湖南省长沙县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）湘0121民初4450号
原告（反诉被告）湖南六建机电智能科技有限责任公司，住所地：长沙市高新技术开发区银盆南路305号火炬城金荣科技园M2组团A座7楼702房。
法定代表人刘录音，董事长。
委托代理人龙永魁，男，1983年3月13日出生，汉族，住湖南省隆回县，系公司员工。
被告（反诉原告）湖南开源建设装饰工程有限公司，住所地：长沙市经济技术开发区开元路17号湘商世纪鑫城四楼。
法定代表人向丽梅，董事长。
委托代理人邹鹏，湖南协雅律师事务所律师。
委托代理人左佳，湖南协雅律师事务所律师。
原告（反诉被告）湖南六建机电智能科技有限责任公司（以下简称湖南六建）与被告（反诉原告）湖南开源建设装饰工程有限公司（以下简称开源公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，现已审理终结。
原告湖南六建请求判令：1、被告开源公司立即向其支付工程款313347.92元，并承担至实际清偿之日止的逾期付款利息，利息暂计至2017年7月26日为169261.67元，本息共计482609.59元；2、被告开源公司承担本案全部诉讼费用。
被告开源公司答辩要点及反诉请求：湖南六建承建开源公司相关建设项目属实，但工程未得到开源公司验收方认可，工程存在质量问题，且双方对工程验收以及审计未达成一致意见。因此，湖南六建的起诉不符合民诉法的起诉条件，不能就未经验收合格的工程提起诉讼，依法应予驳回。同时，湖南六建一直未按合同及法律规定开具相应的工程款发票及交付开源公司，且工程完工后出现多处质量问题，给开源公司造成了重大影响及损失。开源公司多次要求湖南六建承担保修责任，但湖南六建均未履行义务,导致开源公司在保修期内更换大量设备。因此，湖南六建作为工程施工方，在保修期内未尽到其义务，应当赔偿由此造成开源公司的损失。现提起反诉，请求法院依法判令：1、湖南六建向开源公司开具并交付开源鑫城贵宾楼LED电子显示屏工程款发票（发票金额443900元）；2、湖南六建向开源公司开具并交付开源鑫楼弱电A标段工程款发票（发票金额1414008元）；3、湖南六建支付开源公司因其设备质量问题及不履行保修义务造成开源公司的损失171043元；4、湖南六建承担本案本诉及反诉的诉讼费用。
湖南六建针对反诉的答辩要点：1、开源公司主张湖南
六建未尽维保义务所及未尽维保义务给其造成的损失不符合客观事实，与湖南六建无关；2、开源公司用以主张湖南六建未尽维保义务所采购的材料设备系开源集团酒店管理有限公司自行采购的物资，并不是案涉工程维保之需，与本案没有关联。结算账单体现的损失归属人也不是开源公司，与本案无关。
查明的事实
根据双方当事人的诉辩主张和举证质证情况，本院确认如下事实：
一、双方当事人无争议的事实
1、湖南六建原公司名称为湖南同人网络科技有限责任公司，开源公司原公司名称为湖南稻花香装饰工程有限公司。
2、2006年11月8日，湖南稻花香装饰工程有限公司与湖南同人网络科技有限责任公司签订《开源鑫楼弱电A标段工程施工合同》，约定按大包干结算，无经济签证，包干总价为1398000元，工程竣工验收合格后付至合同总额的80%，验收合格两个月内出具审计报告，出具审计报告后30天内付至工程总造价的95%，剩余5%作为质保金，在六年质保期满后付清。2007年7月16日，双方就核心交换机及防火墙变更事宜签订《开源鑫楼弱电A标段工程施工合同补充协议》，增加合同价款35000元，其他条款与原合同相同。2007年11月5日，双方又签订《开源鑫城贵宾楼LED电子显示屏工程承包合同》，约定以大包干方式承包，无任何经济签证，包干总价为488000元，并约定货到工地经确认付至工程款的50%，验收合格后付至工程款的95%，剩余5%作为质保金，在两年质保期满后付清。合同及补充协议还对双方其他权利义务作了约定。
3、合同项下的工程在2008年投入使用。
4、诉讼中，开源公司于2017年11月14日提起反诉，于同年11月26日又撤回第一、第二项反诉请求。
二、双方当事人有争议的事实
1、案涉工程是否经验收及审计。湖南六建认为，案涉工程《竣工验收报告单》于2008年3月25日经开源公司的合同签约代表及案涉工程项目指挥长签字确认，并由开源公司投入使用，应当认定案涉工程经过竣工验收合格，同时案涉工程并非政府投资或者以政府投资为主的建设项目，不属于审计工程项目范畴，审计并非确定该项目工程价款的法定程序，故开源公司抗辩未经审计拒付工程款的理由不能成立。开源公司认为，无任何有效证据证明案涉工程已通过竣工验收，湖南六建应当承担举证不能的责任。《工程项目结算及支付审批表》上无开源公司的签字盖章，也未得到公司认可，应认定工程未通过验收及审计。本院认为，湖南六建出具的证据《竣工验收报告单》系复印件，开源公司对该证据的真实性不予认定，故不能证明案涉工程竣工验收具体的时间在2008年3月25日。根据《最高人民法院<关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释>》第十四条第（三）项的规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”因案涉工程于2008年投入使用属实，且庭审中开源公司又陈述工程系统现已停止使用，故应视为工程最迟于2008年12月31日通过竣工验收。开源公司辩称因质量问题未予验收，又未提供有效证据证明，不予采信。虽案涉合同约定“验收合格两个月内出具审计报告，出具审计报告后30天内付至工程总造价的95%”,事实上，工程在2008年投入使用，此后长达数年的时间内，双方并未就工程相关事宜交付审计，而是在2015年直接进行工程结算，故应视为双方已自动放弃审计。开源公司辩称未经审计而拒付工程款，理由不成立，不予采纳。
2、开源公司欠付的工程款本息如何认定，以及是否由开源公司支付。湖南六建认为，《工程项目结算及支付审批表》（以下简称审批表）经开源公司各工作部门相关负责人签字确认，反映案涉项目的客观事实，所载明事项与开源公司反诉的结算金额完全吻合，可视为竣工结算文件。开源公司应支付尚欠工程款313347.92元（应付工程余款220452.52+质保金70700.4元+质保金22195元），并支付相应逾期利息。开源公司认为，审批表不是结算单，且没有开源公司的签字盖章，不予认可。本院认为，（一）湖南六建提供的“开源鑫楼弱电工程A标段”审批表，因开源公司各工作部门相关负责人签字确认，具备证据的三性，应予认定。该部分工程结算款为1414008元，扣除截止2015年6月10日已付工程款1118800元、管理费160.08元及代扣费3895元后，剩余工程款291152.92元（含质保金70700.4元），应由开源公司偿付；（二）湖南六建提供的“开源鑫楼贵宾楼LED电子显示屏工程”审批表，虽系复印件，但与上述工程审批表结算形式一致，载明的结算金额443900元也与开源公司在反诉状中陈述认可的最终结算金额一致，故应认定该部分工程的结算款为443900元，扣除原告认可的截止2015年6月10日已付工程款425600元、尚欠消费款2159元后，剩余工程款16141元（均为质保金），应由开源公司偿付。以上欠付工程款共计307293.92元（291152.92元+16141元）。开源公司辩称质保金均包括在“应付工程余款”中且已偿付，因未提供有效证据证明，不予采信；（三）对湖南六建主张欠付工程款的逾期利息，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。利息属于法定孳息，开源公司除应支付欠付工程款外，还应支付拖欠工程款的相应利息。因案涉工程验收合格的具体时间无法确认，本院根据案涉工程于2008年12月31日视为竣工验收日期的实际情况，结合双方当事人在合同中对付款期限的约定，认定“开源鑫楼弱电工程A标段”工程款220452.52元的付款日期在工程验收合格3个月后，即付款日期最迟在2009年3月31日，故逾期利息应从同年4月1日起算；质保金70700.4元的付款日期在六年质保期满后，即付款日期在2014年12月31日，故逾期利息应从2015年1月1日起算；认定“开源鑫楼贵宾楼LED电子显示屏工程”质保金16141元的付款日期在两年质保期满后，即付款日期在2010年12月31日，故逾期利息应从2011年1月1日起算。
3、开源公司反诉请求的损失如何认定。开源公司认为，案涉工程完工后出现多处质量问题，给开源公司造成重大影响及损失，因更换设备造成损失126623元，因设备故障造成酒店经营损失44420元，共计171043元，应由湖南六建承担。湖南六建认为，开源公司在六年质保期间从未就案涉工程质量问题向其发出书面维保通知，开源公司就损失主张提供的证据既不符合证据规则，亦不符合客观事实。对于其主张的损失，湖南六建不予承担。本院认为，开源公司未提供有效证据证明案涉工程投入使用后存在质量问题，故开源公司主张的有关损失，与本案无关联，不能达到其证明目的，不予认定。
判决的理由与结果
本院认为，案涉《开源鑫楼弱电A标段工程施工合格》及《补充协议》、《开源鑫城贵宾楼LED电子显示屏工程承包合同》，合法有效。合同双方当事人均应按照合同约定履行义务。案涉工程于2008年由湖南六建交付使用并视为已竣工验收，开源公司应当及时履行支付工程款的义务。其未及时支付，已构成违约。现开源公司欠付湖南六建工程款307293.92元的事实清楚，证据充分。湖南六建主张开源公司立即支付其欠款本金及逾期利息，于法有据，应予支持。根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十四条第三项、第十八条之规定，判决如下：
一、被告湖南开源建设装饰工程有限公司在本判决生效后十日内偿付原告湖南六建机电智能科技有限责任公司剩余工程款307293.92元元及利息，利息按中国人民银行同期同类贷款利率标准，其中以欠款220452.52元为基数的利息从2009年4月1日起，以欠款70700.4元为基数的利息从2015年1月1日起，以欠款16141元为基数的利息从2011年1月1日起，均算至款项实际付清之日止；
三、驳回原告湖南六建机电智能科技有限责任公司的其他诉讼请求；
四、驳回反诉原告湖南开源建设装饰工程有限公司的反诉请求。
如果未按本院判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉受理费8539元，减半收取4269.5元，财产保全费3020元，反诉费3721元，共计11010.5元，均由被告湖南开源建设装饰工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于长沙市中级人民法院。
审 判 员 邓 翠
二〇一八年一月二十九日
法官助理 邓超兰代理书记员黄立康
附：本案适用的相关法律法规
《中华人民共和国合同法》
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
(一)建设工程已实际交付的，为交付之日;
(二)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;
(三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。