新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）新29民终1428号
上诉人(原审被告)：立天集团新疆立天纺织股份有限公司，住所地：阿克苏纺织工业城。
法定代表人：李道选，该公司董事长。
委托诉讼代理人：温端暖，男，1959年2月18日出生，汉族，该公司总经理，现住阿克苏市纺织工业城。
委托诉讼代理人：胡建华，男，1956年8月15日出生，汉族，该公司总工程师。
被上诉人（原审原告）：新疆天宇建设工程有限责任公司，住所地：新疆铁门关市二十九团河北花苑商铺15栋。
法定代表人：张安群，该公司董事长。
委托诉讼代理人：饶非，新疆制衡律师事务所律师。
上诉人立天集团新疆立天纺织股份有限公司（以下简称立天纺织公司）因与被上诉人新疆天宇建设工程有限责任公司（以下简称天宇建设公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服阿克苏市人民法院（2017）新2901民初2138号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年10月17日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人立天纺织公司委托诉讼代理人温端暖、胡建华，被上诉人天宇建设公司委托诉讼代理人饶非到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上诉人立天纺织公司上诉请求：撤销一审判决，驳回被上诉人诉讼请求，追加阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限公司为本案第二被告。事实与理由：原审法院程序错误，阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限公司是本案阿克苏纺织工业城（开发区）公共租赁住房建设项目（十六）工程的共同出资,共同联建，共同享有产权的一方当事人，是共同招标的发包单位，是必须到庭参加诉讼的当事人，一审未予追加，程序错误；一审判决认定事实不清，该工程的实际施工人是彭学财，彭学财应当以其实际履行的合同总价款3477340元进行工程款结算，其向法院主张工程款总价4659853.43元，无证据证明。
被上诉人天宇建设公司辩称，原审判决正确，请求驳回上诉，维持原判。
被上诉人天宇建设公司向一审法院起诉请求：1.判令立天纺织公司支付工程款1509853元，利息96630元。2.本案诉讼费由立天纺织公司承担。
一审法院认定事实：2015年6月6日，天宇建设公司中标承建阿克苏纺织工业城（开发区）公共租赁住房建设项目（十六）工程，中标工程范围为工程量清单包含的全部内容，中标价格为5524478.79元，中标工期2015年6月10日至2015年11月7日。2015年6月8日，天宇建设公司与立天纺织公司签订建设工程施工合同，约定由天宇建设公司承建阿克苏纺织工业城（开发区）公共租赁住房建设项目（十六）工程，合同工期150天，自2015年6月10日至2015年11月7日，合同价款5524478.79元，付款方式为按工程进度付款等内容。支付工程款累计至合同总额85%时，停止支付，待竣工验收合格后28天内双方完成结算总额确认，支付至结算总额的97%，余款作为质保金，待工程质量缺陷责任期满后一个月内付清。质量保修期地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年，装修工程为两年，电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年，供热与供冷系统为2个采暖期及供冷期，住宅小区内的给排水设施、道路灯配套工程为两年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算，单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起计算。缺陷期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工程内容后，再次提交竣工验收申请报告。监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接受证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收并签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。合同签订后天宇建设公司即按合同约定施工，2015年9月23日天宇建设公司提交主体结构质量监督申报意见表，监理、设计、勘察、立天纺织公司均同意验收。2016年10月27日天宇建设公司提交竣工工程质量监督申报意见表，监理、设计、施工、勘察、立天纺织公司均同意验收，但至今立天纺织公司未验收该工程，亦未使用该工程。后天宇建设公司自行决算，认为该工程总价为4659853.43元。立天纺织公司至今已向天宇建设公司支付工程款3150000元，剩余款项天宇建设公司多次索要未果，遂诉至法院。
一审法院认为，天宇建设公司与立天纺织公司签订的建设工程施工合同系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，应属有效，双方均应按合同约定履行各自的义务。现天宇建设公司依照合同约定完成项目施工，并按约定提交竣工工程质量监督申报意见表，立天纺织公司同意验收，即应在合同约定的期限内完成验收，但立天纺织公司至今未进行验收，按照合同约定以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，立天纺织公司应按照合同约定同天宇建设公司进行决算，并支付工程款。合同约定付款方式为按工程进度付款，支付工程款累计至合同总额97%时，余款作为质保金，待工程质量缺陷责任期满后一个月内付清。立天纺织公司辩称依照合同约定，该工程并未过质保期，应在未付工程款中扣除质保金，待质保期过后支付，该意见符合合同约定，予以采纳。现天宇建设公司认为该工程总造价为4659853.43元，对此立天纺织公司不认可，但并未提交证据证明其观点，故对天宇建设公司要求立天纺织公司支付工程1370057元的请求，予以支持。立天纺织公司未按照合同约定向天宇建设公司支付工程款，实属违约，给天宇建设公司造成损失，但天宇建设公司要求的逾期付款利息计算标准过高，依法予以调整。立天纺织公司称天宇建设公司承建阿克苏纺织工业城（开发区）公共租赁住房建设项目（十六）工程实际系按照被告与库车县第一建筑公司签订的《公共租赁住房建设项目（十六）工程实际建设施工合同补充协议》履行，但对此事实并未提交相应证据证明，故对立天纺织公司该辩称意见，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条；《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第七条，第六十四条第一款之规定，判决：一、立天集团新疆立天纺织股份有限公司于本判决生效后十日内支付新疆天宇建设工程有限责任公司工程款1370057元【4659853.43元-（4659853.43元×3%）】，逾期付款利息9051元【604066.99元×4.35%÷180天×62天（2017年5月18日至2017年7月21日）】，共计1379108元；二、驳回新疆天宇建设工程有限责任公司其他诉讼请求。
二审中，上诉人立天纺织公司提交图纸会审会议纪要、交通银行进账单，欲证明阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限公司是本案当事人及天宇公司虚假招标，经质证，被上诉人否认银行进账单与本案有关；并称阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限公司是政府履职部门，具体经办工程款的支付等事宜。本院认为上述证据与本案无关，本院不予认定。
本院二审查明事实与一审查明事实一致，本院对一审审理查明的事实予以确认。
本院认为，2015年6月8日天宇建设公司与立天纺织公司签订的《建设工程施工合同》履行了招投标备案等手续，在该合同上，并无”阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限公司”名称、公章及其相关权利义务，故立天纺织公司上诉称阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限公司是本案当事人，应予追加为本案被告的上诉意见，与事实不符，本院依法不予支持。该工程2015年6月6日天宇建设公司中标承建，6月8日双方签订《建设工程施工合同》，2016年10月27日，监理、设计、施工、勘察及立天纺织公司均同意验收，但至今立天纺织公司未验收该工程，亦未使用该工程。后天宇建设公司自行决算，决算价为4659853.43元，立天纺织公司不认可并要求以”实际履行的合同总价款3477340元进行工程款结算”，无证据证明。根据双方签订的《建设工程施工合同》专用条款第十四条的约定及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条的规定，”当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。”综上，上诉人立天纺织公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费17130.51元，由上诉人立天集团新疆立天纺织股份有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 李伟力
审 判 员 姬 冰
代理审判员 马婕妤
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 王明明