广东省广州市花都区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）穗花法民三初字第1485号
原告：叶秀，住江西省南康市。
委托诉讼代理人：任雅煊，广东诺臣律师事务所律师。
委托诉讼代理人：李宣，广东诺臣律师事务所律师。
被告：广州白云国际机场集团综合开发有限公司，住所地广州市白云区。
法定代表人：古广汉，该公司董事长。
委托诉讼代理人：王洁，广东正大联合律师事务所律师。
委托诉讼代理人：李彪，广东正大联合律师事务所律师。
原告叶秀诉被告广州白云国际机场集团综合开发有限公司（以下简称白云公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2015年11月23日立案后，依法由代理审判员王璇适用简易程序，于2015年12月10日公开开庭进行审理。因案情需要，本案依法组成合议庭，适用普通程序于2016年6月29日公开开庭进行审理。2016年8月3日，本院依法裁定：本案中止诉讼。2016年12月22日，中止原因消失，本案恢复诉讼，并于2016年12月24日公开开庭进行审理。原告叶秀的委托诉讼代理人任雅煊、李宣，被告白云公司的委托诉讼代理人胡开欣（之后变更代理人）、王洁、李彪到庭参加诉讼。诉讼中，原、被告向本院申请三个月的调解期限，调解期满双方未能达成一致意见。本案现已审理终结。
原告叶秀向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付逾期交楼违约金30292.45元；2.被告承担本案全部诉讼费用（包括但不限于案件受理费、公告费、公证费、鉴定费等）。事实和理由：2013年1月8日，原告与被告的代理方签订《花都颐和山庄（原名云梯山庄）认购书》（以下简称《认购书》），并交付定金20000元，《认购书》约定：定金在首期款中抵扣。同日，原告和被告签订《广州市商品房买卖合同（预售）》，约定原告购买被告开发的位于广州市花都区颐林一街24号（自编19栋）1103房，房价款总金额为605849元。同日，原告依约向预售款监控账户转入剩余的购房首期款285849元，付清了全部购房首期款。而且，原告也依照合同申请办理了银行按揭手续，银行及时提供了300000元的按揭贷款。原告依照约定履行了全部合同义务。依照合同约定，被告应于2014年1月5日前将标的房屋交付原告使用，交房条件是“该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件”。至今，原告未收到合同第十五条约定的“房屋交付时的有关资料”。被告不可能有证明标的房产已经符合交付标准的文件而不提供，放任自己违约。所以，原告认为标的房产花都区颐林一街24号（自编G19栋）1103房至今仍未达到交付条件，从2014年1月6日起至2015年11月10日，被告已经逾期交房673天。根据合同第十四条约定，被告逾期交房应当按照房价款的0.05%每天向原告支付违约金，以总房款605849元为本金，共203868.19元，原告主张逾期交楼违约金不超过总房款的5%即30292.45元。
被告白云公司辩称，不同意原告的全部诉请，理由如下：涉案房屋在2014年1月5日当日，即合同约定收楼日期办理了收楼手续，不存在逾期交楼的情况，因此被告不应当承担逾期交楼的违约责任，请求法院予以驳回。
经审理查明：被告白云公司是位于广州市花都区梯面镇珠高埔云梯山庄的开发商，于2012年12月29日取得房管部门核发的编号为穗房预（网）字第20120487号-3的《广东省广州市商品房预售许可证》，预售云梯山庄商品房。
2013年1月8日，叶秀与白云公司签订《花都颐和山庄（原名云梯山庄）认购书》，约定叶秀认购花都颐和山庄揽峰区G19栋7座1103号房产，建筑面积91.95平方米，总价为605849元。同日，叶秀（乙方、买方）与白云公司（甲方、卖方）签订《广州市商品房买卖合同》及附件一至七，约定乙方向甲方购买位于广州市花都区梯面镇颐林一街24号云梯山庄自编19栋1103房，建筑面积共91.95平方米，总金额605849元，付款方式为按揭贷款方式。甲方应当在2014年1月5日前将涉案房屋交付乙方使用。第十二条约定交房条件：该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。第十四条约定的延期交房的违约责任为：甲方未能按合同规定期限交房，不解除合同的履行，甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按总房价款0.05%的标准向乙方支付违约金。第十五条约定房屋交付时的资料：甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料：（一）规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》；（二）建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》；（三）消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证；（四）供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料；（五）人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；（六）《房地产（住宅）质量保证书》；（七）《房地产（住宅）使用说明书》；（八）《临时管理规约》或《管理规约》；（九）无。上述文件不全的，视为不符合交付标准，乙方有权拒绝收楼，由此产生的逾期交付责任由甲方承担。附件七为本合同补充协议，第四条约定：主合同第十二条变更为：以甲方会同施工方、监理方和设计方某共同进行工程验收合格为准。第六条约定：主合同第十五条变更为：甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料：（一）《商品住宅交楼书》；（二）《房地产（住宅）质量保证书》；（三）《房地产（住宅）使用说明书》；（四）《临时管理规约》。第七条：主合同第十六条变更为：乙方应当在甲方收楼通知书通知的收楼日期内对商品房进行验收，乙方认为该商品房不符合交付标准或条件的，应当在收楼通知书通知的收楼日期内以书面形式一次性提出，逾期不提出又不接收该商品房的，视为甲方已按照合同的约定向乙方交付了该商品房。第十八条：双方因违反主合同约定而产生的利息、赔偿款及违约金数额合计最高不得超过总购房价的5%，但主合同或本补充协议及认购书中有具体约定的除外。第二十四条：甲乙双方一致确认，双方基于对违约行为可能造成损失的合理判断后而约定了主合同及本补充协议所涉违约金之比例，并确认在因主合同和本补充协议及其履行有关争议的协商、诉讼中不再对主合同及本补充协议约定的违约金比例以任何形式提出变更。第二十五条：甲乙双方一致确认，双方已根据各自的要求和实际情况对主合同及补充协议之所有条款予以充分协商，双方对主合同及补充协议条款中免除或限制对方责任、己方权利的内容，在签订主合同及补充协议时已向对方进行特别解释说明。乙方进一步确认主合同及本补充协议非甲方格式条款，知悉并认可主合同及本补充协议之全部条款内容，且主合同及本补充协议条款为其真实意思的反映。此外，合同还对其他内容进行了约定。
合同签订后，叶秀向白云公司支付了全部房款。2013年12月25日，白云公司向叶秀发出《商品住宅交楼通知书》，通知叶秀于2014年1月5日收楼。2014年1月5日，叶秀办理了收楼手续，并签订《收楼手续单》。2015年6月5日，白云公司取得涉案房屋的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。
诉讼中，白云公司提交《工程竣工验收报告（建筑工程）》，认为其于2013年12月30日已通过四方验收，符合合同约定的交楼条件，叶秀对此不予确认，认为白云公司提交的《工程竣工验收报告（建筑工程）》为复印件，验收日期与《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》中四方验收单位出具意见的时间不一致，且涉案房屋应具备合同第十五条约定的资料才符合交楼条件。对于两份文件日期不一致原因，白云公司说明如下：涉案工程完工后，我司组织建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘查单位等对涉案房屋的工程进行竣工验收并盖章确认验收合格，之后待其他所有单项验收项目（如规划、环保、消防、人防等）验收合格后，再统一汇总资料上报花都区质量监督站办理竣工验收备案手续。因办理相关手续的时间有差异，所以盖章签字的时间不一致。叶秀认为《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》第2页勘查单位负责人“黄某甲”的签名实际应为“黄某乙”，该签名涉嫌造假，施工单位项目经理“李某”的签名，因李某的一级注册建造师证件有效期至2011年8月5日，故其对涉案房屋验收作出的意见应属无效。白云公司还提交《中国南方电网客户受电工程中间检查意见书》、《客户受电工程竣工检验意见书》、《竣工验收签证书》、《申领门牌确认通知书》、《临时管理规约》、《房屋质量保证书、房屋使用说明书》，拟证明涉案房屋已接通永久用电、煤气、已通邮、符合合同约定的交楼条件。叶秀对上述文件均不予确认，认为无法证明涉案房屋已符合交楼条件。
诉讼中，经白云公司申请，本院就《工程竣工验收报告（建设工程）》与《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》显示的验收时间不一致的原因等问题向广州市花都区住房和建设局发函调查，该局复函表示：1、我局未收到来函附件1所述的《工程竣工验收报告（建筑工程）》。2、来函附件1所述的《工程竣工验收报告（建筑工程）》与该建设单位办理工程竣工验收备案时提交的《建设工程竣工验收报告》不一致。白云公司表示涉案房屋的建设单位、施工方、设计方、监理方于2013年12月30日出具了工程竣工验收报告，该报告包括G13-G19栋房屋，2014年白云公司在办理涉案房屋的竣工验收备案表时，质监站要求白云公司按固定格式填报工程竣工验收申请表，并按照预售许可证分开填写，G13-17栋填了一份表，G18-19栋填了一份表，填表时间要求白云公司按当时申请的时间即2014年8月15日填写，所以造成四方工程竣工验收报告的时间与工程竣工验收备案表的时间不一致，但是对工程检验内容和项目是一致的，且四方验收所盖的公章是真实的。白云公司还提交一份由监理单位出具的《证明》，拟证明2013年12月30日，建设单位组织监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位对工程进行了竣工验收，工程竣工验收报告上的盖章是真实的。叶秀认为复函证明白云公司提交的2013年12月30日出具的《工程竣工验收报告（建筑工程）》是虚假的，对白云公司提交的《证明》不予确认。
诉讼中，白云公司提交《工程竣工验收报告（建筑工程）》的原件予以核对，叶秀对白云公司提交的《工程竣工验收报告（建筑工程）》原件的真实性、合法性、关联性均不予确认，认为该原件与白云公司提交的复印件在盖章位置、负责人姓名、签名笔迹等方面存在不一致之处。叶秀确认在收楼时某公司向其出示过一份工程竣工验收报告的复印件，但不能确认是哪一份。
本院认为，叶秀与白云公司签订的《广州市商品房买卖合同》及附件，是双方当事人的真实意思表示，其内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方均具有法律约束力。
叶秀于2014年1月5日办理收楼手续时，涉案房屋尚不具备合同约定的交楼条件，对此，双方当事人均无异议。双方当事人在合同中约定了叶秀在白云公司提供的文件不齐全时，叶秀有权拒绝收楼。但叶秀自愿办理了收楼手续，是其对自身权利的处分。叶秀在合同约定时间办理收楼手续后，又要求白云公司支付迟延交楼违约金理据不足，本院不予支持。白云公司提供叶秀收楼时2013年12月30日的《工程竣工验收报告（建筑工程）》，以及其办理工程竣工验收备案手续提交的2014年8月15日的《工程竣工验收报告》，虽然两份报告有不一致的地方，但白云公司就此已作出说明。另，叶秀就2013年12月30日的《工程竣工验收报告（建筑工程）》的公章的真实性不持异议，涉案工程的监理单位出具的《证明》也证实了2013年12月30日的《工程竣工验收报告（建筑工程）》的真实性。叶秀认为白云公司提供的2013年12月30日的《工程竣工验收报告（建筑工程）》为虚假不真实的报告，不符合事实，本院不予采纳。叶秀称其受到了欺诈才作出收楼的意思表示，理据不充分，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：
驳回原告叶秀的诉讼请求。
案件受理费558元，由原告叶秀负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。
审 判 长 王 璇
代理审判员 白一帆
代理审判员 廖静文
二〇一六年十二月××日
书 记 员 邓国靖