重庆市万州区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）万法民初字第06445号
原告周道川，男，1970年9月20日出生，汉族，住重庆市云阳县龙塘乡。
委托代理人黄印，重庆市万州区太白法律服务所法律工作者（特别授权）。
被告张小平，女，1963年3月9日出生，汉族，住重庆市万州区青年路。
委托代理人沈远贵，男，1940年3月19日出生，汉族，住重庆市万州区白岩一支路（特别授权）。
委托代理人张世荣，男，1965年2月7日出生，汉族，住重庆市万州区白岩书院。
被告重庆三角洲建筑装饰设计有限公司，住所地重庆市渝中区中山一路85号中天大厦4楼，注册号500103000128233。
法定代表人秦大辉，经理。
委托代理人童文祥，系该公司业务经理，住重庆市渝中区李子坝正街（特别授权）。
原告周道川与被告张小平装饰装修合同纠纷一案，本院于2013年8月28日立案受理，依法由审判员谢瑜独任审判，适用简易程序于2013年10月31日公开开庭进行了审理。本案审理中，根据原告周道川的申请，依法追加重庆三角洲建筑装饰设计有限公司（以下简称三角洲装饰公司）为被告参加诉讼。本院于2013年11月27日依法将本案转为普通程序，由审判员谢瑜担任审判长，与人民陪审员牟萍、姚玉菊组成合议庭，于2014年1月20日公开开庭进行了审理。原告周道川及委托代理人黄印与被告张小平及其委托代理人沈远贵、张世荣、被告三角洲装饰公司的委托代理人童文祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告周道川诉称，2013年5月27日，原告与被告张小平达成口头协议，由被告张小平提供材料及工人为原告的宾馆贴墙纸装修，材料用不完退还。之后，原告与被告三角洲装饰公司口头对价格达成30元／平方米，包括材料款和人工工资。协议约定的是原告的两个宾馆一起贴完墙纸。因两个宾馆一起贴完墙纸，25000元不够，就先付25000元，做完一个宾馆后，再做另一个宾馆。原告先后三次分别支付被告张小平装修款2000元、8000元、15000元，共计25000元。被告张小平在原告宾馆对面的一家宾馆签订一个19元／平方米的装修协议。两个宾馆实际付钱的均是原告。被告张小平只履行了部分装修义务后，不再继续履行，现在为止装修还没有完工，原因是装修的材料被告没有拿来。被告实际贴墙纸、人工工资约19000元，应退还预付款5600余元。二被告辩称约定的是单价30元／平方米，人工工资12元／平方米，没有证据证明。且二被告出示原告写的结算清单中，4卷×1830元／卷，每卷61平方米，证明贴墙纸的价格是30元／平方米。被告张小平与原告有口头协议，而且直接收取了原告的工程款，被告张小平有义务与原告进行结算，并退还剩余款项。请求判令解除原告与被告签订的房屋装修协议、二被告连带退还房屋装修款16000元及从2013年6月27日起按银行同期贷款计算至支付完毕为止的利息。
被告张小平辩称，原告诉我的主体不适格。原告诉我签订《房屋装修协议》与《口头协议》不仅自相矛盾，而且于法无据。原告与第三人口头约定装修来安宾馆，与装修人因拖延支付装修费停工后，把装修纠纷责任转嫁于我，纯属无稽之谈。我当时与原告约定的是装饰材料款40元／平方米，原告不同意，我就叫原告直接与被告三角洲装饰公司的童文祥联系，30元／平方米的价格是原告与童文祥谈的，不包括人工工资12元／平方米。我收取的材料款也是交给了童文祥。我于2013年6月27日给原告出具的收款是15000元减作收条10000元后余款应是5000元，写成25000元实属笔误，原告当天并没有支付我25000元。原告有一个算账的单据，合计应付款是20349.60元。原告请求的16000元不知是怎样计算出来的。材料款总计28828.60元，原告拖欠材料款13828.60元。按原告的计算为28218.60元，相差的610元，是原告将大理石墙纸40元／平方米剔减成30元／平方米。原告违约不支付人工工资而停工。被告是根据原告的需要提供材料，双方也没有约定退货，原告要求退货不成立。请求驳回原告的诉讼请求。
被告三角洲装饰公司辩称，被告张小平与原告联系装修40元／平方米，原告只同意30元／平方米，被告张小平与我公司童文祥联系。因是我公司在万州做的第一家业务，可以对原告优惠。童文祥到万州与原告直接协商价格，30元／平方米材料款，人工工资12元／平方米另外计算。因为重庆市来到万州有差旅费、住宿费、生活费等，人工工资要另外计算。原告说不签协议，直接找被告张小平联系。因为签协议，要交税，我公司要收管理费。被告张小平收取原告的25000元，交给了我公司童文祥。原告宾馆的面积1200-1400平方米，约定30元／平方米，加上人工费约45000元。原告支付了20000多元，余下的款项没有支付的情况下，我公司才没有供货。装修做了一大半，原告才说不做了。材料是原告计算定的，给的定金2000元。墙纸是针对不同客户的，每个客户要求的花色不一样，不可能退货。不同意原告的诉讼请求。
经审理查明，原告系万州区白岩路迎安招待所业主。被告张小平系被告三角洲装饰公司职工。被告三角洲装饰公司的经营范围为销售建筑材料、装饰材料、建筑室内、室外装修装饰工程等。
2013年5月，被告张小平与原告协商原告开办的来安宾馆（实际上是万州区白岩路迎安招待所）的装修贴墙纸，因原告不同意被告张小平提出的墙纸单价40元／平方米的价格，被告张小平与被告三角洲装饰公司业务经理童文祥联系，童文祥答复在万州做的第一家，可以优惠。事后，原告与童文祥协商墙纸单价为30元／平方米，人工工资每平方米12元。童文祥安排工人进行了贴墙纸施工。原告分三次给付被告张小平现款25000元，被告张小平将25000元交给了童文祥。被告张小平于2013年6月27日给原告出具的《收条》载明：今收到来安宾馆第二次收款现金15000元（注：此前收款收条10000元作废），合计收款25000元。2013年7月10日，被告张小平与在原告同一层楼的君悦宾馆（原告与他人合伙经营）签订了一份墙纸单价为19元平方米的协议，双方产生纠纷，原告未再支付墙纸货款，被告三角洲装饰公司停止了供货及贴墙纸的施工。原告向被告张小平出具了一份计算清单，内容为“一次：4卷×1830=7320元，二次：11卷×1830=20130元，另一卷14米＋7米=21米×1.22=25.62×30=768.6元，总共15卷-余下4.3卷=10.7卷×1830=19581元。应付20349.6-扣5%=1014.83=19334.8元，已收25000元-19334.8=5665.2元。”被告三角洲装饰公司提供的墙纸总计940.62平方米（61平方米×15卷＋25.62平方米），价款总计为28218.60元；贴墙纸678.32平方米，人工工资为8139.84元（678.32平方米×12元／平方米）。2013年8月20日，原告按每平方米12元支付了君悦宾馆贴墙纸人工工资。
另，本院在追加被告三角洲装饰公司参加诉讼之前，被告张小平向本院举示了被告三角洲装饰公司出具的《证明》，主要内容为：原告诉被告张小平纠纷一案的主体不是张小平，应是该公司为被告主体，张小平系该公司装饰材料业务员，不具有诉讼主体资格。
本院认为，原告与被告三角洲装饰公司均认可口头达成贴墙纸的协议，且被告三角洲装饰公司具有室内装饰的资质。因此，双方的装饰装修合同成立，且有效。原告诉称30元／平方米的价格包括人工工资，二被告均否认，原告又未能举证证明，本院不予认定。原告预付墙纸货款25000元，而被告三角洲装饰公司提供了28218.60元的墙纸。原告因被告张小平与君悦宾馆签订的墙纸单价19元／平方米，低于其与被告三角洲装饰公司的30元／平方米而未再支付墙纸货款的行为，属于违约行为。合同履行中，被告三角洲装饰公司按约定提供了墙纸，组织工人进行了贴墙纸的施工，无违约行为。原告要求解除房屋装修协议、二被告连带退还房屋装修款16000元及利息的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条之规定，判决如下：
驳回原告周道川的诉讼请求。
案件受理费200元，由原告周道川负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。并向该院预交上诉案件受理费，上诉期满后七日内仍未预交上诉案件受理费且未提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 谢 瑜
人民陪审员 牟 萍
人民陪审员 姚玉菊
二〇一四年二月二十五日
书 记 员 张 燕