新疆维吾尔自治区博乐市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）新2701民初1427号
原告：何军，男，汉族，1968年11月11日出生，无固定职业，住乌鲁木齐市，电话136XX****XX。
委托诉讼代理人：马磊，乌鲁木齐精诚法律服务所法律工作者。
被告：博乐新世纪建筑安装有限责任公司。住所地，新疆博乐市长城路**号。统一社会信用代码×××。
法定代表人：张明君，该公司董事长。
委托诉讼代理人：李绍彦，该公司法律顾问。
被告：博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校，住所地，博乐市南城区赛里木湖西路。统一社会信用代码×××。
法定代表人：徐小林，该校校长。
委托诉讼代理人：夏传军，新疆爱博律师事务所律师。
委托诉讼代理人：李新杰，男，汉族，1972年1月27日出生，系该学校职工，住博乐市祥意嘉园25号楼1单元301室。身份证号×××，电话138XX****XX。
被告：四川仟坤建设集团有限责任公司，住所地，四川绵竹经济开发区江苏工业区南通路1号。
法定代表人：赵新强，该公司法定代表人。
委托诉讼代理人：王军，男，汉族，1969年月19日出生，系该公司职员，住新疆石河子市北泉镇石总场北泉花园112栋平房1号。身份证号码×××，联系电话181XX****XX。
被告：邓鎔杏，男，汉族，1962年11月17日出生，无固定职业，住博乐市，电话139XX****XX。
原告何军诉被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司、博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校、四川仟坤建设集团有限责任公司、邓鎔杏建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告何军及其委托诉讼代理人马磊，被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司委托诉讼代理人李绍彦，被告博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校委托诉讼代理人夏传军、李新杰，被告四川仟坤建设集团有限责任公司委托诉讼代理人王军，被告邓鎔杏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告何军向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告支付工程款674600元(2580平方米×370元/平方米-282000元)；2、请求依法判令被告支付逾期利息106879元（按年利率5.85%计算2014年6月1日至2017年4月1日期间利息）；3、本案诉讼费由被告承担。事实及理由：2013年原告何军挂靠被告四川仟坤建设集团有限责任公司，于2013年5月8日以被告四川仟坤建设集团有限责任公司名义与被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司签订分包合同，合同约定，原告以包工包料形式分包被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司承包的博州中等职业技术学校新校区女生宿舍楼外墙保温工程。合同签订后，原告按照被告要求组织人员、采购资料，按照约定施工完毕，并经建设单位、监理单位、施工单位及设计单位验收合格。被告向原告支付了部分工程款后，现仍欠原告部分工程款拒不支付。
被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司辩称，被告邓鎔杏和四川仟坤建设集团有限公司签订分包合同，被告邓鎔杏以被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司名义承揽该工程，前期已支付的工程款系邓鎔杏自行支付。分包方四川仟坤建设集团有限公司应向被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司出具发票，被告依据发票给付工程款，且被告四川仟坤建设集团有限公司承揽的工程存在质量问题，拒不维修，应承担该工程的维修责任。
被告博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校辩称，被告博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校已按合同约定履行了支付工程款的义务，请求驳回原告要求被告博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校承担责任的诉讼请求。
被告四川仟坤建设集团有限责任公司辩称，原告何军借用被告四川仟坤建设集团有限责任公司建设工程资质施工，系实际施工人，该工程经过质检验收合格，被告四川仟坤建设集团有限责任公司未收到任何款项，应由承包方及发包方支付工程款。且该工程已过保修期，被告四川仟坤建设集团有限责任公司不应承担维修责任。
被告邓鎔杏辩称，原告何军借用四川仟坤建设集团有限公司的资质施工，而且被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司已向被告四川仟坤建设集团有限责任公司支付30%预付款，原告何军自行主张工程款主体不适格。
本院经审理认定事实如下：被告邓鎔杏借用被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司建设工程施工资质承建博州中等职业技术学校新校区建设工程。2013年5月8日被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司与被告四川仟坤建设集团有限责任公司签订《专业分包合同》，合同约定：”被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司作为博州中等职业技术学校新校区建设工程承包方将该工程女生宿舍楼外墙保温工程分包给被告四川仟坤建设集团有限责任公司进行施工，承包方式为包工包料，合同工期自2013年5月9日至2013年6月25日，被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司委托被告邓鎔杏负责合同监督、审核、签证变更等施工现场管理工作。合同价款暂按94万元控制，最终以结算为准。被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司将工程款30%作为预付款支付到被告四川仟坤建设集团有限责任公司后本合同开始执行，被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司按照单价370元/㎡给被告四川仟坤建设集团有限责任公司结算，预付款金额为28万元。如被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司不能按照合同支付款项，按照每日三千元向被告四川仟坤建设集团有限责任公司支付违约金，被告四川仟坤建设集团有限责任公司如不能在2013年6月25日前完工，向被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司每日支付三千元违约金。合同对权利义务、图纸供应、竣工资料等亦进行了约定。合同下方有被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司盖章及被告邓鎔杏签字、有被告四川仟坤建设集团有限责任公司盖章。该工程是原告何军借用被告四川仟坤建设集团有限责任公司建设工程施工资质进行施工，自2013年6月施工，于当年10月底完工。2013年3月29日被告博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校出具《关于中等职业技术学校新校区外墙保温变更的说明》，内容为：根据博州中等职业技术学院领导小组第十一次会议精神，将原设计的外墙做法统一变更为IDP无机保温一体板（单价446元/㎡，施工完成价含税金）决算时按实际发生情况做相应调整”。2013年12月31日被告博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校、被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司及监理单位、设计单位对该工程进行验收，出具《单位工程质量竣工验收记录》，内容为：”经资料和实地查验工程质量：1、单位工程所含分部工程的质量均验收合格；2、质量控制资料完整；3、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定；5、观感质量验收符合要求。单位工程质量验收合格。验收报告下方加盖了建设单位、监理单位、施工单位及设计单位公章。博州中等职业技术学校新校区建设工程总价为8651973.65元，被告博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校已向被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司支付工程款7694600元，尚欠957373.65元未支付。被告邓鎔杏于2013年6月3日向原告何军所有的中国农业银行卡号中支付工程款100000元，于2013年7月26日支付182000元。原告何军庭审过程中明确表示不要求被告四川仟坤建设集团有限责任公司及被告邓鎔杏承担支付义务。
另查，在案件审理过程中，原告何军申请对博州中等职业技术学院女生宿舍楼外墙保温工程面积进行鉴定，新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心于2017年10月23日出具《鉴定意见书》，鉴定意见为：”原告何军为被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司承包的博州中等职业技术学院女生宿舍楼外墙保温工程施工，外墙保温面积为2933.01㎡，其中外墙一体板面积为2354.81㎡，真石漆（展开面积）面积为578.20㎡”，鉴定费为25000元。被告邓鎔杏申请对外墙保温工程工程质量、产品质量及维修费数额进行鉴定，但未在限期内交纳鉴定费，视为放弃鉴定。
对双方当事人有争议的证据，本院确认如下：
1、被告邓鎔杏提交《关于进一步加强建筑外墙外保温材料应用监管工作的通知》及《安装工艺》，拟证实原告施工工程质量不符合要求。被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司对该证据无异议，原告何军及博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校、四川仟坤建设集团有限责任公司对该证据真实性认可，但对证明的问题不予认可，认为该质量规范属于文件，不能证实其主张。本院认为该证据真实性予以确认。
2、被告邓鎔杏提交《中职新小区关于定制IDP无机保温板的要求》、《联合报告》、《关于外墙保温一体板事宜的通知》、《中职新校区关于定制材料的通知》，拟证实原告何军使用的材料不符合质量要求且延误工期。被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司对该证据无异议，原告何军及博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校、四川仟坤建设集团有限责任公司对该证据真实性认可，但对证明的问题不予认可，认为该证据不能证实被告主张。本院对该证据真实性予以确认。
本院认为，被告邓鎔杏借用被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司建设工程施工资质与原告借用被告四川仟坤建设集团有限责任公司资质签订《专业分包合同》，违反法律规定，应属无效合同，但博州中等职业技术学院女生宿舍楼外墙保温工程已竣工验收合格，承包人有权参照合同约定支付工程价款，原告何军要求被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司参照合同约定单价370元/㎡支付工程款，有《专业分包合同》及《鉴定意见书》予以证实，经《鉴定意见书》鉴定原告施工外墙保温面积为2933.01㎡，原告何军在庭审过程中要求按照鉴定结果计算工程款，被告邓鎔杏辩称涉案工程存在质量问题且真石漆部分不是由原告何军施工，但未提供证据证实，对被告邓鎔杏该项辩称本院不予采信，被告邓鎔杏亦辩称已向原告支付工程款300000元，但未提供证据证实，对被告辩称，本院亦不予采信，对原告何军要求被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司按照《鉴定意见书》确定的施工面积支付工程款803213.7元（2933.01㎡*370元/㎡-282000元）的诉讼请求，计算方式正确，本院予以支持。原告何军要求被告博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校在欠付工程款范围内承担责任，被告博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校辩称已将工程款支付完毕，但未提供证据证实，尚有957373.65元工程款未支付，对被告辩称，本院不予采信，对原告何军要求被告博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校在欠付工程款范围内承担责任的诉讼请求，本院予以支持。原告何军要求被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司按中国人民银行同期贷款年利率5.85%支付2014年6月1日至2017年4月1日期间利息，原告何军未按照合同约定交工，亦存在违约行为，故对原告何军要求被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司支付利息106879元的诉讼请求，本院不予支持。原告何军申请对博州中等职业技术学院女生宿舍楼外墙保温工程面积进行鉴定，花费鉴定费25000元，应当由被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司承担，本院予以确认。原告何军不要求被告邓鎔杏及被告四川仟坤建设集团有限责任公司承担支付义务，本院予以确认。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用问题的解释》第一条第二项、第二条、第十八条、第二十六条之规定，判决如下：
一、被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司于本判决发生法律效力后十日内支付原告何军工程款803213.7元；
二、被告博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校在欠付工程款范围内对上述款项承担责任；
三、被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司于本判决发生法律效力后十日内支付原告何军鉴定费25000元；
四、驳回原告何军的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费6451元，由原告何军负担758元，被告博乐新世纪建筑安装有限责任公司负担5693元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院。
审判长 张成琳
二〇一七年十二月十九日
书记员 王媛媛
注：申请执行期限为本判决书生效后履行期间届满之日起二年内。