北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2014）朝民初字第15976号原告北京阳光天女传媒有限公司，住所地北京市朝阳区安家楼50号院A6号楼。法定代表人邢晶，执行董事、经理。委托代理人高波。委托代理人王天慧，北京市京银律师事务所律师。被告东方爱智（北京）信息技术有限公司，住所地北京市丰台区丰桥路8号院甲15号1层25。法定代表人曾永红，首席执行官。委托代理人赵文婷。原告北京阳光天女传媒有限公司（简称阳光天女公司）与被告东方爱智（北京）信息技术有限公司（简称东方爱智公司）计算机软件开发合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阳光天女公司的委托代理人高波、王天慧，东方爱智公司的委托代理人赵文婷到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。阳光天女公司起诉称：2013年7月17日，我公司与东方爱智公司签订了《天下女人APP委托制作协议书》，约定由我公司委托东方爱智公司进行天下女人APP的设计、制作、开发。合同总价款为180000元。合同签订后，我公司依约向东方爱智公司支付了第一笔款项72000元。双方合同约定开发工作期限为2013年7月15日至2013年9月30日。东方爱智公司应该在此期限内完成开发工作，并将工作成果交付我公司进行验收。但时至今日，虽经我公司多次催促，东方爱智公司仍未将该协议约定的工作成果交付我公司进行验收。依据合同，在东方爱智公司逾期交付的情况下，我公司有权解除合同并要求其支付违约金。现我公司诉至法院请求判令解除我公司与东方爱智公司之间签署的《天下女人APP委托制作协议书》，由东方爱智公司返还我公司预付款72000元，并支付违约金18000元以及上述款项自2014年4月2日至款项付清之日的利息损失。东方爱智公司答辩称：因为阳光天女公司在涉案项目的开发过程中不断提出修改意见，而且对我公司的修改方案反馈很慢，故导致涉案项目的延期，原因不在我公司；阳光天女公司称其按时付款，但实际上其付款时间比合同约定延迟了10多天；事实上我公司已经做好了涉案天下女人APP软件项目，仅是存在bug，即程序上的小错误，阳光天女公司要求不存在任何bug是不现实、不合理的。且双方合同中已经约定软件上架后我公司可以免费维护2年，前述程序上的bug可以在这两年内修正。故我公司不存在违约行为，不同意阳光天女公司的诉讼请求，请求法院予以驳回。经审理查明：2013年7月17日，阳光天女公司（甲方）与东方爱智公司（乙方）签订了《天下女人APP委托制作协议书》，双方约定甲方委托乙方设计、制作、开发天下女人APP；乙方向甲方提交相关UE／UI确认稿后，甲方需在收到确认稿的3个工作日之内将修改意见集中以书面形式提交到乙方，乙方根据甲方提供的修改意见正式文档进行修改，修改后再次提交给甲方确认，乙方均应按甲方要求及时间进行修改直至甲方满意；对甲方提出的在本协议及其附件中约定的工作内容范围内的合理修改要求，乙方应尽力协助完成，对甲方提出的超出本协议及附件中约定的工作内容范围的需求或委托，需另计工时及费用，实际工时及具体费用由双方另行协商确定，达成一致后，双方需以书面形式签订相关补充协议来确保双方利益；乙方应当在协议约定的开发工作期限（2013年7月15日至2013年9月30日）内完成本协议及其附件约定的工作内容，并将工作成果交付甲方进行产品验收。在2013年9月30日前完成并向甲方交付如下内容：天下女人APP的iPhone3、iPhone4、iPhone5版本，iPad版本，原生Android800＊480屏幕版本，原生Android1280＊7201280＊800960＊540854＊480屏幕版本，PHP＋Mysql的后台；若乙方未按上述期限交付工作成果，则每逾期一日，乙方应当向甲方支付相当于本协议项下制作费用总额1%的违约金，若逾期超过10日，则甲方有权解除本协议，甲方不再支付剩余协议款项，且乙方应退还预付款并向甲方支付相当于本协议项下制作费用总额10%的违约金；制作费总额为180000元，协议生效后，自乙方向甲方开具与本协议制作费总金额一致的增值税专用发票后的3个工作日内，甲方应向乙方支付相当于本协议项下制作费总额40%的预付款72000元；天下女人APP应用在全部Android主流应用商店上架后3个工作日内，甲方应向乙方支付相当于本协议项下制作费总额55%的款项99000元；天下女人APP自Android及iOS应用商店上架后维护满一年后的三个工作日内，甲方应向乙方支付相当于本协议项下制作费总额5%的款项9000元；协议生效后，如甲方在三十日内未按约定支付预付款，则乙方有权利相应顺延工作成果的交付日期，延期超过10个工作日以上，乙方有权利单方解除合同；该协议约定的项目及乙方全部工作成果的知识产权及使用权和所有权归属甲方，乙方向甲方交付全部工作成果并由甲方验收时，乙方应当以电子文件等书面形式向甲方交付本协议项下所有源文件，具体交付方式由甲乙双方另行协商确定。该合同后附《天下女人APP客户端开发服务报价单》作为该合同附件，该报价单载有关于天下女人APP项目的具体事项、说明、单人单价、工时以及价格等信息。2013年7月23日，东方爱智公司向阳光天女公司开具了金额为72000元的技术开发费发票。2013年8月7日，阳光天女公司向东方爱智公司支付合同预付款72000元。合同履行中，2013年7月19日阳光天女公司工作人员高波向东方爱智公司工作人员闯可发送了涉案APP项目前台与后台的需求文档。此后，双方对涉案项目的UE和UI设计方案通过多次沟通修改进行了确认。至2014年1月7日，闯可向高波发送了涉案项目手机端APP安装包。同时称程序中尚有未测试修改的项目以及未解决的问题，并承诺进行修改。但此后双方未再联系。2014年3月11日，东方爱智公司项目经理闫建军向高波发送电子邮件称闫建军自2014年2月10日开始接手天下女人APP项目，项目已经完成90%，表示因双方责任涉案项目调测工作迟迟不能结束。同时表示经公司领导商议决定，建议双方友好终止合同，由东方爱智公司将项目一切文档及源代码交付阳光天女公司，阳光天女公司也不需再支付任何款项。本案审理中，经勘验，东方爱智公司向阳光天女公司所发送的程序安装包文件在安卓手机安装，存在无法翻页、文字显示不全、缺少登陆入口、无法正常页面跳转等无法正常运行的问题。庭审中，东方爱智公司认可其未完成涉案项目软件的开发工作，同时表示因阳光天女公司尚未支付后续款项，故至今未向其交付任何软件源代码及最终版APP的工作成果。上述事实，有《天下女人APP委托制作协议书》、发票、银行支付业务回单、双方往来电子邮件网页打印件、软件测试包及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：依法成立的合同受法律保护。本案中阳光天女公司与东方爱智公司于2013年7月17日签订的《天下女人APP委托制作协议书》系双方真实意思表示，且内容未违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。双方均应依据该协议履行各自义务。依据双方合同约定，在2013年9月30日前完成涉案天下女人APP软件的开发，并将工作成果即所有源文件交付阳光天女公司验收系东方爱智公司应履行的合同义务，但依据庭审调查的事实以及东方爱智公司自认，其没有提交软件源码及最终的工作成果，故本院认定东方爱智公司未完成涉案软件的开发工作，亦未履行向阳光天女公司交付工作成果的合同义务，构成根本违约。因双方合同并未约定东方爱智公司工作成果交付义务的履行应以阳光天女公司后续合同款项的支付为前提，故东方爱智公司据此抗辩履行交付义务的主张，无合同依据。同时，因双方合同明确约定了在东方爱智公司逾期超过10日的情况下，阳光天女公司有单方解除合同的权利，故对阳光天女公司要求解除双方合同的诉讼请求，本院予以支持。关于东方爱智公司主张系阳光天女公司原因导致项目延期的抗辩，本院认为，对于阳光天女公司在涉案项目开发过程中的修改要求，双方合同明确约定了对阳光天女公司提出的在约定工作内容范围内的合理修改意见，东方爱智公司应尽力协助完成，对于超出工作内容范围需另计工时的由双方协商另行签订补充协议。现东方爱智公司未举证证明阳光天女公司的修改意见超出了原合同范围，或双方已达成了新的合意，故于此阳光天女公司不存在过错；东方爱智公司指称阳光天女公司存在反馈意见迟延，但其未明确指出阳光天女公司存在延迟反馈的具体事实，对此本院不予采信；对于东方爱智公司称阳光天女公司存在支付预付款逾期的情况，本院认为虽阳光天女公司实际支付预付款的时间距东方爱智公司开具发票时间已超过合同约定的3个工作日，但双方合同另约定仅在双方合同生效后30日内阳光天女公司未支付预付款，东方爱智公司才有权相应顺延工作成果的交付日期，上述情况并不构成东方爱智公司的抗辩理由。故对东方爱智公司主张系阳光天女公司原因导致项目延期的抗辩，本院不予支持。本案中，因双方合同明确约定了因东方爱智公司原因导致合同解除后，东方爱智公司所应负担的返还预付款以及支付违约金的责任，故对阳光天女公司要求返还预付款72000元的诉讼请求，本院予以支持。同时因双方合同明确约定了违约金的计算标准，且阳光天女公司所主张金额亦未超过相关法律规定的范围，故对此项诉讼请求，本院亦予以支持。关于阳光天女公司所主张的利息应属于经济损失的范畴，在本院支持其违约金请求的情况下，因阳光天女公司未举证证明违约金不足以弥补其经济损失，故对此项请求，本院不再予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款、第一百一十四条第一款之规定，判决如下：一、解除原告北京阳光天女传媒有限公司与被告东方爱智（北京）信息技术有限公司于二〇一三年七月十七日签订的《天下女人APP委托制作协议书》；二、被告东方爱智（北京）信息技术有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告北京阳光天女传媒有限公司合同预付款七万二千元；三、被告东方爱智（北京）信息技术有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告北京阳光天女传媒有限公司违约金一万八千元；四、驳回原告北京阳光天女传媒有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2089元，由原告北京阳光天女传媒有限公司负担36元（已交纳），由被告东方爱智（北京）信息技术有限公司负担2053（于本判决生效之日起七日内交纳）。财产保全申请费920元，由被告东方爱智（北京）信息技术有限公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审 判 长  林子英代理审判员  董倚铭代理审判员  巫 霁二〇一四年六月十八日书 记 员  谭雅文