新疆维吾尔自治区高级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）新民二初字第47号
原告（反诉被告）：江苏北美新能源投资有限公司。住所地：江苏省无锡市锡山区。
法定代表人：王辰凯，该公司总经理。
委托代理人：新疆西域律师事务所。
被告：新疆电院电力设备有限公司。住所地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区。
法定代表人：马新民，该公司总经理。
委托代理人：梁剑，男，汉族，系该公司法律专责，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区。
委托代理人：贺铭，男，汉族，系该公司经理，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区。
原告（反诉被告）江苏北美新能源投资有限公司（以下简称江苏北美投资公司）与被告（反诉原告）新疆电院电力设备有限公司（以下简称新疆电院电力设备公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，于2014年12月19日、2015年6月2日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）江苏北美投资公司的委托代理人新疆西域律师事务所，被告（反诉原告）新疆电院电力设备公司的委托代理人梁剑、贺铭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）江苏北美投资公司诉称：2013年9月，新疆电力设计院与奎屯金太阳电力有限公司签订新疆奎屯金太阳30MWp太阳能光伏并网发电项目总承包合同。新疆电力设计院作为项目总承包方负责电站项目及附属的设计、设备采购、项目土建、设备安装调试运行、整体工程验收等交钥匙工程的实施。随后新疆电力设计院把设备采购分包给了新疆电院电力设备公司，于是奎屯金太阳电力公司作为买方，新疆电力设计院作为总承包方，新疆电院电力设备公司作为卖方签署了三方设备采购合同，总价款为191000000元。随后新疆电院电力设备公司与我公司达成合意，签署了31MWP光伏组件采购合同。合同约定我公司向新疆电院电力设备公司提供31.856MWP多晶组件，合同总价款132559520元，供货地点为新疆奎屯金太阳30MWp太阳能光伏并网发电工程总承包项目施工地。从2013年10月份到2014年4月30日，我公司共向新疆电院电力设备公司供26.666MWp光伏组件设备，己供货的总货款为108744720元，已付货款78255952元，还欠我公司货款30488768元，扣除已供货总价款10%的质保金后，还剩19614296元未付及逾期利息。我公司按约分批次共发货25.666MWp光伏组件设备后，新疆电院电力设备公司单方通知我公司停止供货，新疆电院电力设备公司单方终止合同的行为既不符合法律规定也不符合合同约定，严重损害了我公司的利益，我公司要求新疆电院电力设备公司继续履行合同。综上，新疆电院电力设备公司的违约行为严重影响我公司正常的经营，故诉至法院，请求判令：1、新疆电院电力设备公司继续履行光伏电池板设备采购合同；2、新疆电院电力设备公司支付剩余货款19614296元；3、新疆电院电力设备公司支付逾期利息549200元；4、本案诉讼费及其他相关费用由新疆电院电力设备公司承担。
被告新疆电院电力设备公司提交书面答辩状称：一、江苏北美投资公司要求支付货款19614296元及利息549200元无事实及法律依据。江苏北美投资公司实际供货75车，共计104585块光伏板，合计25.623325兆瓦，设备总金额107617965元。截止2014年12月19日，设备公司已付85255952元，尚欠22362013元。根据采购合同的约定，应扣除10%的质保金10761796.5元及10%的履约保证金（现江苏北美投资公司仅支付了9255952元的履约保证金，尚有4000000元未支付），合计21523593元（20017748.5元）。故，我公司应向江苏北美投资公司支付的到期设备款为838420元。江苏北美投资公司要求我公司支付10%的履约保证金没有依据，该保证金的支付条件未成就。采购合同第六章约定：“卖方应在签订合同书后收到20%预付款后向买方提交金额等于合同总额10%的履约保证金或是买方认可的银行出具的不可撤销的履约保函”。因江苏北美投资公司未按约提交10%的履约保证金，故双方在合同履行过程中，对履约保证金的支付条件和方式等进行了变更：由江苏北美投资公司提供10%的履约保证金或履约保函变更为我公司从应付款中分批扣除。事实上我公司也是这样实施的，江苏北美投资公司未就此提出异议。采购合同7.3款约定：“履约保证金额为合同总价的10%，履约保证金在初步验收后30天内退还，但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。”因目前双方存在合同争端（质量问题、付款问题），履约保证金的支付条件还未成就，故我公司不应支付履约保证金。二、江苏北美投资公司要求继续履行采购合同的请求没有依据。首先，导致我公司向第三方采购光伏电池板的原因是江苏北美投资公司供货不及时，严重影响了工程建设进度，为此项目业主与我公司及江苏北美投资公司进行了协调，要求我公司从第三方处采购电池板，以满足该工程2014年4月30日全部并网发电的建设要求。为此，我公司也向江苏北美投资公司发去了函件，江苏北美投资公司在起诉之前从未对此提出过异议。采购合同14.8款约定，江苏北美投资公司迟交货超过10天的，我公司有权终止合同或选择继续要求江苏北美投资公司履行合同交货义务。故，我公司在江苏北美投资公司延迟供货超过10天，且严重影响工程建设进度的情况下，有权终止部分合同。其次，该工程现已建成投入试运行，我公司继续向江苏北美投资公司采购光伏电池板在客观上也无法履行。
新疆电院电力设备公司反诉称，2013年9月，我公司与江苏北美投资公司签订“新疆奎屯金太阳30MWp太阳能光伏并网发电工程总承包项目”《光伏电池板设备采购合同》，约定由我公司向江苏北美投资公司签订31.0856MWp光伏组件，合同总价款132559520元，供货地点为新疆奎屯金太阳30MWp太阳能光伏并网发电工程总承包项目施工现场。合同签订后，我公司依约支付了预付款，但江苏北美投资公司未按约定的供货时间供货，逾期供货163天，严重影响我公司的工程进度。为将江苏北美投资公司迟延供货的影响降到最低程度，我公司被迫向另一供货商采购了该项目部分光伏组件。由于该供货商销售的光伏组件每瓦价格比江苏北美投资公司高0.03元，我为此多支付了155820元的设备款，这是江苏北美投资公司迟延交货给我公司造成的直接损失，江苏北美投资公司应当承担。此外，江苏北美投资公司销售的光伏组件存在严重质量问题。第一，部分光伏组件表面出现黄斑、黑点和闪电纹等质量问题，并发生过光伏组件玻璃面板自然爆裂现象，对此我公司多次要求江苏北美投资公司解决上述质量问题；第二，江苏北美投资公司销售的光伏组件还存在一个更严重的质量问题，就是电流小、电压低导致发电量低，有些组件的发电量甚至达不到峰值功率（245W）的一半。目前我公司已委托“中国科学院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心”对江苏北美投资公司销售的光伏组件发电量进行鉴定，对达不到合同要求或正常发电量的光伏组件将追究其质量责任。综上，江苏北美投资公司的违约行为已严重影响到我公司承包工程的建设，并已给我公司造成实际损失。故诉至法院，请求判令：1、江苏北美投资公司支付迟延交货违约金3240000元；2、江苏北美投资公司赔偿经济损失155820元；3、由江苏北美投资公司承担本案诉讼费用。
江苏北美投资公司口头答辩称，新疆电院电力设备公司的反诉请求及理由无事实及法律依据。我公司不存在逾期供货，不应承担逾期供货违约金。新疆电院电力设备公司逾期付款导致我公司推迟供货，新疆电院电力设备公司未经我公司同意擅自向第三方采购货物，新疆电院电力设备公司的行为违约，由此造成的损失应由其自行承担，我公司不应承担任何责任，请求法院依法驳回其反诉请求。
庭审中，江苏北美投资公司为支持其诉请向本院提交如下证据：
1、光伏电池板设备采购合同及附件承诺书等，拟证明：本案双方当事人存在买卖合同关系及合同标的、价款、支付时间、方式、违约责任；
2、发货单76份，拟证明：江苏北美投资公司向新疆电院电力设备公司供应108840片多晶组件，共计26666000瓦，每瓦4.2元，共计111997200元；
3、2014年6月25日的函，拟证明：新疆电院电力设备公司认可江苏北美投资公司提供并安装的设备质量合格；
4、新疆电院电力设备公司付款明细单，拟证明：新疆电院电力设备公司已支付货款78255952元；已供货总金额108744720元扣除10%的质保金后，新疆电院电力设备公司应支付97870248元，减去已付货款，新疆电院电力设备公司拖欠货款19614296元，本案开庭前，新疆电院电力设备公司又支付7000000元货款，现新疆电院电力设备公司尚拖欠货款12614296元；
5、金融机构人民币贷款基准利率及利息计算方式，拟证明：银行贷款利率六个月以下为5.6%，涉案货款自2014年6月25日至2014年11月25日止的利息为549200元（19614296元×5.6%×0.5年）。
新疆电院电力设备公司对上述证据的质证意见为：1、采购合同的真实性、合法性及关联性均认可；2、发货单的真实性、合法性及关联性均认可，但对供货数量有异议，实际供货数量为104585片，金额为107617965元；3、函的真实性认可，关联性不认可，初步合格不能视为最终验收合格；4、付款明细表系江苏北美投资公司单方统计，我公司认可的付款金额为85255952元；5、贷款利率及利息计算方式的真实性及合法性认可，但欠款总额不认可，应付款为83万余元，起算周期应从初步验收30天内，多计算了一个月。
被告（反诉原告）新疆电院电力设备公司为支持其抗辩理由及其反诉请求向本院提交如下证据：
第一组：2013年9月的采购合同，拟证明：江苏北美投资公司应应提供10%的履约保证金并于2013年11月20日前完成交货，江苏北美投资公司迟延交货163天，应支付迟延交货违约金3240000元，新疆电院电力设备公司有权终止合同。
第二组：2013年10月18日至2014年4月28日的送货单（发货单）及相应的入库单，拟证明：江苏北美投资公司共计供应25.623325MWp（104585片×245W）光伏组件设备，设备总价款107617965元，江苏北美投资公司迟延交货163天。
第三组：新疆电院电力设备公司2013年的记账凭证7份及2014年的记账凭证7份，拟证明：新疆电院电力设备公司已支付货款85255952元，江苏北美投资公司未按约提供履约保证金，双方变更履约保证金的提供方式。
第四组：1、2013年9月27日江苏北美投资公司出具的承诺函，2、江苏北美投资公司同意扣除履约保证金的书面文件，3、鲁俊身份证明，拟证明：双方认可变更后的履约保证金提供方式，且已实际执行。
第五组：1、检测报告，2、公证书，3、2014年2月14日奎屯金太阳电力有限公司工程建设部给新疆电力设计院的传真，4、2014年3月3日新疆电力设计院七师五五工业园奎屯金太阳一期30MWp光伏发电工程总承包项目部给江苏北美投资公司的工程联系单，5、2014年4月10日及20日新疆电力设计院七师五五工业园奎屯金太阳一期30MWp光伏发电工程总承包项目部给江苏北美投资公司的工程联系单，6、2014年8月19日新疆电力设计院七师五五工业园奎屯金太阳一期30MWp光伏发电工程总承包项目部给江苏北美投资公司的“关于七师五五工业园奎屯金太阳一期30MWp光伏发电工程光伏组件存在的问题的函”，7、照片10张，拟证明：涉案货物不达标，存在质量问题，双方进行协商处理，但质量问题未根本解决。
第六组：1、2014年3月3日奎屯金太阳电力有限公司给新疆电力设计院的“关于调整奎屯金太阳一期30MWp光伏发电项目组件供货事宜的函”，2、2014年3月3日新疆电力设计院七师五五工业园奎屯金太阳一期30MWp光伏发电工程总承包项目部给江苏北美投资公司的工程联系单，3、2014年3月13日新疆电力设计院七师五五工业园奎屯金太阳一期30MWp光伏发电工程总承包项目部给江苏北美投资公司的工程联系单，4、2014年3月14日、4月21日新疆电力设计院七师五五工业园奎屯金太阳一期30MWp光伏发电工程总承包项目部给新疆电力设计院的工程联系单，拟证明：江苏北美投资公司供货数量及进度不足，影响涉案工程的正常建设，新疆电院电力设备向第三方供应商采购，并通知江苏北美投资公司调整供货，江苏北美投资公司未提出异议。
第七组：2014年3月新疆电院电力设备公司与天合光能（上海）有限公司签订的采购合同，拟证明：新疆电院电力设备公司向天合光能（上海）有限公司采购了21200片光伏组件，单价为每瓦4.23元，比江苏北美投资公司的售价每瓦高0.03元。
江苏北美投资公司对新疆电院电力设备公司提供的上述证据的质证意见为：1、对第一组证据的真实性、有效性及关联性认可，对对方的证明目的不认可，供货期限对应的是付款条件，由于新疆电院电力设备公司的违约行为造成逾期付款；履约保证金在初步验收合格后30天付款，履约保证金的释放条件充分；且扣除履约保证金不存在我公司是否同意；2、对第二组证据的真实性、有效性及关联性认可，证明目的不认可，对方漏加了两张，我公司于2014年4月18日发出1400片、2014年4月23日发出1408片，共计2808片，加上对方自认的104585片，已经超出了700多片，数量问题双方不存在争议；3、对第三组证据的真实性、有效性及关联性认可，认可已支付货款85255952元；4、对第四组证据的真实性、有效性及关联性认可，证明目的不认可，承诺函是同意办理履约保证金，不是同意扣除，且履约保证金已返还退还条件；5、对第五组证据中检测报告及公证书的真实性认可，有效性及关联性不认可，委托单位是新疆电力设计院与本案无关，送样公司奎屯电力公司与本案无关，不能证明我公司的供货存在质量问题；；公证书不能证明存在质量问题，不能证明因为质量问题就延迟付款或拒付款；对传真件、工作联系单的真实性认可，有效性及关联性不认可，不能证明我公司的供货存在质量问题；对光伏组件存在问题的函的真实性、有效性及关联性均不认可，有问题组件的表无法确认，即便是通过邮件方式送达通知到我公司，变更合同应由双方协商，不是其单方行为确定；照片所反映的问题是否属实需核实；我公司留有10%的货款作为质保金，该质保金足以处理质量问题；6、第六组证据中的供货事宜的函是案外人证据与本案无关；对工作联系单的真实性认可，有效性及关联性不认可；7、对第七组证据的真实性认可，但新疆电院电力设备公司先与案外人签订合同再通知我公司不要供货，没有道理。
质证过程中，新疆电院电力设备公司对江苏北美投资公司的2014年4月23日发出1408片的出库单予以认可，亦认可江苏北美投资公司在提交证据时所主张的供货数量及供货金额。双方确认江苏北美投资公司已供货的货款金额为108744720元，新疆电院电力设备公司已付款的数额为85255952元。
根据双方对上述证据的质证情况，本院对江苏北美投资公司提交的五份证据的真实性及与本案的关联性均予以确认；对于涉案供货货款的总金额及已付货款的数额以双方确认的数额为准，对于欠付货款的利息，本院根据涉案采购合同的约定并结合江苏北美投资公司提交的计算清单综合考虑并确定。本院对新疆电院电力设备公司提交的第一、二、三、四组证据的真实性、有效性及关联性予以确认，对第五组证据中的检测报告、公证书、工作联系单、照片的真实性予以确认，对第六、七组证据的真实性予以确认。
本院经审理查明，2013年9月，新疆电院电力设备公司（买方）与江苏北美投资公司（卖方）签订《新疆奎屯金太阳30MWp太阳能光伏并网发电工程总承包项目光伏电池板设备采购合同》约定，由卖方向买方提供光伏电池板设备（详见附件材料清单），合同价格为固定价格，合同总金额132559520元（单价每瓦4.2元）。卖方在签订合同后收到20%预付款后向买方提交金额等于合同总额10%的履约保证金或是买方认可的银行出具的不可撤销的履约保函。履约保函的有效期自开立之日起，至设备获得初步验收证书后30天内一直有效，在设备获得初步验收证书后30天内退还。买方于合同签署之日起，在2013年9月30日前支付合同总价的20%给卖方作为合同的预付款，在收到卖方提交的履约保函或预留履约保证金后2个工作日内，将合同总成交价的10%，作为预付款支付给卖方。卖方在收到上述款项后，以传真向买方确认。卖方在收到上述预付款后，按合同约定的交货批次及日期将约定的设备运到交货地点后，买方和卖方在2个工作日内进行现场交接检验，根据运单对货物的包装、外观及数量、规格型号等进行清点检验后，签署货物交接检验记录。同时卖方将该套合同设备的全额发票、清单提交给买方，买方清点无误后5个工作日内，向卖方支付该套合同货款的30%，卖方收到上述款项后，以传真向买方确认。合同设备到场40个工作日内经过安装，调试并网检查合格后，签发预验收证书5个工作日内，凭买方签发的验收证书支付合同总金额的30%，卖方在收到上述款项后，以传真向买方确认。（上述周期内，如因买方原因未能进行安装、调试并网的，视为卖方已履行完毕交货义务并验收合格，买方应依约付款。）剩余10%的货款，在合同设备最终验收且成功并网发电后无质量问题的前提下，由卖方为合同设备购买了相应保期为25年的保险后15个工作日内，由买方一次付清。买方和卖方以书面形式相互通知各方的开户银行、账户名称、账号。开户银行、账户名称、账号如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前二十天内以书面方式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算者应付逾期付款的责任。履约保证金金额为合同总价的10%，该保证金在初步验收合格后30天内退还，但如此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约保证金的有效期延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。卖方仅负责将合同约定的组件送达合同指定的地点，设备的安装、调试并网由买方负责，但卖方应提供相关技术服务及现场指导。交货地点：新疆奎屯金太阳30MWp太阳能光伏并网发电工程总承包项目施工现场。合同生效后1个月内卖方按合同规定向买方提供货物名称、总重量、总体积、交货日期、现场道路条件及货物总清单。在货物预计启运10天前，卖方以电报或传真将上述各项内容和存放注意事项通知买方，经买方书面同意后发运。交货日期以到指定交货地点后签署交接验收记录的时间戳记为准。合同规定的供货计划具体如下：第一批：2013年10月1日至10月7日，5MWp；第二批：2013年10月8日至10月14日，4.417MWp；第三批：2013年10月15日至10月21日，4.417MWp；第四批：2013年10月22日至10月28日，4.417MWp；第五批：2013年10月29日至11月4日，4.417MWp；第六批：2013年11月5日至11月11日，4.417MWp；第七批：2013年11月12日至11月15日，4MWp；上述时间为工厂发货时间，到达合同交货地点每批次需另加4—5天的运输时间。合同约定的付款进度（到货款）具体如下：1、2013年10月14日前付第一批货物总价的30%；2、2013年10月12日前付第二批货物总价的30%；3、2013年10月28日前付第三批货物总价的30%；4、2013年11月4日前付第四批货物总价的30%；5、2013年11月11日前付第五批货物总价的30%；6、2013年11月18日前付第六批货物总价的30%；7、2013年11月22日前付第七批货物总价的30%。设备通过30天带负荷考核运行，并对设备进行彻底检查符合合同及国家有关制造规范和验收标准要求后，工程师对每套设备分别签发初步验收证书。质保期为预验收证书之日起15个月。由于卖方责任，合同设备不能达到合同规定的一项或多项保证指标时，卖方应承担违约金，违约金总金额最高不能超过合同总价的10%。如果不是由于买方原因，卖方未能按合同规定的交货期交货（不可抗力除外），买方有权按下列计算方法向卖方收取违约金：违约金数额=20000元×（n-1），n代表延迟交货天数。迟延交货违约金总额不超过未履行部分总值的10%。迟延交货超过10天，买方有权终止合同或选择继续要求卖方继续履行交货义务。合同履行过程中，由于买方原因导致合同无法继续履行，买方应向卖方支付未履行部分价款总值的10%的违约金。买方超过合同约定日期付款，买方应向卖方支付合同总价万分之五的违约金（按天计算），因此而影响货物交货期，卖方不承担违约责任，迟延付款超过10天，卖方有权终止合同或选择要求买方继续履行合同义务。合同一经生效，合同各方均不得擅自对合同内容作单方修改。合同一方对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，应以书面形式通知另一方并经双方签字确认。双方同意后经双方法定代表人或授权代表签字后方生效。同时，双方还在合同中对其他事项进行了约定。
2013年9月29日至2014年4月23日期间，新疆电院电力设备公司陆续向江苏北美投资公司付款78255952元；本案诉讼中，新疆电院电力设备公司付款7000000元；新疆电院电力设备公司总计付款85255952元。庭审中，新疆电院电力设备公司认可存在迟延支付预付款的事实。
2013年9月27日，江苏北美投资公司向新疆电院电力设备公司出具承诺函，承诺：双方合同生效后，新疆电院电力设备公司付预付款5000000元到账后，江苏北美投资公司即办理履约保函，履约保函送银行后十工作日内办理完毕，即2013年10月15日前。履约保函按银行格式出具，保函期限按合同执行。2013年9月29日，新疆电院电力设备公司向江苏北美投资公司支付5000000元。
2014年4月21日，新疆电院电力设备公司向江苏北美投资公司致函，具体内容为：“本次付款7000000元，因账上余额不足，须动用预留履约保证金7000000元，使用履约保证金支付本次设备款，江苏北美投资公司承诺在下次支付设备款时扣除本次预支的履约保证金金额，新疆电院电力设备公司承担预支履约保证金相关责任。”江苏北美投资公司的委托代理人鲁俊在该函上签字确认。
2014年6月25日，七师五五工业园奎屯金太阳公司一期30MWp光伏发电工程项目部向江苏北美投资公司致函，具体内容如下：你公司对2013年9月所签订的新疆奎屯金太阳30MWp光伏并网发电工程的《光伏电池板设备采购合同》进行了供货，现已对所供设备进行了考核运行，认为符合合同及国家有关制造规范及验收标准，对所供设备认定初步验收合格。
2014年3月，新疆电院电力设备公司（买方）与天合光能（上海）有限公司（卖方）签订《新疆奎屯金太阳30MWp太阳能光伏并网发电工程总承包项目245W光伏电池板设备采购合同》约定，由天合光能（上海）有限公司向新疆电院电力设备公司供应光伏电池板设备，合同总金额为21970620元。
经核对，新疆电院电力设备公司认可，2013年10月18日至2014年4月28日期间，江苏北美投资公司向其供应105680片多晶组件，共计25891600瓦，已供货物货款总计金额108744720元。
庭审中，江苏北美投资公司及新疆电院电力设备公司认可根据涉案双方签订的采购合同，合同约定的货物尚有两千多万元未供应。新疆电院电力设备公司认可涉案工程项目已全部完工，已经不需要供货。
另查明，江苏北美投资公司主张的逾期利息549200元计算依据为：19614296元×5.6%×0.5年（自2014年6月25日至2014年11月25日止）。
本院认为，一、关于涉案合同的效力问题。本案中，江苏北美投资公司与新疆电院电力设备公司签订的《新疆奎屯金太阳30MWp太阳能光伏并网发电工程总承包项目光伏电池板设备采购合同》系双方的真实意思表示，且内容不违反法律行政法规的规定，当属有效，双方均应严格履行。
二、关于本诉部分。1、关于合同是否继续履行的问题。庭审中经询问，新疆电院电力设备公司明确答复涉案工程项目已完工，无须供货，江苏北美投资公司对该答复未予否认。江苏北美投资公司在其起诉状中亦陈述新疆电院电力设备公司向其通知停止供货并单方终止合同。同时，根据新疆电院电力设备公司提交的其与天合光能（上海）有限公司签订《新疆奎屯金太阳30MWp太阳能光伏并网发电工程总承包项目245W光伏电池板设备采购合同》，涉案采购合同剩余未供货的部分，已由天合光能（上海）有限公司供货。上述事实表明，涉案采购合同已无继续履行的可能和必要。故，本院对江苏北美投资公司要求继续履行合同的诉讼请求不予支持。2、关于支付剩余货款的问题。本案中，江苏北美投资公司已供货物货款金额108744720元，新疆电院电力设备公司已付货款85255952元。扣除10%的质保金，新疆电院电力设备公司尚应支付12614296元。涉案合同约定履约保证金应在初步验收合格后30天内退还。现查明，江苏北美投资公司所供涉案货物于2014年6月25日被认定初步验收合格。据此，涉案履约保证金按约应在2014年7月25前退还。新疆电院电力设备公司虽称涉案货物存在质量问题，但并未提交足以证明质量问题的有效证据，且江苏北美投资公司本次诉讼要求新疆电院电力设备公司支付的货款已扣除了质保金部分。因此，新疆电院电力设备公司不退还履约保证金的抗辩理由缺乏事实依据，本院依法不予支持。新疆电院电力设备公司应当向江苏北美投资公司支付货款12614296元。3、关于支付逾期利息的问题。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，根据涉案合同的约定，新疆电院电力设备公司应在签订合同后预付合同金额30%的货款，在收到货物后支付货物30%的货款，在初步验收合格后5个工作日内支付合同金额30%的货款，在初步验收合格后30天内退还履约保证金，剩余10%的货款作为质保金。通过上述约定可以确定，新疆电院电力设备公司按约应当在初步验收合格后30天内支付90%的货款。现已查明，涉案货物于2014年6月25日初步验收合格，但至今为止新疆电院电力设备公司已支付货款的数额未达到总货款的90%。新疆电院电力设备公司未按约履行付款义务，依法应承担赔偿损失的责任。故，江苏北美投资公司要求新疆电院电力设备公司向其支付逾期付款利息的诉讼请求依法成立。江苏北美投资公司起诉状载明的时间为2014年7月23日，其要求新疆电院电力设备公司支付自涉案货物初步验收合格之日2014年6月25日起至2014年11月25日期间的逾期利息，新疆电院电力设备公司虽然对江苏北美投资公司所主张的计算逾期利息的利率予以认可，但对起算时间提出异议，认为应当从2014年7月25日起计算逾期利息。新疆电院电力设备公司的该抗辩理由符合合同约定，本院予以采纳。因此，江苏北美投资公司请求支付逾期利息549200元的诉讼请求部分成立，新疆电院电力设备公司应当向江苏北美投资公司支付逾期利息235466.86元（12614296元×5.6%÷12月×4月）。本院对235466.86元的部分予以支持。
三、关于反诉部分。1、关于迟延交货违约金的问题。涉案合同约定，新疆电院电力设备公司在合同签订后向江苏北美投资公司支付合同总价30%的预付款，江苏北美投资公司在收到上述款项后，按约定的交货批次及日期交付货物。合同中还约定“买方超过合同约定日期付款，因此而影响货物交货期，卖方不承担违约责任。”江苏北美投资公司抗辩称迟延交货因新疆电院电力设备公司迟延支付预付款所致。庭审中，新疆电院电力设备公司对其迟延支付预付款的事实予以认可。故，本院对江苏北美投资公司的该抗辩理由予以采纳。因此，新疆电院电力设备公司的该项反诉请求缺乏事实依据，本院依法不予支持。2、关于赔偿经济损失的问题。新疆电院电力设备公司迟延付款，在未与江苏北美投资公司协商一致的情况下单方向江苏北美投资公司提出停止供货，并与案外人签订采购合同的行为构成违约。对于其与案外人签订合同因价格差额而产生的多支付设备款的经济损失理应由其自行承担。因此，本院对其该项反诉请求依法不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十二条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、新疆电院电力设备有限公司于本判决生效后十五日内向江苏北美新能源投资有限公司支付货款12614296元；
二、新疆电院电力设备有限公司于本判决生效后十五日内向江苏北美新能源投资有限公司支付逾期付款利息235466.86元（12614296元×5.6%÷12月×4月，自2014年7月25日至2014年11月25日止）；
三、驳回江苏北美新能源投资有限公司的其他诉讼请求；
四、驳回新疆电院电力设备有限公司的反诉请求。
如果新疆电院电力设备公司未按本判决指定的期间向江苏北美投资公司履行给付金钱的义务，则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费142617.48元（江苏北美投资公司已预交147617.48元），由江苏北美投资公司负担51730.42元，由新疆电院电力设备公司负担90887.06元，江苏北美投资公司多预交的5000元由本院予以退还；反诉案件受理费16983.28元（新疆电院电力设备公司），由新疆电院电力设备公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日内起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本和预交二审案件受理费，上诉于中华人民共和国最高人民法院（如上诉期届满后七日内仍未交纳二审案件受理费，按自动撤回上诉处理）。
审 判 长 毛惠娟
代理审判员 李东风
代理审判员 陈建红
二〇一五年十一月十三日
书 记 员 斯 琴