陕西省渭南市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）渭中民二终字第00092号
上诉人（原审被告）西安重装渭南光电科技有限公司。
法定代表人葛福军，该公司董事长。
委托代理人陈琳，陕西法智律师事务所律师。一般代理。
被上诉人（原审原告）西安万科时代系统集成工程有限公司。
法定代表人刘剑宏，该公司经理。
委托代理人毛远业、王琳，系陕西国能律师事务所律师。一般代理。
上诉人西安重装渭南光电科技有限公司与被上诉人西安万科时代系统集成工程有限公司买卖合同纠纷一案，不服渭南市临渭区人民法院（2014）临渭民初字第03045号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，上诉人西安重装渭南光电科技有限公司委托代理人陈琳与被上诉人西安万科时代系统集成工程有限公司委托代理人毛远业、王琳到庭参加诉讼，上诉人西安重装渭南光电科技有限公司法定代表人葛福军与被上诉人西安万科时代系统集成工程有限公司法定代表人刘剑宏未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审认定，2011年11月15日原告万科公司作为乙方（供方）与被告重装公司作为甲方（需方）签订产品购销合同书（后附澄合煤机公司灯具技术协议）一份，约定原告向被告提供LED灯具及路灯灯杆，合同内容为：第一条1、产品采购清单：1、LED高棚灯，200盏；2、LED路灯，35盏；3、LED投光灯，5盏；4、路灯灯杆，35套；合计：884600元；…第三条产品的交货方法、运输方式、到货地点、交货时间和费用负担1、交货方法乙方送货2、运输方式：汽车运输3、到货地点：西安重装渭南光电科技有限公司4、交货时间：2011年12月20日5、运输费用由乙方承担。第四条产品验收1、货到后由甲方组织按交货清单、产品技术资料进行验收。2、如出现随机配件短缺，产品功能缺陷等质量问题（认为或不可抗力因素除外），甲方应一面妥善保管，一面在收货后3个工作日内向乙方提出书面异议，保修期后乙方负责维修（不包含人工及维修设备费用），甲方只需承担维修的工本费。3、如甲方未在规定期限内提出书面异议，即视为所交产品符合合同规定。4、乙方在接到甲方书面异议后，应在3个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第五条产品保修期本合同所列产品保修期为1年，甲方收货验收合格之日起开始计算。第六条付款及结算方式1、本合同总金额：884600元2、自本合同生效后甲方预付合同总金额30%给乙方；甲方收到合同第一条对应之货品及对应增值税发票等相关资料并验收合格后，付本合同总金额60%货款给乙方；合同总金额10%余款在质保期结束后支付（如在质保期将结束时有换货处理情况，质保期应予以延期，本合同余款10%在所换货物验收合格后支付）。3、验收时间：收到货后二十个工作日。第八条违约责任（3）甲方未及时支付乙方应付货款，超出付款期五个工作日以上时，甲方按每延迟一日支付乙方应付价款千分之三违约金。以上有原告法定代表人签字单位盖章及被告单位盖章。2012年6月26日被告重装公司向原告万科公司支付442300元。被告重装公司收取原告万科公司的货物为合同第一条产品采购清单中的LED高棚灯200盏，LED投光灯5盏。原告万科公司共十一次向被告重装公司开具上述产品的增值税发票共计743200元。被告重装公司下余原告万科公司300900元未付。
原审认为，原告万科公司与被告重装公司签订的产品购销合同内容真实、形式合法，且未违反有关法律法规的强制性规定，对其效力依法应予以确认。原告万科公司主张要求被告支付下余货款300900元，被告重装公司对该数额予以认可，但认为原告所交产品存在质量问题违约在先及未按合同约定交付相关资料，被告有权拒绝付款。本案实际履行中被告未按合同约定的合同生效日2011年11月15日支付预付款，原告亦未在合同约定交货日2011年12月20日发货，审理中被告表示原告延迟发货其未催要，是同意原告延期发货；被告称其2012年6月26日向原告支付总金额50%的货款442300元，并于2012年7月3日仅接收产品采购清单中1和3项LED高棚灯200盏、LED投光灯5盏，其余2、4项原告未经被告同意擅自未予发货，但现表示同意终止履行该两项。原告主张2、4项未发货是由于被告取消订单，但无证据予以证明，且无法说明其发送1、3项产品的日期，故应以被告认可的收货时间视为原告发货时间；审理中原告亦同意终止履行。被告抗辩主张原告所交货物存在质量问题，根据被告提交的单方制作检验报告及检测报告证明该主张没有合同约定，无法认定；由于合同第四条约定“产品验收1、货到后由甲方组织按交货清单、产品技术资料进行验收。2、如出现随机配件短缺，产品功能缺陷等质量问题（认为或不可抗力因素除外），甲方应一面妥善保管，一面在收货后3个工作日内向乙方提出书面异议，保修期后乙方负责维修（不包含人工及维修设备费用），甲方只需承担维修的工本费。3、如甲方未在规定期限内提出书面异议，即视为所交产品符合合同规定”，被告在收货后未提出书面异议，怠于行使提出异议的权利，应视为其认可原告所交产品符合合同规定，被告提出原告应交付的货物合格证、产品规格书、出货检验报告相关资料亦是用来说明产品合格的，故被告关于原告货物存在质量问题抗辩不成立，应当向原告支付下余货款300900元，并承担违约责任。原告主张被告拒付货款构成违约，应支付从2012年12月28日至2014年10月31日的违约金损失，提出双方合同约定的“每延迟一日支付乙方应付价款千分之三违约金”，被告认为该约定过高，要求按原告实际损失或同期银行贷款利率上浮30%为上限予以减少，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条之规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。…约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”，被告请求适当减少符合法律规定，依照《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条之规定，以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算为宜。原告主张违约金起算为2012年12月28日，该日期为合同约定的付款时间2011年12月20日起算一年保质期，在计算三个工作日的检验期。由于原告实际发货日应为2012年7月3日，质保金按实际总金额10%为74320元，下余金额300900元与质保金74320元之差226580元的违约金从2012年7月3日起算；质保金的违约金应从质保期一年后即2013年7月3日计算。依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告西安重装渭南光电科技有限公司限本判决书生效后十日内支付原告西安万科时代系统集成工程有限公司货款300900元及违约金（226580元的违约金从2012年7月3日算至2014年10月31日，74320元的违约金从2013年7月3日算至2014年10月31日，均按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算）。二、其余之诉不予支持。如未按本判决指定期限履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13129元，由被告西安重装渭南光电科技有限公司承担。
宣判后，西安重装渭南光电科技有限公司不服，向本院提起上诉，主要理由：一、原审法院判令上诉人承担违约责任与法无据，证据不足。被上诉人提供的货物存在质量问题，且没有提供相关的技术认购，因此上诉人拒绝支付剩余货款依法有据。上诉人并未收到被上诉人应当交付的全部货物，故行使先履行抗辩权，不存在上诉人逾期支付货款的事实。上诉人也不应该向被上诉人支付违约金等。二、案件受理费的承担错误。综上，请求二审法院撤销原审判决第一项违约金的支付，并对诉讼费用予以改判。
被上诉人西安万科时代系统集成工程有限公司辩称，被上诉人认为原审判决正确应予维持。上诉人主张被上诉人货物存在质量问题与事实不符，因为按照合同约定上诉人应于收到货物之后三日内提出异议，否则认为质量合格。然而上诉人并未在合同约定期限及法律规定的期限内提出书面或口头异议，所以被上诉人提供的货物应该视为质量合格。上诉人虽然提交了检验报告，但是该报告是上诉人自行收取，不符合国家权威机构或第三方认证标准，也超出了约定的质量检验期限，所以该检验报告不具有法律效力。原审判决违约金并未按照合同约定的违约金计算，而是按法律规定基准利率计算，故原审法院已经充分考虑上诉人的利益，大幅降低违约金的数额，因此原审判决应予维持。
二审法院查明事实与一审法院认定基本事实相同，本院予以确认。
本院认为，本案的争议焦点是：上诉人西安重装渭南光电科技有限公司是否应该向被上诉人西安万科时代系统集成工程有限公司支付违约金。上诉人主张被上诉人提供的货物存在质量问题，所以上诉人不应承担逾期支付货款的违约责任。上诉人提供了自行制作的检验报告及检测报告用以证明其主张成立。但是根据合同约定，产品如果出现质量问题等，应该在约定的时间内向对方提出异议，否则视为所交产品符合合同约定。上诉人收到货物后并没有在约定期间内向被上诉人提出质量问题书面异议，故对上诉人该主张不予采信。上诉人收到货物逾期不予支付货款，理应承担违约责任。故对被上诉人要求上诉人承担违约金损失的诉讼请求，应予支持。关于上诉人主张的违约金计算日期存在错误，原审法院按照被上诉人实际交货日期开始计算违约金，并无不妥，应予支持。
综上所述，上诉人上诉理由不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条一款（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费837元，由上诉人西安重装渭南光电科技有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 雷晓宁
审 判 员 杨 军
代理审判员 文 茜
二〇一五年六月二十三日
书 记 员 詹小宁