3、对王金菊、曾显德提供的《结算清单》不予承认；丢失租赁物没有进行核算，数额不清楚，截止到2015年10月15日，租赁费总金额应为119107元。现双方账目不清，先进行结算，我方损失折抵租赁费。
经审理查明：2013年5月3日，河南飞鸿建筑集团有限公司与冯驹签订《金星康居社区D区3#楼清包发包合同》，由冯驹承包潢川金星康居社区D区3#楼施工工程。2013年10月2日至2013年11月4日期间，曾显德、王金菊将钢管、扣件等建筑设备租赁给冯驹，用于潢川金星康居社区D区3#楼工程外墙施工。冯驹收到钢管、扣件等建筑设备租赁物后，在《租赁出库单》上签收；冯驹退还钢管、扣件等建筑设备租赁物后，由曾显德或王金菊在《租赁入库单》上签收。2013年12月3日，曾显德、王金菊（甲方）与冯驹（乙方）补签了《钢管扣件租赁协议书》，该《协议书》约定：“一、将金星工地新农村社区2期3#工程外墙所用钢管和扣件全部由甲方供货；二、钢管每天0.012元/米、扣件每天0.008元/个、顶丝每天0.10元/个，然后到甲方指定地点自提，来回运费由乙方承担；三、乙方交付定金或付款方式：定金无；按照乙方所用钢管、扣件数量，以甲方出库数量为准；春节前预付甲方租金50%；拆架子归还时结清甲方全部租金；四、甲方提供材料，都是定尺、标准尺寸，无弯曲、变形；乙方还时，如发生上述不符合，甲方要求向乙方提出索赔（或丢失）：钢管13元/米，扣件5.5元/个，顶丝13元/个；五、甲、乙双方共同遵守本合同，不准违约，任何方违约应承担经济损失。如果乙方未按期足额交付租金或其他违约行为，甲方有权解除合同，并将租赁物调回，定金不退还乙方，乙方还要补交所欠租金及赔偿给甲方造成的经济损失；六、未尽事宜，双方协商，本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，签字生效”。曾显德、王金菊，冯驹均在合同上签名。租赁期间，冯驹已给付租赁费80000元，后双方因租赁费结算发生纠纷，原告诉讼来院。
诉讼中，冯驹提出因曾显德、王金菊不能及时提供租赁物，造成停工经济损失89460元应抵扣租赁费。
双方的争议焦点其一为：冯驹应支付租赁费用多少元？尚欠租赁费用多少元？
原告曾显德、王金菊认为：截止2015年10月15日，冯驹应付租赁费136610元，丢失租赁物12612元，合计149222元。扣除已支付租赁费80000元，尚欠69222元。为支持其主张，向法庭提交以下证据：
1、《钢管扣件租赁协议书》1份；
2、《租赁物出库单》43张；
3、《租赁设备入库单》31张；
4、《结算清单》1份（结合出库、入库单电脑生成的），证明冯驹欠租赁等费用149222元的事实。
被告冯驹的质证意见：冯驹持有的41张《租赁物出库单》与王金菊、曾显德提交《租赁物出库单》一致的，都认可；不一致的以王金菊、曾显德提交的《租赁物出库单》为准。
本院认证，冯驹提交的41张《租赁物出库单》与王金菊、曾显德提交的41张《租赁物出库单》完全一致；王金菊、曾显德提交的另外2张《租赁物出库单》有冯驹的签名，冯驹也认可，本院确认王金菊、曾显德提交的43张《租赁物出库单》、31张《租赁设备入库单》真实、有效。据此，自2013年10月2日起，截止2015年12月3日，冯驹应支付钢管租赁费82262.05元；损坏（丢失）钢管324.45米，需赔偿4217.85元；冯驹应支付扣件租赁费51553.24元；丢失扣件1401套，需赔偿7705.5元；截止至2015年5月7日，冯驹应支付顶管租赁费919.76元；丢失顶管131个，需赔偿406元；截止至2013年12月26日，冯驹应支付顶丝租赁费810元。以上租赁费及损（丢）失赔偿款合计147874.4元（以上截止日期，均为冯驹最后一次退还该类租赁物的日期，此日期后未退还均按损坏、丢失计算赔偿，不再计算租金），扣除已支付租赁费80000元，冯驹尚欠租赁费用67874.4元。
二、冯驹提出的停工损失是否可以抵付租赁费？
冯驹主张王金菊、曾显德没按合同及时供货，给其造成89460元损失，应抵付租赁费。为支持其诉讼请求，当庭提交以下证据：
1、《金星康居社区D区3#楼清包发包合同》1份；证明目的：其承建了金星康居社区D区工程的事实；2、2013年11月5日至2013年11月14日期间，停工损失《清单》1张（附《收条》5份）。证明目的：王金菊、曾显德停止供应钢管而停工9天，损失89460元。
原告王金菊、曾显德的质证意见：1、对证据1无异议；2、冯驹所述损失是在双方签订合同（2013年12月3日）之前，如果真造成损失，应当在签订合同时提出，故冯驹所述不属实；3、冯驹打电话，我们才会供应租赁物；后来冯驹没有打电话了，就没有供货了。
本院认证，《合同法》第九十九条第一款规定：当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销，但依照法律规定或者按照合同性质不得抵销的除外。据此，冯驹主张抵销的是损失，而非到期债权，不符合债务抵销的条件，王金菊、曾显德又不予认可，故冯驹主张的损失赔偿金不能抵销其应付租赁费。
本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。出租人应当按照约定将租赁物交付承租人，并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。承租人约定妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物毁损、灭失的，应当承担损害赔偿责任。承租人应当按照约定的期限支付租金。结合本案，王金菊、曾显德与冯驹签订的租赁合同系双方当事人真实的意思表示，且已实际履行，该合同合法有效，双方均应按约定履行各自义务，现冯驹未能按照约定的期限履行支付租金义务，应承担本案责任。双方合同约定：拆架子归还时结清甲方全部租金。冯驹最后一次退还租赁物的时间为2015年12月3日，此时，绝大部分租赁物已经退还，可视为“拆架子归还时”，应结清租赁费，逾期应承担相应的利息损失。冯驹主张损失赔偿抵销租赁费用，因其主张与本案不属同一法律关系，且独立于王金菊、曾显德的诉讼请求之外，未提起反诉，故可另行主张权利。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十三条第一款第（八）项、《中华人民共和国合同法》第八条、第九十九条第一款、第二百一十二条、第二百一十六条、第二百二十二条、第二百二十六条的规定，判决如下：
一、限冯驹于本判决生效之日起十日内支付王金菊、曾显德租赁费用67874.4元及利息（利息自2015年12月4日起，参照中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算至本判决确定支付之日止）。
二、驳回王金菊、曾显德其他诉讼请求。
本案受理费1530元，由冯驹承担1480元，王金菊、曾显德承担50元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省信阳市中级人民法院。
审 判 长 刘鸿钧
人民陪审员 王道德
人民陪审员 王道秀
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 郑 强