江苏省南京市江宁区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0115民初10320号
原告：永大电梯设备（中国）有限公司（统一社会信用代码91310000607293049U），住所地上海市松江区九新公路99号。
法定代表人：许作立，董事长。
委托诉讼代理人：洪流、汤婷，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师。
被告：南京国资新城投资置业有限责任公司（统一社会信用代码91320105797149012L），住所地南京市建邺区所街116号710室。
法定代表人：ＸＸ，执行董事兼总经理。
委托诉讼代理人：颜瑞，江苏润商律师事务所律师。
委托诉讼代理人：韩晔婧，江苏润商律师事务所实习律师。
原告永大电梯设备（中国）有限公司（以下简称永大公司）与被告南京国资新城投资置业有限责任公司（以下简称新城公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年8月17日立案受理后,依法适用简易程序于2016年9月12日、11月2日公开开庭进行了审理。原告永大公司的委托诉讼代理人汤婷，被告新城公司的委托诉讼代理人汤婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告永大公司向本院提出诉讼请求：1、被告新城公司给付货款246160元；2、新城公司支付违约金（自应付违约金之日起中国人民银行同期贷款基准利率计算至给付之日）；3、新城公司承担本案诉讼费用。事实和理由：2014年3月15日，其与新城公司签订一份电（扶）梯供货合同。双方约定，其向新城公司提供电梯8台，新城公司支付电梯货款1239000元。2014年7月29日，双方又签订一份追减合约书，对部分电梯的规格作出了变更，货款追减了8200元，总价款为1230800元。按照供货合同，新城公司应于电梯移交并办理完结算手续及款项申请后30日内支付至货款的95%,余5%作为质保金于电梯运营一年后15日内付清。合同还约定了双方的权利义务、违约责任、诉讼管辖地等。合同签订后，其履行了合同应尽义务，8台电梯已出货、安装完毕，并经特检院验收合格于2015年4月20日移交新城公司。截至起诉之日，新城公司尚欠其货款246160元未付。按照合同约定，新城公司应按中国人民银行同期银行贷款基准利率就未付款项向其支付违约金。
被告新城公司辩称：根据双方签订的供货合同，结算方法为合同价款结算需双方结算、并经政府审计。双方办理完结算手续，且原告永大公司提交付款申请后30日内，其才需支付工程进度款至95%。永大公司中标的南京麒麟科创园一期经济适用房F地块项目公建电梯设备采购及相关安装服务项目后，因永大公司电梯设计与井道不一致，导致无法安装。其要求永大公司改造电梯井道，但永大公司改造不符合井道结构承载力要求，为了工程进度，其只能委托第三方对电梯井道进行加固改造，为此花费220000余元。因多出了改造费用，审计单位需要永大公司提供补充结算材料，但永大公司未能及时提交材料，至起诉后的2016年8月31日才又向审计单位提供了一份补充审计材料，导致该结算至今未能通过审计单位审计，合同约定的付款条件尚未成就。其无需付款。即使其应当支付工程进度款，但因永大公司违约，其有权扣减因委托第三方施工产生的额外工程款227433.72元及管理费45486.744元，合计272920.464元由永大公司承担。永大公司至今未提出申请要求其支付质保金，其没有主动支付质保金的义务。综上，请求法院驳回永大公司的诉讼请求。
本院经审理认定事实如下：2014年3月15日，原告永大公司与被告新城公司签订一份电（扶）梯供货合同，该合同约定，新城公司向永大公司采购电梯8台，合同价款为固定单价，南京麒麟科创园一期经济适用房F地块公建电梯设备总价款金额（大写）：壹佰贰拾叁万玖仟元（人民币）；（小写）：￥123.9万元；结算方法：结算价款=合同约定等综合单价（中标的货物综合单价）*结算后的实际供货量-
乙方应缴纳的违约金及赔偿款，经验收合格取得电梯安全检验合格证，双方办理设备移交手续后，乙方方可将电梯移交甲方使用后30天内，乙方向甲方递交结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同价款进行结算；付款方式：在合同签订生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的5%给乙方作为定金。（乙方应提供履约保函，金额为合同价款的10%，履约保函保证期满后无息退还）。甲方发出各批次设备供货安排通知时，支付该批次电梯设备费的15%，每批设备、材料全部运抵交货地点前15天内，甲方支付该批次设备费的50%，每批次电梯安装完毕，并取得安全检验合格证和特种设备注册登记表并负责相关备案手续且甲方收到乙方移交的上述一证一表并办理完结算手续及款项申请后30日内，甲方向乙方付至该批次电梯设备结算价款的95%（含定金）；待运营1年后，若设备使用正常，15日内付清余款；每次付款应按税法规定开具发票，说明：“运营”以设备安装完成，通过技术监督局验收，并交付使用时起算；违约责任：乙方逾期交货应向甲方偿付违约金，每批次延迟交货一天，乙方向甲方支付的违约金金额为延迟交货批次设备总价万分之五，甲方未按合同规定期限支付货款的，应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。该合同还对其他事项进行了约定。2014年7月29日，双方签订一份追减合约书，该合约书约定，因除外工程部分，需要追减货品，追减价款金额8200元。上述合同签订后，永大公司向新城公司提供并安装了8台电梯，于2015年2月4日经特检院检验合格，并将相应的检验合格报告交付新城公司。2015年4月20日，永大公司向新城公司交付了电梯出厂合格证、安装调试及使用维护说明书、电气原理图和敷线图、技监局验收报告、操作盘钥匙、楼停控钥匙、盘车手轮、手动松闸杆、对讲电话、外呼面板等。新城公司亦已收到安全检验合格证和特种设备注册登记表。2014年6月18日，新城公司支付永大公司合同约定的定金5%（61950元）及发出供货安排通知应付的15%（185850元），合计247800元。2014年7月7日，新城公司支付了设备运抵工地应付的50%（619500元）。2014年12月26日，新城公司支付了117340元。新城公司合计已支付永大公司984640元，尚欠246160元未付。
2016年8月，原告永大公司向本院提起诉讼，要求被告新城公司给付货款及违约金。审理中，永大公司未能提交证据证明双方已经办理完结算手续，亦未提交证据证明其已经向新城公司提交款项申请。因双方意见分歧，致调解未成。
上述事实，有电（扶）梯供货合同、追减合约书、电梯安装竣工移交证明书及当事人的陈述等证据证实。
本院认为，原告永大公司与被告新城公司签订的电（扶）梯供货合同、追减合约书系双方的真实意思表示，合法有效，应受法律保护。永大公司已按约向新城公司提供了电梯并完成安装、交付，新城公司已按约支付了80%的价款。当事人对自己提出的主张，由责任提供证据。双方在合同中约定，永大公司将电梯安装完毕并取得安全检验合格证和特种设备注册登记表并负责办理相关备案手续且新城公司收到永大公司移交的上述一证一表并办理完结算手续及款项申请后30日内，新城公司付至该批电梯设备结算价款的95%，现永大公司未能提交证据证明双方已办理完结算手续，也未能提交证据证明其已经向新城公司提出了款项申请，合同约定的付款条件未成就，故永大公司要求新城公司支付剩余价款及逾期付款违约金的诉讼请求，没有事实及法律依据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第六十二条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
驳回原告永大电梯设备（中国）有限公司的诉讼请求。
案件受理费减半收取2602元，由原告永大公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。同时应向南京市中级人民法院预交上诉案件受理费（户名：江苏省南京市中级人民法院，开户行：中国工商银行南京市汉口路支行）。
审判员 谢海勇
二〇一六年十一月二十八日
书记员 秦 潇