北京市大兴区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）大民（商）初字第15057号
原告北京贝克西弗科技有限公司，住所地北京市大兴区旧宫镇西顺路德茂工业北区二条1号。
法定代表人张颖，总经理。
委托代理人刘静，北京市一格律师事务所律师。
委托代理人张杰，女，北京贝克西弗科技有限公司员工。
被告内蒙古蓝天商贸有限公司，住所地内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华大街81号32栋楼5单元5楼（芳汀花园）。
法定代表人兰天，总经理。
委托代理人贺星光，男，内蒙古蓝天商贸有限公司员工。
委托代理人兰英，女，内蒙古蓝天商贸有限公司员工。
原告北京贝克西弗科技有限公司（以下简称：贝克公司）与被告内蒙古蓝天商贸有限公司（以下简称：蓝天公司)买卖合同纠纷一案，本院于2015年10月13日受理后，依法由代理审判员蒋怡琴担任审判长，与人民陪审员倪凤清、刘素舫共同组成合议庭，于2016年4月11日、2016年4月25日适用普通程序公开开庭进行了审理。原告贝克公司的委托代理人张杰、刘静，被告蓝天公司的委托代理人贺星光、兰英到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。
原告贝克公司诉称：2013年9月24日，原、被告签订供货买卖合同，合同金额为2408000元。被告蓝天公司按照合同规定支付90%的货款，验收合格后7日内支付5%的货款，于2014年7月24日验收合格，剩余5%一年内付清，应于2014年9月24日付清。被告蓝天公司至今未付。依据合同规定，应支付逾期付款余额每日2‰的滞纳金。故原告贝克公司诉至法院，诉讼请求为：1.被告蓝天公司偿还欠款240800元；2.被告蓝天公司偿还逾期付款滞纳金按照日千分之二计算至实际给付之日止（第一笔以120400元为基数，从2014年8月1日计算至实际给付之日；第二笔2015年7月24日计算至实际给付之日，以120400元为基数）；3.诉讼费用、公告费用由被告蓝天公司承担。
原告贝克公司向本院提交以下证据予以证明：合同、货物运输合同、售后服务记录单、律师函、记账回执、车票、公路货物运输契约书、到货确认单等。
被告蓝天公司答辩称：一、欠款数额是对的。按照合同第3.2条约定2013年12月9日可以交工，但是原告贝克公司拖延我们工期7个月零14天，耽误了我们的工期，应该支付我们滞纳金。原告贝克公司要求被告蓝天公司支付滞纳金，只字不提其应支付被告蓝天公司滞纳金，显失公平，不合理。2013年9月24日，原、被告双方签订了《设备买卖合同》，约定：被告蓝天公司向原告贝克公司购买回旋加速器制药配套热室设备一套、回旋加速器制药配套工程设备一套，总价款240.8万元，合同约定了货款支付条款。按照合同约定，被告蓝天公司按期于同年9月23日将货物总价30%款项72.24万元货款汇到原告贝克公司账户上，于2014年1月16日又将货物总价的60%款项144.48万元汇到原告贝克公司账户上，总计汇款216.72万元，合同还约定将剩余的货物总价5%款项12.04万元在货物验收合格后付至原告贝克公司账户上，剩余的5%款项12.04万元一年内付清。按照合同3.2项约定，本合同货物交货日期为合同签订后的75天内，合同签订时间为2013年9月24日，交货时间最迟不得超过2013年12月9日，可是原告贝克公司一直拖到2014年7月24日才交货，整整拖延了7个月零14天，退一步讲，即使按照我公司将第二笔款汇到其账户上后的75天内交货也整整迟延履行了188天－75天＝113天，致使被告蓝天公司承包的包头市中心医院的建设工程工期延误，而被扣除了3万元的工程款。原告贝克公司违背了诚实信用、公平合理原则。
二、原告贝克公司违约的滞纳金为48.9787万元及给被告蓝天公司造成的损失为3万元，计51.9798万元。按照合同3.3项约定的发生逾期交货，原告贝克公司应按照逾期交货部分价款向被告蓝天公司支付每日0.2%的滞纳金，那么其应当支付给被告蓝天公司滞纳金48.9787万元，吞并本案本诉的35.3739万元，原告贝克公司应支付给被告蓝天公司13.6048万元，及给被告蓝天公司造成的损失3万元，共16.6048万元。该合同中原告贝克公司违约在先，同时，在此之前的2014年3月5日双方签订的另一价款为8.2万元的买卖合同中，被告蓝天公司将全部货款汇到原告贝克公司账户上，其至今还有一台价值5.49万元的美国CRC-25活度未给交付。几次的交易中原告贝克公司均逾期违约。
三、合同中3.2项约定的卖方对于超出其合理控制范围的因素所引起的迟交货（包括付款拖延等原因）不承担责任的免责条款无效。所谓免责事由，是指免除违反合同义务的债务人承担违约责任的原因和理由。一是不可抗力。根据我国《合同法》规定，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。该条款首先违背了合同法规定的免责事由，更关键的是其含义模糊，什么是超出其合理控制范围，无法明确界定，只是一个口袋式的概念，本来原告贝克公司按照合同的约定在合同签订后的75天内交货，2013年9月24日双方签订合同，据此，最迟不得超过2013年12月9日，可是到了2014年7月24日才交货，期间也未发生《合同法》明确规定的免责事由，原告贝克公司也不说出任何理由，那么其一定要承担违约责任。
被告蓝天公司未向本院提交证据。
经本院庭审质证及审查核实，被告蓝天公司对原告贝克公司提交的合同、售后服务记录单、律师函、记账回执、车票、到货确认单的真实性无异议，故本院对上述证据的真实性予以确认。
双方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议：原告贝克公司提交的货物运输合同和货物运输契约书，证明2014年1月10日被告蓝天公司签收原告贝克公司发送的机器设备。被告蓝天公司对该证据不认可，称没有书写具体货物名称，也没有明细，但对签收这批货物没有异议。故本院对该证据的真实性予以确认。
本院根据上述认证查明：2013年9月24日，原告贝克公司（卖方）与被告蓝天公司（买方）签订《合同书》，约定：双方同意按照本合同规定的条款由卖方提供、买方接受下列货物：货物（1包），总称：回旋加速器制药配套热室设备；货物（2包），总称：回旋加速器制药配套工程设备；上述货物总价2408000元；买方应于合同生效起7日内将货物总价的30%款项，计722400元付至卖方银行账户上；买方应于货物发货前7日内将货物总价的60%款项，计1444800元付至卖方银行账户上；在验收合格后7日内，买方将货物总价的5%款项，计120400元，付至卖方银行账户上；剩余5%款项，计120400元，一年内付清；如买方逾期支付全部或部分货款，应按照逾期付款金额每日0.2%向卖方支付滞纳金；货物交货地点为：包头市中心医院；本合同货物交货日期为合同签订后的75天内，货物的所有权和风险从交货时起转移给买方，卖方对于超出其合理控制范围的因素所引起的迟交货（包括付款拖延等原因）不承担责任，如发生上述事由，卖方有权通知买方并顺延交货；如因3.2款所述情况以外的卖方原因而发生逾期交货，卖方应按照逾期交货部分价款每日0.2%向买方支付滞纳金；货物安装及调试期为45天内，买方应按照货物的场地要求备好安装场地，具备货物安装运行的条件；在货物安装调试完成后，验收合格为：（1）由卖方向买方/最终用户出具书面的“验收通知单”，并经双方指派代表确认；（2）货物在安装完成后交付买方/最终用户30天以上。前述（1）（2）项，以日期提前者为准算起，自此，视为货物保修期的开始；货物保修期为1年，从按本合同规定货物验收合格之日起计算。
2014年1月17日，原告贝克公司收到被告蓝天公司第二批货物1444800元。原告贝克公司称被告蓝天公司应当在发货前七天付款，但是延迟支付了第二批货款。
2014年1月20日，被告蓝天公司指定收货方包头中心医院签收《到货确认单》，确认收到涉案产品。原告贝克公司称该日为组装产品的日期。
2014年7月24日，被告蓝天公司指定收货方包头中心医院签收《验收单》，确认涉案产品之安装、调试及培训已经完成并交由（买方/最终客户）使用。原、被告双方均确认该日产品经验收合格。
原告贝克公司另提交《公路运输契约书》和车票，证明其于2014年1月9日委托物流公司发货，同时派员工前往收货地点，收货方于2014年1月10日签收了涉案货物。被告蓝天公司对运输契约书的收货人签字认可，但称没有记载货物明细。
庭审中，被告蓝天公司称原告贝克公司主张的违约金过高，希望法院调整，原告贝克公司延迟发货给被告蓝天公司造成了损失，导致他被医院扣款3万元，应当发货日期是2013年12月9日，但是原告贝克公司延迟了7个月零14天，应当支付滞纳金。原告贝克公司称其没有延迟发货，而且是被告蓝天公司延迟付款在先，原告贝克公司有权顺延发货。
经法院释明，被告蓝天公司不提出反诉。
案件审理中，原告贝克公司支付公告费二百六十元。
上述事实，有原告贝克公司提交的上述证据及其陈述意见等在案佐证。
本院认为：原、被告、签订的《合同书》系当事人的真实意思表示，未违反法律、法规的强制性规定，应为合法有效。双方应当按照合同约定履行各自义务。现原告贝克公司已经完成交货义务，被告蓝天公司应当按照合同约定支付剩余货款240800元。关于原告贝克公司主张的滞纳金，被告蓝天公司提出希望法院予以调整，故本院结合合同约定的付款期限，依据公平原则予以调整，被告蓝天公司应偿还逾期付款滞纳金（第一笔以120400元为基数，从2014年8月1日至实际给付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计算；第二笔以120400元为基数，从2015年7月24日至实际给付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计算）。被告蓝天公司抗辩称其由于原告贝克公司延迟交货被扣款3万元，且原告贝克公司应当支付滞纳金，经本院释明，被告蓝天公司未提出反诉，且被告蓝天公司延迟付第二批货款违约在先，原告贝克公司有权按照合同约定通知对方并顺延交货。故本院对被告蓝天公司的抗辩意见不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、被告内蒙古蓝天商贸有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告北京贝克西弗科技有限公司货款二十四万零八百元；
二、被告内蒙古蓝天商贸有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告北京贝克西弗科技有限公司逾期付款滞纳金（分两笔，第一笔以十二万零四百元为基数，从二〇一四年八月一日至实际给付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计算；第二笔以十二万零四百元为基数，从二〇一五年七月二十四日至实际给付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计算）；
三、驳回原告北京贝克西弗科技有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费四千九百一十二元，由原告北京贝克西弗科技有限公司负担十二元（已交纳），由被告内蒙古蓝天商贸有限公司负担四千九百元（于本判决生效后七日内交纳）；公告费二百六十元，由被告内蒙古蓝天商贸有限公司负担四千九百元（于本判决生效后七日内交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 蒋怡琴
人民陪审员 倪凤清
人民陪审员 刘素舫
二〇一六年七月十二日
书 记 员 冯 倩