河北省承德县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）冀0821民初2325号
�告承德县东昌建材租赁站，住所地河北省承德县下板城镇大杖子村。
经营者张国新，男，汉族，1969年9月4日生，住河北省唐山市丰润区。
委托诉讼代理人张佳延，河北同骥律师事务所律师。
被告河北建设集团有限公司，住所地河北省保定市竞秀区五四西路139号。
法定代表人李宝忠，职务董事长。
委托诉讼代理人ＸＸ建,该公司职工。
委托诉讼代理人王帅，该公司职工。
原告承德县东昌建材租赁站与被告河北建设集团有限公司租赁合同纠纷一案，本院于2017年7月26日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告承德县东昌建材租赁站委托诉讼代理人张佳延、被告河北建设集团有限公司委托诉讼代理人ＸＸ建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告承德县东昌建材租赁站向本�提出诉讼请求：1、请求人民法院依法判令被告支付所欠原告租赁费606269.35元，并以欠款本金为基数按年利率24%给付违约金至履行完毕时止；2、解除双方所签订的《建筑器材租赁合同》，退还在租赁物或按市场价值予以赔偿；3、由被告承担本案的全部诉讼费用及鉴定费13000.00元。事实与理由：2011年7月26日，原、被告签订了《周转材料租赁合同》约定向被告中标的承德滦河湾小区住宅及商业楼项目工程供应建筑器材，合同对租赁器材的型号、租赁时间、租金交付方式等约定明确，后原告陆续向被告工地供应租赁器材。租赁期间，被告向原告支付过租赁费231202.00元及15000.00元押金，对于剩余租赁费始终未支付。为维护原告合法权益，特诉至贵院，请依法裁判。
原告承德县东昌建材租赁站为支持其主张向本院提交如下证据：1、原、被告双方于2011年7月26日签�的《周转材料租赁合同》；2、提退货清单；3、2013年6月10日河北建设集团代5号楼付东昌租赁站租赁费清单；4、北京市国宏信价格评估公司出具的关于租赁费数额（鉴定至2017年7月26日）及未退还租赁器材数量的价格评估报告书；5、鉴定费发票一张，合款13000.00元。
被告河北建设集团有限公司辩称：1、我公司不认可606269.35元租赁费，不认可支付13000.00元鉴定费，对于鉴定报告异议已经发给法官，租赁费我们算过，现在只欠111043.00元，我们只认可111043.00元租赁费；2、冬季停工期（2011年11月15日至2012年3月15日及2012年11月15日至2013年3月15日）八个月他们已经算进去了；3、我们竣工报告是2013年11月25日已经竣工，有政府出具的证明，我们在2013年就已经竣工了，截止日期计算到2017年不认可，东西我们也已经还完了对方的算法明显是重复计算。
被告河北建�集团有限公司为证明其主张向本院提交如下证据：1、对账单复印件一份；2、承德安宇工程咨询有限公司向被告出具的工程暂停令及政府文件；3、租赁业务对账汇总表复印件；4、2013年11月25日工程竣工报告一份。
本院经审理认定事实如下：2011年7月26日，原告承德县东昌建材租赁站（作为合同乙方）与被告河北建设集团有限公司（作为合同甲方）签订《周转材料租赁合同》，工程名称为承德滦河湾小区住宅及商业楼项目。第一条约定：租赁周转材料名称、数量、日租单价及天数。第三条约定租赁器材相关内容，其中第一项：租赁费日租金以合同为依据，租赁数量和起止时间以甲乙双方签字确认的提货单和退货单记录为准；第二项：租费按实际使用日历天数计算。在每月五日前，甲乙双方办理一次租费结算清单；乙方将周转材料全部退场后十日内办理租费计算手续；第三条：甲方应在办完租费结算清单后一个月内，向乙方支付全部租费；第十项：从甲方通知乙方冬季报停之日起，不计取租赁费；待下一年开工之日开始计取租赁费。第六条第一项约定：甲方逾期不办理结算清单和不支付租赁费时，应按确认的租费向乙方支付5‰滞纳金；第四项甲方按合同约定，承担丢失、报废和修理费用。原、被告双方在履行合同过程中，对被告所租赁器材双方均在提、退货单中签字确认，其中提货单右侧栏说明，第六条约定：租金每月结算一次，如不按期结算加收20%-30%滞纳金。第八条：本提货单签字盖章后顶合同使用。现被告已支付原告租赁费231202.00元、押金15000.00元、赔偿款18798.00元，原、被告双方对上述已支付数额均认可；对被告河北建设集团应代5号楼付原告2012年9月15日至2012年11月15日租金11000.00元及2013年3月15日至2013�6月7日租金15678.00元，总计26678.00元，原、被告双方对上述数额亦认可。经北京市国宏信价格评估有限公司鉴定，截止鉴定时间2017年7月26日，被告尚欠原告租赁费825793.35元，未退还租赁器材：扣件十字卡1952个、扣件接卡232个、扣件转卡332个、6米钢管138根、5.5米钢管9根、3.5米钢管73根、1.5米钢管59根、可调顶托185个；未退还5号楼扣件十字卡2810个、钢管563根、可调顶托40个。
另查明，2012年3月27日，承德安宇工程咨询有限公司第二项目监理部向被告发出工程暂停令，认为被告由于未按要求复工，必须于2012年3月27日起对工程进驻现场的工人作业部位实施暂停施工，并按要求做好各项工作。2012年11月13日，承德安宇工程咨询有限公司第二项目监理部向被告发出工程暂停令，由于现已进入冬季施工，继续施工费用相应增加且不能保证工程质量要求，现通知你方必须�2012年11月13日9时起，对4#、5#楼工程的二次结构砌体工程及混凝土工程部位（工序）实施暂停施工。2013年3月19日，承德安宇工程咨询有限公司第二项目监理部向被告发出关于春季复工检查现场存在问题事宜的通知，要求被告在春季复工前做好安全防护和文明施工工作。
本院认为，依法成立的合同受法律保护。原告承德县东昌建材租赁站与被告河北建设集团有限公司于2011年7月26日签订的《周转材料租赁合同》系双方真实意思表示，且不违反法律及行政法规强制性规定，双方均应依照合同约定全面履行各自义务。原告已依约将相关租赁器材交付被告使用、收益，被告亦应支付原告相应租赁费用，在租赁期届满时返还租赁物。经北京市国宏信价格评估有限公司于2017年10月20日作出价格评估报告书，截止鉴定时间2017年7月26日（未扣除冬季停工期），被告尚欠原告�赁费825793.35元，未退还原告租赁器材扣件十字卡1952个、扣件接卡232个、扣件转卡332个、6米钢管138根、5.5米钢管9根、3.5米钢管73根、1.5米钢管59根、可调顶托185个；未退还5号楼扣件十字卡2810个、钢管563根、可调顶托40个，本院予以确认。被告于2017年11月16日提出鉴定异议，北京市国宏信价格评估有限公司于2017年12月1日出具异议回复函并已送达原、被告双方，经本院审查该鉴定机构具有鉴定资质，且鉴定程序合法，被告未提出合理理由和相关的反驳证据，故该鉴定结论应予以采信。但考虑到双方签订的上述合同第三条第10项约定，原、被告双方就通知方式约定不明，导致双方就租赁时间是否应扣除冬季停工期具有较大争议，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百二十五条规定，原、被告双方应遵循诚实信用的原则，根据所签订租赁合同的性质、合同目的及�易习惯履行通知等义务，因本案租赁器材用于建筑业，考虑到行业特殊性质、建筑施工应符合季节变化的自然规律，结合被告提交的监理公司通知、租赁合同的目的、原被告双方庭审陈述等相关证据，本着公平合理、诚实信用的民事原则，对租赁时间中应扣除冬季停工期，但被告对冬季停工期的具体确切时间未能提供充分证据，本院参照冬季取暖期延续时间并综合相关租赁器材的总体租赁天数、数量、交易习惯等，酌定每年予以扣除3个月即四分之一，故本院酌定扣除已评估租赁费总数额825793.35元的25%即206448.33元，故被告应支付原告租赁费619345.02元，加上被告应代5号楼付租赁费26678.00元，减去被告已支付的租赁费231202.00元、押金15000.00元，被告总计还应再支付原告租赁费399821.02元，被告将未退回的扣件十字卡1952个、扣件接卡232个、扣件转卡332个、6米钢管138根、5.5米钢管9根、3.5米钢管73根、1.5米钢管59根、可调顶托185个；5号楼扣件十字卡2810个、钢管563根、可调顶托40个退还给原告，如不能返还，应按市场价赔偿，但因双方合同中对此未约定亦未评估具体赔偿数额，本院不宜具体确定。被告河北建设集团抗辩不存在未退还租赁器材，因其未能提交相关证据予以证明，本院不予采信。如被告认为已多退原告租赁器材，因其未提出具体型号及数量亦未向本院提起反诉，被告可另行主张权利，本院不予合并审理。原告要求被告支付滞纳金的请求，因原告没有具体数额及计算起止日期，本院无法予以确认。为维护当事人合法权益，依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第六十一条、第九十一条、第一百二十五条、第二百一十二条、第二百二十二条、第二百三十五条之规定，判决如下：
一、解除原告承德县东昌建材租赁站与被告河北建设集团有限公司2011年7月26日签订的周转材料租赁合同；
二、被告河北建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告承德县东昌建材租赁站租赁费399821.02元及鉴定费13000.00元，合计412821.02元；
三、被告河北建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告承德县东昌建材租赁站扣件十字卡1952个、扣件接卡232个、扣件转卡332个、6米钢管138根、5.5米钢管9根、3.5米钢管73根、1.5米钢管59根、可调顶托185个；5号楼扣件十字卡2810个、钢管563根、可调顶托40个（如不能返还，按市场价予以赔偿）；
四、驳回原告其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件�理费减半收取人民币4931.00元、保全费4270.00元，合计9201.00元，由被告河北建设集团有限公司承担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于河北省承德市中级人民法院。
审判员 孟庆园
二〇一七年十二月二十七日
书记员 杜东旭
附页：
一、《中华人民共和国合同法》
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
第九十一条有下列情形之一的，合同的权利义务终止：
（一）债务已经按照约定履行；
（二）合同解除；
（三）债务相互抵消；
（四）债务人依法将标的物提存；
（五）债权人免除债务；
（六）债权债务同归于一人；
（七）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
第一百二十五条当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。
第二百一十二条租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。
第二百二十二条承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物毁损、灭失的，应当承担损害赔偿责任。
第二百三十五条租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。
二、告知事项
当事人对本判决不服，应在收到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状7份，并交纳上诉费9862.00元，上诉于河北省承德市中级人民法院，逾期未上诉本判决将发生法律效力。判决生效后，当事人应按判决确定的时间、数额全面履行义务，权利人可自判决生效之日起二年内申请强制执行。