云南省福贡县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）云3323民初15号
原告：吴某某，男，汉族，四川省乐山市人。
委托诉讼代理人：赵平荣，北京盈科（昆明）律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。
被告：云南拓发矿业有限公司。
原告吴某某与被告云南拓发矿业有限公司(以下简称“拓发公司”)承揽合同纠纷一案，本院于2017年1月11日依法受理后,本院依法组成合议庭进行了审理。因被告拓发公司及其法定代表人下落不明,本院于2017年2月9日依法在《人民法院报》刊登公告,向被告拓发公司公告送达民事起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票等法律文书。公告期满后,于2017年5月9日在本院第二法庭公开开庭进行审理,原告吴某某的委托诉讼代理人赵平荣到庭参加诉讼,被告拓发公司经本院传票传唤,无正当理由拒不到庭参加诉讼,本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告吴某某向本院提出的诉讼请求：1、请求人民法院依法解除原、被告双方于2012年2月15日签订的《承包硅矿开采协议书》（含2012年2月18日签订的相关补充条款）；2、判令被告退回原告已交纳的风险金20万元；3、判令被告公司赔偿原告的各项损失共计638830.14元。事实与理由：原、被告双方于2012年2月15日签订《承包硅矿开采协议书》，协议明确约定：合同期限自2012年2月15日至2015年2月15日止;采矿地点为福贡县匹河乡棉谷村拓发矿点。合同第一条约定，被告拓发公司负责国家相关的采矿证件及资料，爆破器材的审批和管理；第二条约定：被告拓发公司负责电、路的正常通畅，并且负责处理与当地群众的权益关系，确保原告吴某某正常开采；第四条约定：当地的土地、森林、道路由被告拓发公司负责理顺，与原告吴某某无关；第五条约定：矿价为露采70元/吨，洞采80元/吨。双方在协议中还对安全风险金的交纳，安全事故的承担，矿石的品位及违约金做了约定。原告向被告交纳风险金。
合同签订后，原告吴某某租了两台挖机，购买了空压机和生产用的车辆进矿山作业，其修了公路，平整了场地，建了工棚，砌了挡墙，修了矿厂及选矿的大筛子（十几米长）。前期工作准备好后，开始采矿。由于当地群众因土地问题与被告拓发公司发生争议，不准许原告吴某某开工。停工期间，经了解，被告拓发公司根本没有采矿许可证件，且没有解决与农户的土地问题，此时才知道被告拓发公司欺骗了原告吴某某，为此双方发生争议。在争议解决期间，被告公司又将矿山的采矿权承包给一个姓林的人，把机械设备都开进了矿山。同时被告也没有办理好矿山采矿许可证，仅仅只有探矿证，为此原告向派出所报案解决，经调解被告不同意赔偿损失。
因被告单方解除合同，给原告造成共计638830.14元的经济损失，具体明细如下：1、租挖机及台班费256800元；2、挖机油费43167.8元；3、修建挡墙费86231.16元；4、材料费51044元；5、汽车修理费63856元；6、电费及租房、租地费9977.68元；7、过路及车费2848元；8、招待费25744.5元；9、小车加油费5005元；10、驾驶人员工资25416元；11、生活用品等7191元；12、工人保险费3850元；13、工人租房、生活、工资16059元；14、因土地问题停工工资41640元。
被告未到庭，未作答辩。
原告根据其起诉的事实和理由，向法庭出示以下证据：
1、《承包硅矿开采协议书》及《承包硅矿协议书补充条款》各1份。欲证明如下事实：原被告双方于2012年2月5日签订了采矿协议及其内容。
2、《委托书》1份。欲证明被告公司全权委托原告开采管理被告在福贡县匹河乡棉谷村开发的矿山的事实。
3、风险金收据1份。欲证明原告向被告交纳了“生产安全风险保证金200000元的事实。
4、租挖机及其台班费清单5张。欲证明原告为了履行合同而租挖机及其支付台班费256800元的事实。
5、挖机油费单据14张。欲证明原告在履行合同过程中造成挖机用油损失43167.8元的事实。
6、与打挡墙相关的单据30张。证明原告在履行合同过程中，为打挡墙共支出的费用是86231.16元的事实。
7、采矿设备材料费单据30张。欲证明原告为采矿支出电线、钢筋、胶管、空压机、沙轮机、钎杆等材料费共计51044元的事实。
8、汽车修理费单据20张。欲证明原告在履行合同施工过程中产生汽车修理费损失共计63856元的事实。
9、电费、房租、地租费单据共8张。欲证明原告为履行合同而产生电费、房租、租地费等费用共计9977.68元的事实。
10、过路费及车费单据47张。欲证明原告为履行合同而产生过路费及车费损失共计2848元的事实。
11、招待费单据50张。欲证明原告为了履行合同而产生招待费25744.5元的事实。
12、小车加油单据21张。欲证明原告为履行合同在使用小车过程中产生加油费损失5005元的事实。
13、开车人员（买材料）及工资单据5张。欲证明原告在履行合同过程中开车人员为工地购买材料及开车人员的工资共计25416元的事实。
14、购买生活用品等单据24张。欲证明原告在履行合同过程中购买生活用品损失7191元的事实。
15、给工人投保的保险费单据1张。欲证明原告为安全生产而给工人投保，产生保险费损失3850元的事实。
16、给工人租房、生活、工资等单据5张。欲证明原告为履行合同而造成工人租房、工人生活费和工人工资等损失共计16059元的事实。
17、停工期间的误工工资单据1张。欲证明因被告未能依据合同约定处理好与当地原土地使用人的关系，使原告不能正常施工，给原告造成停工损失41640元的事实。
以上证据，经庭审举证，因被告未出庭应诉而未质证。本院认为，原告所举以上证据，符合证据“三性”原则，能证明待证事实，本院均予以采信。
根据庭审和举证，本院确认如下法律事实：
原、被告双方于2012年2月15日签订《承包硅矿开采协议书》和《补充条款》，协议明确约定：合同期限自2012年2月15日至2015年2月15日止;采矿地点为福贡县匹河乡棉谷村拓发矿点。合同第一条约定，被告拓发公司负责国家相关的采矿证件及资料，爆破器材的审批和管理；第二条约定：被告拓发公司负责电、路的正常通畅，并且负责处理与当地群众的权益关系，确保原告吴某某正常开采；第四条约定：当地的土地、森林、道路由被告拓发公司负责理顺，与原告吴某某无关；第五条约定：矿价为露采70元/吨，洞采80元/吨。双方在协议中还对安全风险金的交纳，安全事故的承担，矿石的品位及违约金做了约定。原告向被告交纳风险金200000元。
合同签订后，原告吴某某租了两台挖机，购买了空压机和生产用的车辆进矿山作业，其修了公路，平整了场地，建了工棚，砌了挡墙，修了矿厂及选矿的大筛子（十几米长）。前期工作准备好后，开始采矿。由于当地群众因土地问题与被告拓发公司发生争议，不准许原告吴某某开工。停工期间，被告拓发公司没有解决与农户的土地问题，为此双方发生争议。因被告单方解除合同，给原告造成共计638830.14元的经济损失，具体明细如下：1、租挖机及台班费256800元；2、挖机油费43167.8元；3、修建挡墙费86231.16元；4、材料费51044元；5、汽车修理费63856元；6、电费及租房、租地费9977.68元；7、过路及车费2848元；8、招待费25744.5元；9、小车加油费5005元；10、驾驶人员工资25416元；11、生活用品等7191元；12、工人保险费3850元；13、工人租房、生活、工资16059元；14、因土地问题停工工资41640元。
经原被告交涉后，因被告不同意赔偿原告的损失，原告遂诉至法院。
本院认为，依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施，或者赔偿损失等违约责任。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前要求其承担违约责任。本案中，原被告双方在平等自愿的情况下签订了合同，是双方的真实意思表示，合同内容不违反相关法律的强制性规定，该合同合法有效。合同签订后，原告按合同约定积极履行自己的合同义务。在合同履行过程中，被告又将合同标的转包他人，以其行为明确表示不履行合同并单方解除合同，被告的行为属于违约并单方解约，依法应承担违约责任，赔偿给原告造成的相应损失。本案中原告的损失共计640830.63元，被告依法应当赔偿。被告已经交给原告的风险金200000元，应当全部退赔。
综上所述，原告主张解除合同并赔偿损失、退回风险金的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十四条第一款第（二）项和第（四）项、第一百零七条、第一百零八条之规定，判决如下：
一、解除原告吴某某与被告云南拓发矿业有限公司于2012年2月15日签订的《承包硅矿开采协议书》以及于2012年2月18日签订的《承包硅矿开采协议书补充条款》。
二、被告云南拓发矿业有限公司于本判决生效后30日内，退赔原告吴某某已向被告交纳的风险金200000元。
三、被告云南拓发矿业有限公司于本判决生效后30日内，赔偿原告吴某某各项经济损失共计638830.14元。
本案案件受理费12188元，由被告云南拓发矿业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省怒江傈僳族自治州中级人民法院。
审 判 长 王文荣
审 判 员 杨 凤
人民陪审员 肖胡花
二〇一七年八月十五日
书 记 员 友付波
附：本案判决依据的法律条文
《中华人民共和国合同法》
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。