呼和浩特市回民区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）回民四初字第00070号
原告吴光华，男，汉族，无固定职业，住湖南省益阳市赫山区。
委托代理人刘岩，内蒙古融兴律师事务所律师。
委托代理人王彩霞，内蒙古融兴律师事务所律师。
被告邢科，男，蒙古族，现在呼和浩特第四监狱服刑。
原告吴光华诉被告邢科装饰装修合同纠纷一案，本院于2015年01月14日立案受理后，依法适用简易程序，于2015年03月16日公开开庭进行了审理。原告吴光华及其委托代理人刘岩、王彩霞，被告邢科到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告吴光华诉称，原、被告于2012年06月19日签订了内蒙古拉赫尔商务酒店的装修合同，原告向被告支付了100万元的装修工程保证金。装修期间所有的材料、人工等一切费用均由原告支付，施工期间被告邢科委托张家铭负责装修工程所有事项的签字。原告方于2012年06月20日进场施工，后由于被告未交清所装修房屋的购房款，开发商停水、停电，迫使我方停止施工。停工后原告一直要求被告解决此事，但被告一直要原告继续等待。2012年12月10日，被告给原告签字确认了拉赫尔商务酒店装修押金、停工费用明细，总计3112330元，被告承诺在2013年03月15日至03月20日付200万元，03月底开工前付清。原告于2013年03月20日做好了一切施工准备，只等被告付清上述款项继续开工，但等到的是被告已被羁押的消息。由于被告从未出资，所有装修拉赫尔商务酒店的费用，包括材料、人工等费用均由原告垫付，现由于被告犯罪入狱，本合同已无法履行，原告要求解除与被告签订的装修合同并要求被告返还原告保证金100万元及要求被告支付原告因酒店装修支出的各种费用5068164元，合计6068164元。
原告向法庭提交了以下证据：
1、《内蒙古拉赫尔商务酒店装修合同》，证明原、被告之间存在承包合同关系；
2、拉赫尔商务酒店装修押金、停工费用明细，证明被告已签字认可原告的押金及装修停工费用；
3、委托书、人工报价单，证明被告委托张家铭签字确认装修工程的所有事项及被告与张家铭签字确认报价单；
4、装修材料明细表，证明原告已经为酒店装修的材料等费用；
5、装修酒店各项金额明细表，证明装修费用（含押金、人工等）6068164元。
被告发表质证意见称，对于原告出示的证据1我认可，证据2我认可，证据3委托书我认可，关于报价单有我和张家铭签字的我认可，没有签字的不认可，证据4装修材料有张家铭签字的我认可，没有签字的我不认可。证据5我没有见过。
被告邢科辩称，原告提出的保证金100万元我认可，对于原告请求的5068164元费用我不认可，没有那么多。装修合同是事实。单据上有我签字的我认可，没有我签字的不认可。
被告没有提交任何证据。
经审理查明，2012年06月19日，原、被告签订《装修合同》一份，合同第一条约定了工程地点、工程内容；合同第二条约定了工程承包方式即包工、包料。其中设施、设备、材料及其质量和价格由承包方与发包方共同签字认可有效。工程施工的各项费用由发包方、承包方共同确认、双方认可签字生效；第三条工程工期约定，本工程于2012年06月01日开工，于2013年05月30日竣工，分两期进行。第四条合同价款约定，本合同价款由人力成本费、直接材料费、酒店配套设备设施费以及承包方的利润和工程管理费用等组成即（1）人力成本费：指承包方施工所聘各类工人及工程相关成员的工资；（2）直接材料费：指工程装修装饰，中央空调改装，以及强弱电施工时所需的各种材料直接费用，以采购时双方签字认可的各项费用总和结算；（3）配套设备设施费：指工程酒店室内配套所需的电视机、计算机、空调、书桌、床铺以及床上用品等，以双方采购时所认可的单据结算；（4）承包方利润：承包方利润为本合同工程价款（由本条（1）、（2）、（3）项组成）的35%；（5）工程管理费：基于工程较大，发包方另行给承包方30万元的管理费。本条（1）、（2）、（3）中的具体数额由工程执行中双方签字认可的实际费用之和为准，每月结算一次，第一期工程完工时清算一次，待本工程验收完工后总清算，并据此确定本合同价款。所有清算单据须经双方签字认可，为本合同附件。第五条约定了付款方式；合同第十五条保证金约定，合同签订后，承包方向发包方交纳承包保证金100万元。合同还约定了其他事项。
另查明，2012年12月10日，原、被告对拉赫尔商务酒店的装修押金、停工费用（共计3112330元）进行了核对，被告在原告提交的装修押金、停工费用明细表上进行了签字确认并注明在2013年03月15日-03月20日先付200万元，03月底开工前付清，被告邢科签名。
还查明，2012年07月01日，被告邢科签署委托书，该委托书载明“呼市海拉尔西路阳光绿洲159号，内蒙古拉赫尔商务酒店装修工程的所有事项均由张家铭签字。我全权委托他签字确认。委托人邢科”。之后，张家铭在原告提交的人工报价单、材料报价单、水电材料明细表、一至七层瓦工材料、一至七层木工材料以及购货清单上签名确认。上述票据总计为2955834元。
上述事实有原告提交的《内蒙古拉赫尔商务酒店装修合同》、拉赫尔商务酒店装修押金、停工费用明细、委托书、人工报价单、装修材料明细表、装修酒店各项金额明细表以及庭审笔录在案佐证。
本院认为，本案系装饰装修合同纠纷。原、被告签订的《内蒙古拉赫尔商务酒店装修合同》是双方当事人的真实意思表示，该合同内容并不违反相关法律、法规规定，依法应当认定为合法有效。原告提起诉讼后，被告邢科对原告出示的原、被告签订的《内蒙古拉赫尔商务酒店装修合同》、拉赫尔商务酒店装修押金、停工费用明细、委托书均予以认可。对人工报价单、装修材料明细表上有邢科和张家铭签字的均予以认可。被告邢科只是对酒店装修费用有异议，认为原告提交的酒店装修费用太高，但其没有提交任何书面证据予以证明。因此，对被告邢科提出的酒店装修费用太高的意见，本院不予采信。被告作为拉赫尔商务酒店的实际经营者，现因犯罪被羁押，其装修合同涉及的酒店不能正常经营，导致本合同已无法履行。故原告要求解除与被告签订的装修合同的诉讼请求，本院予以支持。
对于原告要求被告支付拉赫尔商务酒店装修押金、停工费用以及在施工过程中实际支出的材料费、人员工资等费用的诉讼请求。因该部分支出，全部由原告出资垫付，现该装修合同已无法履行，被告理应承担支付原告因装修酒店而实际支出费用的民事责任。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第（五）项、第二百八十四条的规定，判决如下：
一、解除原、被告签订的《内蒙古拉赫尔商务酒店装修合同》；
二、被告邢科在本判决生效后十日内返还原告吴光华拉赫尔商务酒店装修押金1000000元；
三、被告邢科在本判决生效后十日内支付原告吴光华拉赫尔商务酒店装修垫资费用5068164元。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费27190元，本院已减半收取，由被告邢科承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于呼和浩特市中级人民法院。
审判员 寇银全
二〇一五年三月十六日
书记员 云 倩
附相关法律条款
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。