福建省三明市三元区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）闽0403民初1284号
原告：福建诚誉机械制造有限公司，住所地福建省三明市三元区台江黄坑工业园60号47幢。
法定代表人：周首财，总经理。
被告：吴开红，男，汉族，1969年3月16日出生，住浙江省东阳市。
原告福建诚誉机械制造有限公司（以下简称“诚誉公司”）与被告吴开红定作合同纠纷一案，本院于2017年8月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告诚誉公司的法定代表人周首财到庭参加诉讼，被告吴开红经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
诚誉公司向本院提出诉讼请求：1.吴开红给付诚誉公司货款115607.5元；2.吴开红支付逾期付款违约金17341元。诉讼过程中，诚誉公司变更诉讼请求为：吴开红给付诚誉公司货款114843.5元。事实和理由：2016年4月12日，诚誉公司与吴开红签订《台车定作加工合同》，诚誉公司为吴开红提供二衬钢模板台车2套，价格5300元/吨，总货款881167.5元，货款按分四次支付，如逾期未付，按应收货款的日万分之五计算滞纳金。合同签订后，吴开红支付定金100000元。诚誉公司按吴开红的订单如期将货物送至吴开红工地，吴开红未按照合同约定履行义务，从2016年9月开始拖欠货款，第一台车第四次货款33905.5元、第二台车第三次和第四次货款81702元未付。吴开红拖欠货款不还的行为严重侵害了诚誉公司的合法权益，应承担违约责任，吴开红应向诚誉公司支付逾期付款的违约金17341元。
吴开红未作答辩。
本院经审理认定事实如下：
1、2016年4月12日，吴开红因承包中铁十七局集团有限公司沈海复线高速福安至宁德蕉城漳湾段A14标工程过岗隧道出口施工的需要，委托诚誉公司组织制造加工过岗隧道砼衬砌钢模板台车。当日，吴开红作为甲方、诚誉公司作为乙方，双方签订台车定作加工合同。该合同主要约定如下内容：定作物名称为二衬钢模台车、规格12米、2套、82吨/套、5300元/吨、重量、总价以实际过磅结算、合计869200元；甲方对乙方提供的方案图进行核对，方案图核对无误由甲方代表人签署确认称为技术交底，甲方方案确认人为吴开红，乙方根据甲方签字确认的方案图进行加工；付款指定周首财的银行账户；货款按四次分期支付，合同签订当日内支付合同价款100000元（每台定金50000元），台车到达现场支付合同总价款80%（含定金50000元），定作物现场安装完毕（试衬砌三模）或安装完毕满一个月两日内支付合同总价款90%，隧道二衬打800米后两日内支付余款10%；物资到达工地后，甲方应积极配合乙方在半个月内完成安装，并开始使用定作物试衬，物资超过两个月不安装或不使用物资，甲方支付除质保金以外的所有款项，超过六个月不安装或不使用定作物的，甲方应付清合同全部款项；首次付款足额到账、技术交底完成之日起11天（交货日即4月22日）完成定作物加工；逐台交货，甲方物资签收人为吴开红，交货地为福建省宁德市蕉城区过岗隧道出口工地；乙方承担物资至甲方合同约定地运费，运输费由甲方现场垫付，甲方在第三笔货款中扣除；物资到达甲方指定地点，由甲方安排复核数量（如过磅），甲方如数量无异议在乙方提供的磅单签字确认，如有磅差，甲方应即刻与乙方联系核对、确认（否则视为无异议），确认后在乙方磅单签字注明，如甲方未对物资核对视为无异议，以乙方提供的数量为结算依据；物资安装完毕后两日内，由甲方对定作物进行了“衬砌前”检验，如甲方在安装完毕两天内不对物资进行检验视为合格；质保期自物资安装完毕隧道衬砌800米为止；甲方接受定作物后，未按合同约定的期限和金额付款，应当向乙方偿付违约金，按逾期支付部分的价款总额，按每日千分之五计算，因甲方未足额付清款之前，乙方对物资拥处置权，甲方在付清余款之前，对物资无处置权。
2、2016年4月11日，吴开红对诚誉公司提供的过岗隧道台车方案图进行核对，并进行签字确认。
3、合同签订后，诚誉公司将加工好的台车分次托运，运输至福建省宁德市蕉城区过岗，吴开红均在运输合同的收货方处签字，并标注过磅数量。第一套台车：2016年5月3日，托运重量25.38吨，扣除诚誉公司替吴开红代购的钢轨4.465吨（3800元/吨），实重20.915吨，吴开红代垫运费2400元；2016年5月4日，托运重量24.6吨，吴开红代垫运费2700元；2016年5月7日，托运重量36.53吨，扣除诚誉公司应吴开红要求定做的小模板1.28吨（5000元/吨），实重35.25吨，吴开红代垫运费3600元。吴开红未在第一套台车的对账单上签字。第二套台车：2016年6月20日，托运重量33.46吨；2016年7月3日，托运重量23.54吨；2016年7月9日，托运重量23.94吨。2016年7月16日，吴开红在第二套台车对账单上签字确认：重量80.94吨、实际总价款428982元；吴开红于2016年4月12日付50000元、7月9日付288280元；吴开红代垫运费9000元；诚誉公司应收余额81702元。之后，诚誉公司在台车到达后15天内安装完毕，交付给吴开红使用至今。
4、吴开红转账至周首财银行账户款项如下：2016年4月12日100000元、4月26日20000元、5月5日200000元和89580元、2016年7月9日200000元和88280元。另外，吴开红于2017年1月26日转入周首财的合伙人洪云账户50000元，共计付款747860元。
上述事实，有诚誉公司提供台车定作加工合同、过岗隧道台车方案图、运输合同、过磅单、对账单、银行账户交易明细等证据材料、及本院向洪云所作的询问笔录与周首财在法庭中的陈述相互印证，本院依法予以确认。
本院认为，诚誉公司与吴开红签订台车定作加工合同，系其真实意思表示，是合法有效的。合同签订后，诚誉公司依吴开红确认的过岗隧道台车方案图进行加工，并依约将台车分批次运输至福建省宁德市蕉城区过岗，吴开红也确认收货，并垫付了运费。之后，诚誉公司即依合同约定进行安装。虽然吴开红只在第二套台车的对账单上确认第二套台车价款为428982元、代垫运费9000元，未在第一套台车的对账单上签字，但根据吴开红标注的过磅重量，能够认定第一套台车、代购钢轨、小模板等总价款为451421.5元{（20.915吨+24.6吨+35.25吨）×5300元/吨+4.465吨×3800元/吨+1.28吨×5000元/吨}，吴开红代垫运费8700元（2400元+2700元+3600元）。合同签订后，吴开红已陆续支付货款747860元，实际尚余货款114843.5元（451421.5元+428982元-9000元-8700元-747860元）未付。由于诚誉公司将台车安装完毕后，交给吴开红使用，至今已一年多，吴开红未付清余款，故此，诚誉公司要求吴开红支付货款114843.5元的诉讼请求，符合双方合同的约定，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：
吴开红应于本判决生效之日起十日内支付给福建诚誉机械制造有限公司货款114843.5元。
如果未按指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2596元，减半收取1298元，由吴开红负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省三明市中级人民法院。
审判员 柯月香
二〇一七年十一月二十日
书记员 王昙琳
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
申请执行提示：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。