河北省邯郸市复兴区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）冀0404民初1620号
原告(反诉被告):中煤第五建设有限公司第三十一工程处。
负责人：孙富刚。
委托诉讼代理人：刘银霞。
被告（反诉原告）：陕西晟格华瑞机电科技有限公司。
法定代表人：路安岭。
委托诉讼代理人：张晓勇，北京市京师律师事务所律师。
原告中煤第五建设有限公司第三十一工程处（以下简称三十一处，反诉被告，下同）诉被告陕西晟格华瑞机电科技有限公司(以下简称晟格华瑞公司，反诉原告，下同)买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告三十一处的委托诉讼代理人刘银霞，被告晟格华瑞公司的委托诉讼代理人张晓勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告三十一处向本院提出诉讼请求：一、解除原、被告于2014年4月28日签订的《工业品买卖合同》；二、被告返还原告货款1149392.2元，并支付原告自2015年10月1日起至清偿之日止的银行同期贷款利息；三、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告于2014年4月28日与被告签订《工业品买卖合同》一份，合同约定：原告购买被告的铸铁水沟盖板1750块，铸钢水沟盖板3632块，价款2193196.6元，送货地址为陕西省榆林市金鸡滩煤矿。原告分别于2015年2月支付被告50万元、2015年9月支付被告1693196.6元，至此付清了全部合同价款。被告分别于2014年6月、2015年10月先后向原告履行部分送货义务，至今尚有价值1149392.2元的2724块水沟盖板（铸铁205块、铸钢2519块）未向原告交付，原告向被告主张未果。被告以自己行为不履行主要债务，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条之规定，请求解除合同、返还货款。
被告晟格华瑞公司辩称，在履行该合同过程中，原告违约在先，致使双方合同事实上无法履行，同意解除双方签订的《工业品买卖合同》，原告应当赔偿被告损失。不同意返还货款，也不应支付原告利息。
被告晟格华瑞公司针对原告三十一处的起诉，向本院提出反诉，其反诉请求为：一、原告向被告支付逾期支付预付款利息26672元（按中国人民银行同期贷款利息计算，其中以预付款657958.98元为基数，自2014年7月29日起至2015年2月18日为21405.6元；以预付款157958.98元为基数，自2015年2月19日起至2015年10月19日为5265.94元）；二、原告赔偿被告工人工资230400元、仓储费用108000元，合计338400元；三、原告向被告支付差旅费用3268元；四、原告承担本案全部诉讼费。事实和理由：2014年4月28日，原、被告签订《工业品买卖合同》一份，合同约定：原告购买被告的铸铁水沟盖和铸钢水沟盖板，价款219396.6元，送货地址为陕西省榆林市金鸡滩煤矿。此外合同约定，生效日期为签字之日，即2014年4月28日，合同生效后三个月内被告分批运送标的物至合同指定地点，原告预付款30%，原告违约按合同法执行。被告本着充分履行合同的目的，在原告催促且没有预付款的情况下，于2014年6月先行发货至合同指定地点，然原告迟迟未履行付款义务，直至2015年10月9日，原告支付的货款才满足合同约定的预付款30%的标准，此时距离约定的付款最后期限已经将近15个月的时间，原告的行为属于严重违约，给被告造成了巨大损失。原告应当赔偿被告的损失，包括但不限于逾期付款利息损失、仓储损失、人工损失及差旅费等。
原告三十一针对对被告晟格华瑞公司的反诉辩称，预付款未约定具体的支付时间，原告未付预付款时，被告可以拒绝交货，而被告既然实际先发货，证明双方在合同履行过程中，对合同中的预付款条款的内容已经进行了实际变更。合同本身就未约定支付预付款的具体时间，况且，原告付清全部合同价款后，被告至今未向原告交付合同中约定全部货物，因此，原告不存在逾期支付预付款的违约情形。即使原告存在违约行为，被告应当按发货的全部价款即313141.32元的计算，而不应按照预付款的金额657958.98元计算。合同约定支付标的物方式为“合同生效后三个月内分批运至山西榆林金鸡滩矿指定工地”，被告未在合同生效后三个月内将货物交付至金鸡滩矿，存在违约行为，其所称的仓储、人工、差旅等损失应自行承担。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告为证实其主张，提供如下证据：1、《工业品买卖合同》一份，证明双方存在买卖合同关系；2、中国建设银行单位客户专用回单两份、银行承兑汇票复印件一份、授权委托书一份、收据四份，证明原告已经支付全部合同价款；3、收据复印件、发货单复印件各一份，证明原告收到的货物数量；4、原告向被告出具的《关于敦促履行供货合同的函》一份、EMS快递详单一份，网上签收回单网络打印件一份，证明原告催促被告履行合同义务；5、增值税发票十九份，合同约定交齐货物再开具增值税发票，但实际履行中没有供齐货物就开具了增值税发票，证明双方在合同履行过程中变更了合同条款约定的内容。
被告晟格华瑞公司为其辩解，提交如下证据：1、《关于金鸡滩煤矿井下用铸钢、铸铁水沟盖板式场调研报告》复印件一份，证明原告已于2014年2月就已经认可被告作为供应商，并口头通知被告开始准备生产；2、《工业品买卖合同》一份，证明原告应在被告发货前预付30%的货款，原告支付预付款的合理期限应为首次发货前，预付款最晚不应晚于2014年7月28日，但原告直至2015年10月9日才付齐30%的预付款，属于严重违约行为；3、收据一份，证明被告已按合同约定于2014年6月交付原告第一批货物，在第一次发货后，原告仍未履行支付预付款义务，基于不安抗辩权，被告暂停后续给原告发货；4、付款申请书打印件一份，证明被告向原告催款，由于原告逾期支付预付款，导致被告举债生产，损失巨大，原告应予赔偿；5、发货单复印件一份，证明在协商阶段赔偿，原告告知被告若再发一批货则同意就其违约行为及赔偿事宜进行协商，被告于2015年10月再次交付原告公司部分货物。被告按双方约定再次发货，但原告却未按约定对其违约所造成的损失进行赔偿；6、《关于“关于敦促履行供货合同的函”的复函》一份，证明被告损失巨大，原告应给予赔偿；7、短信记录打印件一份，证明原告的违约给行为被告造成了巨大损失，该等损失应由原告承担；8、员工工资领取签收表（2014年10月至2014年12月，2015年1月至2015年4月）七份，证明被告无法正常经营是由于原告的违约行为所致，对此给被告所带来的损失，原告应给予赔偿；9、差旅费发票十八份，证明被告多次就合同履行及赔偿问题请求与原告沟通协调，由于合同终止履行是原告违约行为所致，故原告应对此差旅费进行赔偿。
经审理查明，2014年4月28日，原告（××）与被告(××)签订《工业品买卖合同》一份，约定：原告购买被告的铸铁水沟盖板、铸钢水沟盖板，价款2193196.6元；合同生效三个月内分批运至陕西榆林金鸡滩矿指定工地；原告预付30%货款，被告供齐全部货物后开取发票，原告收到发票后3个月内付清剩余货款，货款由兖矿未来能源有限公司金鸡滩煤矿代付。合同签订后，2014年6月17日，被告向原告交付铸钢水沟盖板113块，铸铁水沟盖板790块。2015年2月17日，原告支付被告50万元，2015年9月30日，原告支付被告1693196.6元。2014年10月21日，被告向原告交付铸铁盖板755块、铸钢盖板1000块。剩余价值1149392.2元的盖板（其中铸铁205块、铸钢2519块）被告未向原告交付。
2016年2月23日，原告向被告发《关于敦促履行供货合同的函》一份，内容为：“晟格华瑞公司：我处于2014年4月28日与贵公司签订的《工业品买卖合同》，合同标的物为铸铁水沟盖板（规格480*380*50）1750块，铸钢水沟盖板（规格850*280*50）3632块，合同价款为2193196.6元，送货地址为陕西榆林金鸡滩煤矿，我处于2015年2月付款50万元，2015年9月底付款1693196.6元，货款已全部付清。贵公司截至2015年10月20日，只送了3车货，价值1043573.2元，尚有2724块的水沟盖板（铸铁201块，铸钢2523块），价值1149623.4元至今未送。自2015年10月20日起，我处多次与贵公司电话联系催送剩余货物未果。2016年2月18日，我处收到金鸡滩，煤矿书面通知，该矿2016年3月进行矿井安全设施验收，敦促我处订购的剩余水沟盖板在2016年3月5日前必须送至矿方并铺设到位，否则由此产生的一切后果由我处承担。据此，我处再次郑重向贵公司声明，如在2016年3月5日前贵公司未将我处订购的剩余全部水沟盖板送到陕西榆林金鸡滩煤矿，由此产生的矿方罚款、延期履行利息等一切经济损失及法律责任由贵公司承担”。
被告收到原告的上述函件后，于2016年3月6日向原告出具《关于“关于敦促履行供货合同的函”的复函》一份，内容为:“三十一处：我司于2014年4月28日与贵处签订《工业品买卖合同》，货款为2193196.6元，合同之第十二条约定：你方应付预付款30%货款直至2014年年底，我司未收到贵处一分钱的预付款。按照陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿筹建处材料价格审批单（下称审批单）0054、0055文件（审批单最终时间为2014年2月25日，贵处于4月28日才审批合同，5月7日我们意外得知才主动去贵处盖章完成此合同的的签订），由于金鸡滩煤矿原定于6月上旬完工验收，我司根据贵处（项目经理高玉亮安排）的明确要求，我司于5月底就已完成合同，并于6月17日发货至合同指定地点（后附审批单、收货单、合同）。直至合同签订9个月10天后，在各方的压力下贵处才付款50万元。记住这一日是2015年除夕！9天后我司收到该批货款。与预付30%的货款仍差157958.98元！余款直至2015年10月9日以部分现金和承兑汇票付给。至合同签订之日已近一年半，货物整整放置了一年半！2015年10月发的两车锈迹斑斑的货就是证明。贵处自签订合同之日起，违约18个月。合同中明确约定：违约责任按照《合同法》赔偿我司损失。根据与贵处供应科赵科长联系协商，我司损失已与贵处领导，发货两车后，会与我司联系，我司刘克经理多次与赵科长联系，赵科长以开会、出差为由拒绝接电话。后贵处荆长军经理与我司路总联系，我司路总本着尽快解决，不耽误金鸡滩煤矿验收，报于贵处我司损失35万元，后就再无联系。贵处员工素质何在？贵处信用何在？！附我司损失明细，望能够协商解决。1、利息：按年利率8.5计算，我司借到民间资金要高于银行利息4倍。2193196.6*8.5%*9个月10天=145408.93元，1693196.6*8.5%*8个月=95995.78元；2、误工费：由于资金占压，我司铸造车间停产半年，外接订单无法完成（损失无法估计）。由于资金占压，我司铸造车间停产半年，外接订单无法完成（损失无法估计）。1200元/月（停产生活工资）*32人*6个月=230400元；3、仓储费：3000平方米仓库，3000元/月*1年6个月=54000元，仓库工1500元/月*1年6个月*2=54000元；4、差旅费：山东郓城—陕西榆林6次其中陕西延边2次，山东郓城—河北邯郸4次。其中山东郓城—榆林—邯郸—邹城1次”。
被告至今未向原告交付剩余货款，原告诉至本院，被告遂提出反诉。
以上事实有《工业品买卖合同》、银行承兑汇票复印件、授权委托书、收据复印件、发货单复印件、《关于敦促履行供货合同的函》、《关于“关于敦促履行供货合同的函”的复函》各一份，中国建设银行单位客户专用回单两份，收据四份，增值税发票十九份及当事人陈述在卷佐证。
本院认为，原、被告签订的《工业品买卖合同》，当事人意思表示真实，内容合法，为有效合同，应受法律保护。合同约定，被告应当在合同生效三个月内将合同约定的盖板分批运至陕西榆林金鸡滩矿指定工地，按此约定，被告应当于2014年7月28日前分批将合同约定的盖板运送至交货地点，但被告除2014年6月17日、2014年10月21日分两次履行了部分供货义务外，至今尚欠原告价值1149392.2元的盖板，经原告催要，被告至今未履行合同约定的送货义务，其行为已构成违约。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；…”之规定，双方签订的《工业品合同》应予解除，且被告亦同意解除该合同，故原告诉请解除合同的诉讼请求合法有据，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”之规定，被告应返还原告货款1149392.2元，并支付原告自2015年10月1日起至清偿之日止的银行同期贷款利息。
关于被告反诉的要求原告支付工人工资、仓储费以及差旅费的问题，因被告未在2014年7月28日前履行送货义务，在原告于2015年9月30日已经支付被告全部货款并要求其履行合同的情况下，被告仍未向原告交付标的物，被告已构成严重违约，由此产生的工人工资、仓储费以及差旅费应当自行承担，且被告未提交仓储费损失的有关证据，其提交的工人工资表系复印件，不能作为证据使用，故对被告的上述主张，本院不予支持。
关于被告反诉的要求原告支付逾期付款利息的问题。因双方签订的《工业品买卖合同》约定，合同生效三个月内分批运至陕西榆林金鸡滩矿指定工地，原告预付30%货款。按此约定，原告至迟应于2014年7月28日前支付被告2193196.6元的30%的预付款即657958.98元，但原告2015年2月17日支付被告50万元，2015年9月30日支付被告1693196.6元，2015年9月30日原告才完全履行了支付30%预付款的义务，原告的上述行为也存在违约行为，应承担相应违约责任，其应按照银行同期贷款利率计算支付被告逾期付款的利息26672元。原告辩称，其不存在违约行为，没有事实和法律依据，本院不予支持。
据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、解除原告（反诉被告）中煤第五建设有限公司第三十一工程处与被告（反诉原告)陕西晟格华瑞机电科技有限公司于2014年4月28日签订的《工业品买卖合同》；
二、被告(反诉原告)陕西晟格华瑞机电科技有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告（反诉被告）中煤第五建设有限公司第三十一工程处货款1149392.2元，并支付原告（反诉被告）中煤第五建设有限公司第三十一工程处自2015年10月1日起至本判决确定的履行期限届满之日止的银行同期贷款利息；
三、原告（反诉被告）中煤第五建设有限公司第三十一工程处于本判决生效之日起十日支付被告(反诉原告)陕西晟格华瑞机电科技有限公司逾期付款利息26672元；
四、驳回被告(反诉原告)陕西晟格华瑞机电科技有限公司的其他反诉讼请求。
如未按本判决所指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费15150元，由被告(反诉原告)陕西晟格华瑞机电科技有限公司负担。反诉案件受理费3413元，由被告(反诉原告)陕西晟格华瑞机电科技有限公司负担3179元，原告（反诉被告）中煤第五建设有限公司第三十一工程处负担234元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省邯郸市中级人民法院。
审 判 长 常黎霞
人民陪审员 吴胜楠
人民陪审员 朱 斌
二〇一六年十二月十九日
书 记 员 霍观涛