河南省郑州市二七区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫0103民初7769号
原告：河南熙越置业有限公司，住所地郑州市郑东新区CBD商务内环路29号新蒲大厦13层23室。
法定代表人：赵忠民，总经理。
委托诉讼代理人：李智阳、张文明，河南良仁律师事务所律师。
被告：华宇广泰建工集团有限公司，住所地河南省濮阳市昆吾路1号（现住址不详）。
法定代表人：陈义仓，董事长。
原告河南熙越置业有限公司诉被告华宇广泰建工集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告河南熙越置业有限公司委托诉讼代理人李智阳到庭参加诉讼，被告华宇广泰建工集团有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
河南熙越置业有限公司向本院提出诉讼请求：1.请依法判令被告赔偿因延迟交工给原告造成的损失30万元；2.请依法判令被告赔偿原告延迟交工违约金65万元；3.请依法判令被告继续向原告履行开具152677549.69元的建筑业工程税务发票的法定义务；4.本案所有费用由被告承担。事实与理由：2011年初，原告河南熙越置业有限公司与被告华宇广泰建工集团有限公司签订一份《建设工程施工合同》，合同约定，原告将位于郑州市二七区环翠路以北、京广南路以西“溪景桂园住宅小区”8栋楼及商业、地下室，发包给被告公司施工建设。合同约定工程于2012年12月10前竣工交付，但在施工工程中，因被告公司管理混乱、主要负责人因经济问题出逃等原因，导致工期一再拖延，直到2014年年底工程才符合竣工交付条件，为此给原告造成了重大损失。工程竣工后，工程总造价经各方核对审计为：230565332.55元，现原告河南熙越置业有限公司已经分多次向被告支付完毕所有工程款，并多次要求被告华宇广泰建工集团有限公司开具工程款发票，然而被告建筑公司仅仅分四次，只开具了7000万的建筑业工程税务发票，还余152677549.69元的已付工程款未开具发票。原告多次向被告主张开票，被告却以自身资金紧张，要求原告再另行垫付相关税款的无理要求，迟迟不予开具剩余发票。被告收款后不出具发票的行为，严重影响了原告公司的正常经营和税收财务管理，如果被告再不出具剩余发票，将会给原告公司造成更加重大的经济损失（原告对该部分损失保留诉权）。原告认为，不管是根据相关法律规定还是双方合同约定，被告延期竣工交付应当承担相应违约、赔偿责任，被告在收到相关工程款后，都应当及时出具税务发票，这属于收款方的法定义务。被告迟迟不履行开票义务的行为，严重侵害了原告的合法权益，将会给原告造成重大经济损失。为此，原告特提起诉讼，请求法院判如所请。
被告华宇广泰建工集团有限公司未出庭，未提交证据，未作答辩。
原告河南熙越置业有限公司为支持其诉讼请求向本院提交如下证据：第一组证据：原被告之间在2011年7月12日签订的《建设工程施工合同》2份，及12份《工程竣工验收报告》。证明：1、证明本案原、被告之间存在建设工程施工合同关系。2、证明原告将“溪景桂园住宅小区”9栋楼及商业、地下室等工程，发包给被告公司负责施工建设。3、证明合同约定的工程竣工日期为2012年12月10日，而实际竣工日期是2014年12月30日。4、证明双方合同明确约定，如果被告方不能按合同约定时间竣工的视为违约，逾期一个月交工的，每天按总工程款造价万分之五承担违约金，并赔偿由此给原告造成的经济损失。5、证明该合同已经建设行政部门备案。第二组证据：被告方华宇广泰建工集团有限公司出具的《委托书》1份，及原被告双方核对确认的《工程造价汇总表》1份，证明被告方委托公司预算负责人孙永新带领团队负责与原告方进行工程决算，经双方共同核对确认，双方工程最终决算总造价为：230565332.55元。第三组证据：2011年3月2日被告方出具《授权委托书》1份，证明根据被告方的要求，将“溪景桂园住宅小区”项目工程款转入“河南广泰建工集团圣宇建筑劳务有限公司”或“河南广泰建筑劳务有限公司”。第四组证据：从2011年3月至2016年1月，原告河南熙越置业有限公司向被告华宇广泰建工集团有限公司已付工程款的明细、支付凭证、收据。证明从2011年3月至2016年1月，原告分多次向被告支付“溪景桂园住宅小区”项目工程款合计：179530658元。第五组证据：被告方出具的《关于钢材结算的承诺书》1份，原被告双方共同确认的《核定预算钢筋汇总》表1份、从2011年3月至2014年1月，原告为被告方垫付钢材款的明细、支付凭证、收据。证明1、因被告方资金困难，申请“溪景桂园住宅小区”1、2、5、6-9号项目工程的所需钢材款，全部由原告垫付购买；2、被告方承诺，在工程款拨付时按钢材预算总金额直接扣除，并按钢材预算总金额出具工程款发票；3、证明“溪景桂园住宅小区”1、2、5、6-9号项目工程的钢材预算总金额为：43146891.69元，并且原告方也全部垫付完毕。第六组证据：被告华宇广泰建工集团有限公司出具的《建筑业工程发票》4张。证明被告华宇广泰建工集团有限公司在2012年和2013年度，分四次向原告开具了共计7000万元的建筑业工程款发票，截止目前，还尚欠：152677549.69元的建筑业发票未开具。第七组证据：《律师函》及邮政快递单各两份。证明原告曾在2014年1月份及2015年2月份委托律师向被告发函，多次催告被告，要求开具工程款发票。第八组证据：工商局查询的被告方公司名称等内容变更信息相关文件，证明在2005年10月18日，被告由“濮阳市景安建筑工程有限公司”变更为“河南广泰建工集团有限公司”，2011年4月18日，又由“河南广泰建工集团有限公司”变更为“华宇广泰建工集团有限公司”。
经审理查明：2011年7月12日，原告河南熙越置业有限公司与被告华宇广泰建工集团有限公司签订《建设工程施工合同》，约定原告将位于郑州市二七区环翠路以北、京广南路以西“溪景桂园住宅小区”9栋楼及商业、地下室，发包给被告公司施工建设。合同约定工程于2012年12月10前竣工交付，根据《工程竣工验收报告》显示，实际竣工交付时间为2014年12月30日。工程竣工后，经双方代表及工程监理单位参与共同核对确认，工程最终实际总造价为：230565332.55元。原被告在《补充附加条款》第五条第2款工程竣工部分明确约定“如施工方（本案被告华宇广泰建工集团有限公司）不能在合同约定的竣工日期内按期竣工的，视为违约，逾期一个月未交工的，每天以总工程款造价的万分之五为标准承担违约金，并赔偿工程发包方因此造成的损失”。原告河南熙越置业有限公司应被告华宇广泰建工集团有限公司要求，从2011年3月至2016年1月期间，原告向被告支付了“溪景桂园住宅小区”项目工程款合计：179530658元；从2011年3月至2014年1月期间，原告为被告方垫付钢材款合计43146891.69元，被告方承诺，在工程款拨付时按钢材预算总金额直接扣除，并出具相应工程款发票。被告华宇广泰建工集团有限公司，分四次向原告河南熙越置业有限公司已开具了共计7000万元的建筑业工程款发票。原告河南熙越置业有限公司在2014年1月份及2015年2月份委托律师向被告多次发函，催促被告开具剩余已付款工程款发票。目前，被告华宇广泰建工集团有限公司尚欠原告河南熙越置业有限公司152677549.69元的建筑业发票未开具及华宇广泰建工集团有限公司存在违约情形。故原告诉讼来院1.请依法判令被告赔偿因延迟交工给原告造成的损失30万元；2.请依法判令被告赔偿原告延迟交工违约金65万元；3.请依法判令被告继续向原告履行开具152677549.69元的建筑业工程税务发票的法定义务；4.本案所有费用由被告承担。
另查明，被告华宇广泰建工集团有限公司，在2005年10月18日，被告由“濮阳市景安建筑工程有限公司”变更为“河南广泰建工集团有限公司”，2011年4月18日，又由“河南广泰建工集团有限公司”变更为“华宇广泰建工集团有限公司”。
本院认为，原告河南熙越置业有限公司与被告华宇广泰建工集团有限公司签订《建设工程施工合同》及《补充附加条款》并不违反国家有关法律的禁止性规定，应为有效合同，双方应严格履行各自的义务。本案，原告将位于郑州市二七区环翠路以北、京广南路以西“溪景桂园住宅小区”9栋楼及商业、地下室，发包给被告公司施工建设。原告按约定支付了工程款并垫付了钢材款，被告未能按期完工属违约行为，原被告约定的违约金计算方法过高，原告主张65万元违约金，符合法律规定，本院予以支持；被告收到工程款应向原告出具发票，故对原告请求判令被告继续向原告履行开具152677549.69元的建筑业工程税务发票的法定义务，本院予以支持。对原告请求判令因被告逾期交工给原告造成的增加监理费损失30万元，原告未能提供相应证据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下：
一、被告华宇广泰建工集团有限公司支付原告河南熙越置业有限公司延迟交工违约金65万元；
二、被告华宇广泰建工集团有限公司为原告河南熙越置业有限公司开具152677549.69元的建筑业工程税务发票；
三、驳回原告河南熙越置业有限公司其他诉讼请求。
以上一、二两项，义务人应于本判决生效之日起十日内履行完毕。如义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费13300元，由被告华宇广泰建工集团有限公司负担9310元，剩余由原告河南熙越置业有限公司自行负担（该费用原告已垫付，被告应将负担部分连同判决主文所确定的数额一并支付给原告）。
如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本十二份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期则视为放弃上诉。
审 判 长 王 昊
人民陪审员 王 艺
人民陪审员 贾有道
二〇一七年十二月二十六日
书 记 员 朱明霞