安徽省庐江县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）皖0124民初5407号
原告：夏登峰，男，1985年7月22日出生，汉族，居民，住安徽省庐江县。
委托诉讼代理人：叶和民，安徽耀真律师事务所律师。
被告：庐江金孔雀装饰工程有限公司，住所地安徽省庐江县。
法定代表人：袁保林，该公司经理。
原告夏登峰与被告庐江金孔雀装饰工程有限公司（以下简称“金孔雀公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年11月14日立案受理。依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告夏登峰及其委托诉讼代理人叶和民到庭参加诉讼。被告金孔雀公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。在本案审理过程中，经夏登峰申请，本院委托安徽江淮司法鉴定所对案涉位于庐江县庐城镇中心城3幢2单元306室房屋装修工程已完工程量进行司法鉴定。本案现已审理终结。
夏登峰向本院提出诉讼请求：1、要求解除原、被告签订的《合肥市住宅室内装饰装修工程施工合同》；2、要求被告退还收取的工程款85000元；3、要求被告按照1900元（工程造价95000元的2%）每天的标准支付违约金，自2016年11月14日起计算至合同解除之日止；4、本案诉讼费、鉴定费由被告承担。事实与理由：2016年8月12日，夏登峰与金孔雀公司经平等协商，签订了住宅室内装饰装修工程施工合同，约定将夏登峰所有的位于庐城中心城3幢2单元306室（面积118.09平方米）房屋交由金孔雀公司装修。约定工期90日，竣工日期2016年11月13日；工程价款95000元。合同签订的当日，夏登峰即支付了工程款60000元，金孔雀公司于2016年8月14日实际进行了装修施工，之后夏登峰又分别支付金孔雀公司25000元，但金孔雀公司在施工不到三分之一后即停工不做。之后夏登峰催促金孔雀公司按约定施工，金孔雀公司法定代表人总是避而不见，也不接其电话，金孔雀公司也不愿负责。夏登峰委托律师于2016年10月18日向金孔雀公司发送律师函，督促金孔雀公司依法履行其义务，但金孔雀公司仍不理睬，截止合同约定完工之日，也不见金孔雀公司派员来施工。
金孔雀公司未作答辩。
为证明自己的主张，夏登峰提交《合肥市住宅室内装饰装修工程施工合同》、工程预算表、鉴定意见书及鉴定费发票各一份，支付宝转账记录二份。以上证据来源合法、内容真实，与本案具有关联性，本院予以确认。
本院经审查，认定事实如下：2016年8月13日，夏登峰作为发包方甲方与金孔雀公司作为承包方乙方签订《合肥市住宅室内装饰装修工程施工合同》一份，约定将夏登峰所有的位于庐江县庐城镇中心城3幢2单元306室房屋装修工程交由金孔雀公司施工。合同主要内容有：工期90天，自2016年8月13日至11月13日；工程造价95000元；在违约责任中约定，由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付工程造价2%的违约金；在第十六条其他事项约定，甲方现有中心城3幢2单元306室住房，实际面积118.09㎡，现与金孔雀公司约定：①住房由金孔雀公司承包，装饰总造价为14万元，其中前期已优惠45000元，实际为95000元装修总工程量。②现已付款6万元，于2016年8月14日即动工，2016年11月14日装修完，余款35000元于装修完工过程至结束付清。③必须按照工程预算报价表进行采购及装修（142376）所有材料包含在内。④于2016年8月14日动工合同生效。合同甲方由夏登峰签字，乙方由金孔雀公司盖章，其法定代表人袁保林签字。合同签订后，金孔雀公司进场进行房屋装修，2016年8月18日、19日，夏登峰分二次通过其支付宝帐号向金孔雀公司法定代表人袁保林转款合计20000元。之后金孔雀公司在完成部分装修工程后即停工至今。
在本案审理过程中，经夏登峰申请，本院委托安徽江淮司法鉴定所对案涉房屋装修工程已完工程量进行司法鉴定，2017年1月9日，安徽江淮司法鉴定所出具鉴定意见：经鉴定，至基准日2017年1月6日，鉴定的房屋装修，在实施必要的程序和方法后，已完工程量价值为31385元。为此鉴定，夏登峰支付鉴定费5000元。
本院认为，夏登峰与金孔雀公司经平等协商签订《合肥市住宅室内装饰装修工程施工合同》，合同内容不违反法律强制性规定，属合法、有效合同，双方应按合同约定履行义务和承担责任。但金孔雀公司在收取夏登峰大部分合同价款后，并未按时完成房屋装修工程，时至今日仍未完工，早已超过合同约定的完工时间2016年11月13日。故金孔雀公司以其行为表明不履行合同债务，违约行为明显，夏登峰要求解除合同，符合法律规定，本院予以支持。经查，夏登峰已支付金孔雀公司工程款80000元(60000元+20000元)，金孔雀公司已施工工程量31385元，故超出施工部分工程款48615元（80000元-31385元），金孔雀公司在合同解除后应予以返还。合同约定因金孔雀公司原因致使工期延误的违约金的计算方式，即每延期一天需支付1900元（合同造价95000的2%）违约金，因工程造价95000元，金孔雀公司虽未按时完工，但其已施工31385元工程量，故按该约定方式计算违约金，明显过高，因金孔雀公司未到庭应诉，不能视为其对对夏登峰主张的违约金没有异议，故本院综合考虑夏登峰的实际损失、合同履行情况、当事人过错程度及预期利益等因素，酌定金孔雀公司承担违约金19000元。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、解除原告夏登峰与被告庐江金孔雀装饰工程有限公司签订的《合肥市住宅室内装饰装修工程施工合同》；
二、被告庐江金孔雀装饰工程有限公司于本判决生效后十日内返还原告夏登峰已付工程款48615元，支付夏登峰违约金19000元，此二项合计67615元；
三、驳回原告夏登峰的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1926元，减半收取963元，鉴定费5000元，合计5963元，由被告庐江金孔雀装饰工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。
审判员 包 玲
二〇一七年三月二十七日
书记员 章玉婷（代）
附：本判决适用的法律条文。
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。