湖南省湘潭市岳塘区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）岳民初字第1699号
原告湖南华湘建设工程有限公司，住所地湘潭市雨湖区先锋乡平安路48号。
法定代表人刘映平，该公司董事长。
委托代理人何易，湖南湘剑律师事务所律师。
被告湖南立发釉彩科技有限公司，住所地湘潭市高新区晓塘路9号创新大厦902室。
法定代表人梁梦林，该公司董事长。
委托代理人晏军，湖南同升律师事务所律师。
委托代理人彭艳，湖南同升律师事务所律师。
原告湖南华湘建设工程有限公司（以下简称“华湘建设公司”）诉被告湖南立发釉彩科技有限公司（以下简称“立发釉彩公司”）建设工程合同纠纷一案，本院于2015年7月28日立案受理，依法组成由审判员刘献文担任审判长，人民陪审员刘光明、彭丹参加的合议庭，2015年9月15日依法公开开庭进行审理，代理书记员尹秋容担任法庭记录，原告华湘建设公司的委托代理人何易，被告立发釉彩公司的委托代理人彭艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告华湘建设公司诉称：原、被告双方于2013年签订了《工程总承包施工合同书》，原告依照合同要求完成了二号厂房桩基础及附属工程的施工。双方于2014年11月19日签订了会议纪要，于2015年1月31日制作了对账表，确认被告尚欠原告工程款项345.12万元。由于原告资金紧张，被告法人代表梁梦林于2015年2月17日出具了承诺书，被告向原告支付40万元工程款，至今未足额支付工程款及相关款项。原告多次催要，被告拒不支付。截止至2015年7月10日，被告尚欠原告工程款346.03万元，被告的行为严重侵犯了原告的合法权益，原告提起诉讼，请求判令：被告向原告支付工程款及相关款项346.03万元及逾期利息。
被告立发釉彩公司辩称：双方存在合同关系，在条件成就的情况下同意付款，但原告未完成合同义务，工程款支付条件未成就，而且出现目前情况的原因是不可抗力以及当前的经济形势，双方应积极应对，相互理解与支持，恳请法院驳回原告的诉请。
经审理查明：2013年12月，原告与被告签订《工程总承包施工合同书》，合同约定由原告承包被告湖南立发釉彩科技有限公司5万吨粉体色釉料土建工程项目。合同对工程地点、内容，承包范围，合同工期、双方的权利义务及违约责任等进行了约定。合同签订后，原告缴纳了保证金200万元并进场施工，完成二栋厂房的基础工程，即桩基础及其他项目工程后，被告立发釉彩公司提出了暂缓施工的要求。受被告公司委托，湖南国信工程造价咨询有限公司对于完成工程量进行审核，2014年11月19日，原、被告签署《会议纪要》，确认已完工程最终审计金额为3639724.63元，《会议纪要》并约定保证金200万元于2014年11月底退还，并自2014年9月1日起按月息1.5%计息；工程款从2014年12月1日起7天内被告支付至工程款总造价的80%，三个月内支付至总造价的97%，如被告未按期支付，则按年利率15%予以计息支付给原告；在桩基础施工中，浇捣砼为保证泵车进出道路，铺块石基础，挖机平整、压路机压实，经被告核实，同意补偿原告2.6万元；因设计变更导致的停工被告同意补偿原告5.4万元；施工用电、电缆及安装费用，原、被告根据实际用材按市场价回收。2015年1月27日，原、被告对电缆等用材回收达成一致，被告同意按10万元计价；以上三笔工程款外其他款项共计18万元。施工过程中，被告支付了工程款50万元，2015年2月16日支付了40万元，共计支付工程款90万元。2014年12月18日，被告退还原告保证金200万元。2015年2月17日，被告法定代表人签署《承诺书》，承诺先支付40万元，2015年3月30日再支付260万元，未按时支付则每天按220万元的1%支付违约金。《承诺书》签署后，被告仍未按约定支付款项，原告多次催付未果，遂诉至本院，提出如诉称所述之请求。
以上事实有原告提供的原、被告营业执照、组织机构代码证复印件，《工程总承包施工合同书》，《关于二号厂房桩基础及附属工程造价咨询报告》，2014年11月19日《会议纪要》，《结算书》，2015年1月20日《催款函》，2015年2月17日《承诺书》，对账表予以佐证，足以认定。
本院认为：原告与被告自愿签订《工程总承包施工合同书》系双方真实意思的表示，合同合法、有效。合同履行过程中，原、被告双方协商确认暂缓施工不违反法律规定。原、被告通过《会议纪要》的形式对合同已履行部分进行了结算，被告应当按照结算结果履行付款义务，被告辩称原告未完成合同义务，未达到付款条件的意见不成立，本院不予采纳。工程价款总额为3639724.63元，其他费用为18万元，被告已支付90万元，剩余工程款及费用2919724.63元（3639724.63元＋18万元-90万元=2919724.63元），被告应按《会议纪要》约定予以支付。《会议纪要》中关于200万元保证金计息的约定不违反法律规定，本院予以确认，从2014年9月1日起计息至2014年12月18日，计息天数为108天，保证金利息的具体金额为108000元（200万元×1.5%÷30×108=108000元）。被告未按照双方约定的时间支付工程款项，原告要求按照《会议纪要》约定计算工程款利息的诉请本院予以支持，利息为以2919724.63元为基数，按年利率15%从2014年12月1日起计算至判决指定给付之日止。在已计算逾期付款利息的情况下，原告诉请根据《承诺书》按照每日1%计算违约金不符合法律规定，本院不予支持。综上所述，根据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十二条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条第一款、第十七条、第十八条之规定，判决如下：
被告湖南立发釉彩科技有限公司于本判决生效之日起十日内一次性支付原告湖南华湘建设工程有限公司工程款及费用2919724.63元、保证金利息108000元及工程款利息（具体金额为以2919724.63元为基数，按照年利率15%计算至本判决指定之日止）；
驳回原告湖南华湘建设工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费34480元，由被告湖南立发釉彩科技有限公司承担。
如不服本判决，可在接到本判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。
审 判 长 刘献文
人民陪审员 刘光明
人民陪审员 彭 丹
二〇一五年九月二十二日
代理书记员 尹秋容
附法律条文
《中华人民共和国民法通则》
第一百零六条第一款公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
《中华人民共和国合同法》
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。
第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第六条当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付延迟履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付延迟履行金。