广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民法院民 事 判 决 书（2017）桂1324民初270号原告蔡思亮，男，1987年6月22日出生，汉族，住吉林省吉林市昌邑区。被告南宁市美立方之家装饰工程有限公司柳州分公司，住所地柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场8栋2层1号。诉讼代表人李浩，该分公司负责人。被告南宁市美立方之家装饰工程有限公司，住所地南宁市长湖路18号中天世纪花园A区1层10号商铺。法定代表人李浩，该公司经理。原告蔡思亮诉被告南宁市美立方之家装饰工程有限公司柳州分公司、南宁市美立方之家装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年7月19日立案受理后，因被告南宁市美立方之家装饰工程有限公司柳州分公司（下称美立方柳州分公司）、南宁市美立方之家装饰工程有限公司（下称美立方总公司）去向不详，本院依法向二被告公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票等诉讼文书。公告期限届满后，本院依法组成合议庭，于2017年10月23日公开开庭审理了本案。原告蔡思亮到庭参加了诉讼，被告美立方柳州分公司、美立方总公司无正当理由未到庭应诉，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告蔡思亮诉称，原告与美立方柳州分公司于2016年11月4日签订了《室内装饰装修施工合同》，委托美立方柳州分公司对原告位于来宾市金秀县印象金秀3栋3单元705号的房屋进行装修。合同约定，由美立方柳州分公司负责施工，工程款共计48080.00元，合同签订后，原告分三次向美立方柳州分公司支付了装修款40000.00元，并口头约定2017年4月31日前完工。但直至2017年5月，美立方柳州分公司仍未能按合同约定做好相关的装修项目，原告与美立方柳州分公司的施工代表联系，施工代表称因公司资金链断裂，负责人失去联系，公司经理亦不知去向,目前,装修工程被迫处于停工状态。鉴于被告已无法取得联系，合同无法继续履行，原告依法有权解除合同，且美立方柳州分公司系美立方总公司在柳州市设立的分公司，故二被告应对解除合同后的赔偿承担连带责任，故原告遂向法院起诉，要求判令解除原告与美立方柳州分公司于2016年11月4日签订的《室内装饰装修合同》；判令美立方柳州分公司与美立方总公司共同承担原合同约定的工程延期违约金4536.00元及合同解除违约金9600.00元，共计14136.00元，并判令二被告承担本案的诉讼费用。依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，被告对原告的起诉及其提供的证据，有提出抗辩和质证的权利。美立方柳州分公司、美立方总公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，在法定期限内未提出答辩，亦未提供证据，应视为其自动放弃抗辩和质证的权利。综合全案证据及庭审查明情况，本院确认以下法律事实：被告美立方柳州分公司系被告美立方总公司设立于柳州市的分公司，其经营范围是接受主体公司委托，以主体公司名义接洽相关业务，美立方柳州分公司的负责人及美立方总公司的法定代表人均为李浩。2016年11月4日，原告蔡思亮与被告美立方柳州分公司签订了《室内装饰装修合同》，约定原告将金秀.印象金秀3栋3单元705号房交由被告美立方柳州分公司进行装饰装修，承包方式为包工包料，合同总造价为48000.00元。合同约定，若施工过程中项目产生变化，则由双方签订《施工内容变更单》，并以《施工内容变更单》作为竣工时结算依据之一；若因被告原因逾期竣工的，每逾期一天，则按合同总造价的5‰支付违约金；若解除合同，违约方则按合同总价款的20%支付违约金。签订合同后，原告分3次，向被告美立方柳州分公司支付了40000.00元的前期装修款，被告对原告的房屋进行了水电安装、客厅地砖安装、厨房地砖安装、厨房吊顶安装、刮腻子等基础装修，2017年5月中旬始，被告便以房门烤漆未完成为由停工，同年7月，被告公司的施工经理告知原告，被告公司资金链断裂，其亦无法与被告公司的负责人取得联系，自2017年7月始，原告交由被告装修的房屋便全面进入停工状态。原告为维护自身的合法权益，遂于2017年7月19日向本院提起诉讼,请求判令解除原告与被告美立方柳州分公司签订的《室内装饰装修施工合同》；判令被告美立方柳州分公司退还原告已交付的装修款人民币40000.00元，并支付违约金9600.00元，被告美立方总公司承担连带清偿责任，开庭审理前，原告向本院提交了变更诉讼请求的书面申请，将诉讼请求更改为诉请判令解除原告与被告美立方柳州分公司签订的《室内装饰装修合同》；判令二被告共同向其支付工程延期违约金4536.00元及合同解除违约金9600.00元，两项共计14136.00元。本院所确认的上述事实，有原告提供的《企业信用公示报告》、《美立方装饰有限公司主材订购单》、《室内装饰装修施工合同》、《收据》、《预算书》、《光盘》及原告蔡思亮在庭审中的陈述笔录在案为凭，以上证据已经本院审查，可以采信。本院认为：本案中，原告蔡思亮与被告美立方柳州分公司签订了《室内装饰装修施工合同》，将其房屋交由被告进行设计、装修，并对工程价款、施工期限、违约责任等进行了明确约定，原、被告之间的装饰装修合同关系成立，应受法律保护，双方当事人应当按照合同约定，全面履行自己的义务。本案中，原告将约定的前期装修款交付给被告美立方柳州分公司，但被告未按合同约定的工期进行施工，在约定应竣工的期限内，未完成双方约定的装修工程，至原告起诉时止，被告依旧未完成与原告合同约定的装饰装修工程，且原告现无法与被告取得联系，合同无法继续履行，合同目的无法实现，被告的行为已经构成严重违约，应承担相应的违约责任，故原告请求判令解除双方签订的《室内装饰装修施工合同》，事实清楚，证据确凿，理由充分，本院依法予以支持；原、被告签订的合同中，对工程延期及合同解除的违约责任均作了约定，但工程延期是导致了合同最终解除的原因，要求违约方同时支付工程延期及合同解除的双重违约金，不符合相关的法律规定，但被告应承担造成合同解除的违约责任，故原告诉请被告依据合同约定，按合同总价款的20%支付违约金9600.00元，事实清楚，证据确凿，理由充分，本院依法予以支持；诉请被告承担原合同约定的工程延期违约金4536.00元，不符合法律的相关规定，本院不予支持；被告美立方公司与被告美立方柳州分公司之间为总公司与分公司的关系，依据《中华人民共和国公司法》第十四条“分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”的规定，被告美立方柳州分公司不具备法人资格，其行为所引起的民事责任应由被告美立方总公司承担，故原告诉请的违约金，应由被告美立方总公司承担赔偿责任，原告诉请二被告承担连带赔偿责任，不符合法律规定，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、解除原告蔡思亮与被告南宁市美立方之家装饰工程有限公司柳州分公司于2016年11月4日签订的《室内装饰装修施工合同》；二、被告南宁市美立方之家装饰工程有限公司支付原告蔡思亮合同解除违约金9600.00元；三、驳回原告蔡思亮的其他诉讼请求。本案受理费153.00元，由原告蔡思亮负担49.00元，被告南宁市美立方之家装饰工程有限公司负担104.00元交纳本院。上述给付义务，义务人应于本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的债务履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于来宾市中级人民法院，并在上诉期限届满后七日内预交上诉案件受理费153.00元（收款单位：广西壮族自治区来宾市中级人民法院；账号：14×××00；开户银行：农行来宾分行营业部），逾期不交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。审 判 长  范赵敏人民陪审员  蒙贤新人民陪审员  韦杨艳二〇一七年十一月二十一日书 记 员  冯余云附相关法律条文：----《中华人民共和国合同法》第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。----《中华人民共和国公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司的明档向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。----《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条受送达人下落不明，或者使用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。