广东省深圳市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤03民终9848号
上诉人（原审被告）：深圳市知音电子有限公司。住所地：深圳市龙岗区平湖街道山厦社区杉坑二路6号1栋、杉坑三路3号1栋、4号1栋及山厦社区杉坑工业区***栋*#厂房。
法定代表人：陈鸿达，执行（常务）董事。
委托代理人：钟经跃，广东德崇律师事务所律师。
委托代理人：江芳芳，广东德崇律师事务所实习律师。
被上诉人（原审原告）：深圳市厚德成工业科技有限公司。住所地：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场3206A。
法定代表人：魏强，执行（常务）董事。
委托代理人：曾辰华，广东宝源律师事务所律师。
上诉人深圳市知音电子有限公司（以下简称知音电子公司）因与被上诉人深圳市厚德成工业科技有限公司（以下简称厚德成工业公司）买卖合同纠纷一案，不服深圳市南山区人民法院（2015）深南法蛇民初字第1653号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：2014年2月22日，厚德成工业公司（乙方）、知音电子公司（甲方）签订《产品买卖协议书》（编号为HDC-140107），约定厚德成工业公司按知音电子公司的采购计划向知音电子公司提供助剂。合同主要内容有：一、交货时间：乙方应按期交货，如遇特殊情况延期，应提前与甲方协商交货期或回签采购订单时注明交货日期，否则，每天按未交订单货物货款的1‰向甲方支付迟延履行滞纳金；二、结算方式及要求：结算方式为月结30天，例如：乙方2月26日至3月25日的货款，甲方应在5月26日至6月3日支付给乙方相应的货款，逾期未付，甲方每天分别按相应税金及货款总金额的1‰支付滞纳金，货款支付必须凭乙方收款委托书及收据办理，支付方式以转账为原则。甲方不得以任何理由推迟付款或拒绝付款，否则乙方有权停止供货，并保留进一步追讨货款的权利，逾期30天未付款，乙方可向甲方另行请求相当于逾期未付款20%的违约金，乙方也可单方面终止协议，并有权要求甲方将全部未到期货款一次性提前支付给乙方。甲方如无能力支付货款，乙方向其实际控制人提请支付，甲方及其实际控制人负有连带偿还责任。乙方按约开具的普通发票和增值税发票及收款收据并不是已收款凭证，收款以实际转付到账为准；以及其他内容。
厚德成工业公司提交了2015年8月、9月、10月的采购订单、送货单、入库单以证明订货的数量、单价金额并已交货的事实。知音电子公司对上述证据的真实性、合法性、关联性予以确认，但称厚德成工业公司有逾期交货，其中8月的采购订单约定交货日期为8月11日，实际送货日期为8月15日；9月的采购订单约定交货日期为9月15日，实际送货日期为9月17日；10月的采购订单约定交货日期为10月13日，实际交货日期为10月15日、10月29日。厚德成工业公司另提交了对账单以证明知音电子公司所欠金额为218000元，知音电子公司对对账单的真实性予以确认。
知音电子公司提交了银行承兑汇票，以证明知音电子公司于2015年10月27日已经开具74000元货款的汇票，但厚德成工业公司在2016年1月9日才过来拿。厚德成工业公司对该证据的真实性予以确认，但称知音电子公司是2016年1月9日才通知厚德成工业公司过去拿。
原审庭审中，厚德成工业公司称虽然订单上有载明交货时间，但厚德成工业公司收到订单后以电话联系确认交货期，知音电子公司让厚德成工业公司什么时候送，厚德成工业公司就什么时候送。知音电子公司对此不予认可。厚德成工业公司、知音电子公司双方确认未付货款金额为144000元。
厚德成工业公司的一审诉讼请求是：1、判令知音电子公司立即向厚德成工业公司支付货款218000元及利息（自起诉之日起按银行同期贷款利率计算至清偿之日止）；2、判令知音电子公司向厚德成工业公司支付逾期未付货款20%的违约金43600元；3、判令知音电子公司立即按逾期未付货款每日1‰向厚德成工业公司支付滞纳金4228元（暂计至2015年12月14日）。原审庭审过程中，厚德成工业公司称知音电子公司在2016年1月9日支付了74000元，故将第一项诉讼请求变更为要求知音电子公司支付货款144000元及利息（自2015年12月15日起按银行同期贷款利率计算至清偿之日止），同时撤回第三项诉讼请求。
原审法院认为：厚德成工业公司、知音电子公司签订的《产品买卖协议书》系双方真实意思表示，买卖合同关系成立，厚德成工业公司、知音电子公司均应按照合同的约定履行自己的义务。厚德成工业公司、知音电子公司确认知音电子公司尚欠厚德成工业公司货款144000元，且有证据为证，原审法院予以确认。本案争议的焦点为知音电子公司是否应向厚德成工业公司支付未付货款金额20%的违约金。截止2015年10月31日，知音电子公司尚欠厚德成工业公司货款218000元，知音电子公司只在2016年1月9日支付货款74000元，知音电子公司已逾期30天未付款，根据合同约定，厚德成工业公司可向知音电子公司主张逾期未付货款20%的违约金，原审法院对厚德成工业公司主张知音电子公司支付违约金43600元诉讼请求予以支持。违约金兼具惩罚及补偿性质，对厚德成工业公司主张利息的请求，原审法院不予支持。知音电子公司主张厚德成工业公司逾期交货、未提供发票等不足以成为其不支付货款的理由，原审法院对其主张不予支持。厚德成工业公司自愿撤回第三项诉讼请求是对自己权利的处分，原审法院予以准许。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、知音电子公司应于判决生效之日起十日内向厚德成工业公司支付货款144000元；二、知音电子公司应于判决生效之日起十日内向厚德成工业公司支付逾期未付货款的违约金43600元；三、驳回厚德成工业公司的其他诉讼请求。如知音电子公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2644元，财产保全费1610元，由厚德成工业公司负担1252元，知音电子公司负担3002元。
上诉人知音电子公司提起上诉称：一、厚德成工业公司违约在前，依法应当承担违约责任。一审时知音电子公司向原审法院提交了双方所签订的采购订单及厚德成工业公司的送货单，可以看出厚德成工业公司未按知音电子公司采购订单所约定的期限交货，厚德成工业公司的行为属于逾期交货，依法应当承担违约责任。原审法院仅凭厚德成工业公司毫无证据可以证实的以电话确认送货时间，否定厚德成工业公司的逾期交货行为，认定事实错误。二、知音电子公司未及时支付货款的原因是厚德成工业公司未及时向知音电子公司提供税务发票，因为按照财务制度及采购行业的规定，只有供货方提供了相应的税务发票后采购方才能付款，而厚德成工业公司未及时向知音电子公司提供相应的税务发票，以致知音电子公司无法支付货款。三、根据双方所签订的《产品买卖协议书》第十二条约定，知音电子公司没有逾期支付货款。虽然合同约定月结为30天，但按照该条所作的解释规定，知音电子公司应当是在收货三个月后才开始支付货款，并且在支付货款期限属满30日后没有支付相应货款的，知音电子公司才应承担逾期支付货款的违约责任。截至厚德成工业公司起诉之日，知音电子公司没有超过合同约定的付款时间，并且知音电子公司也已经全部付清了厚德成工业公司货款。原审法院认定知音电子公司逾期支付货款错误。综上，请求撤销原审判决第二项，改判知音电子公司无须支付违约金43600元。
二审调查期间，上诉人知音电子公司补充上诉理由称：违约金的约定明显过高，违约金属于补偿性质，根据我国合同法立法本意以及司法实践，对于逾期付款的违约金，应当以欠款的利息损失进行计算。
被上诉人厚德成工业公司答辩称：本金144000元，在原审判决后知音电子公司已支付给知音电子公司。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求维持原判。
本院经审理查明：原审法院所查属实，本院予以确认。
另查明：知音电子公司与厚德成工业公司对账确认，知音电子公司2015年8月应付货款74000元，2015年9月应付货款72000元，2015年10月应付货款72000元，总计218000元。原审期间厚德成工业公司提交的知音电子公司发出的2015年8月、9月、10月采购订单载明，付款方式：货到7天。原审庭审中知音电子公司确认货款支付时间按《产品买卖协议书》约定为月结30天。
再查明：知音电子公司于2016年4月1日向厚德成工业公司支付货款144000元。
本院认为：关于知音电子公司应否向厚德成工业公司承担逾期付款责任的问题。首先，双方所签订的《产品买卖协议书》约定，结算方式为月结30天，例如：乙方（厚德成工业公司）2月26日至3月25日的货款，甲方（知音电子公司）应在5月26日至6月3日支付给乙方相应的货款。知音电子公司向厚德成工业公司发出的2015年8月、9月、10月采购订单载明付款方式为货到7天。原审庭审中知音电子公司确认货款支付时间按《产品买卖协议书》约定为月结30天，二审期间知音电子公司提出的结算时间应按《产品买卖协议书》中举例解释的约定的上诉主张，违反禁止反言原则，本院不予采纳。其次，知音电子公司2015年8月应付货款为74000元，2015年9月应付货款为72000元，2015年10月应付货款为72000元，依据《产品买卖协议书》月结30天的约定，知音电子公司应分别于2015年9月30日、2015年10月30日、2015年11月30日或上述日期之前对应支付2015年8月、2015年9月、2015年10月的货款。知音电子公司于2016年1月9日向厚德成工业公司支付货款74000元，原审判决后于2016年4月1日支付货款144000元，已超过付款期限，知音电子公司应向厚德成工业公司承担逾期付款责任。知音电子公司主张其未按时付款系厚德成工业公司未及时向知音电子公司提供税务发票所致，但知音电子公司未提供证据证明双方已约定知音电子公司支付货款之前厚德成工业公司应先予开具税务发票，且厚德成工业公司已按约向知音电子公司履行交付货物的主要义务，故知音电子公司应按约支付货款。知音电子公司提出的因厚德成工业公司未及时开具税务发票而导致其逾期支付货款的上诉主张，本院不予采纳。再次，知音电子公司于本案一审、二审期间已向厚德成工业公司全额支付所欠货款，且知音电子公司逾期付款期限相对较短，厚德成工业公司主张知音电子公司应按《产品买卖协议书》约定的逾期未付货款的20%支付违约金，明显过分高于知音电子公司未按时支付货款给厚德成工业公司造成的损失，本院酌情确定按年利率24%计算知音电子公司未按时付款应承担的违约责任，其中以74000元为本金从2015年10月1日计至2016年1月9日，以72000元为本金从2015年10月31日计至2016年4月1日，以72000元为本金从2015年12月1日计至2016年4月1日。
此外，知音电子公司提出的厚德成工业公司逾期交货应承担违约责任的上诉主张，由于知音电子公司未向原审法院提起反诉，不属于本案二审审理范围，本院不予审查。
综上，知音电子公司上诉理由部分成立，本院予以部分采纳。因二审期间发生新的事实，且原审判决认定事实部分不清，处理结果有不当之处，应予改判。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项、第一百七十五条之规定，判决如下：
一、撤销深圳市南山区人民法院（2015）深南法蛇民初字第1653号民事判决第一项、第三项；
二、变更深圳市南山区人民法院（2015）深南法蛇民初字第1653号民事判决第二项为：深圳市知音电子有限公司应于判决生效之日起十日内向深圳市厚德成工业科技有限公司支付逾期未付货款的违约金（该违约金按年利率24%计算，其中以74000元为本金从2015年10月1日计至2016年1月9日，以72000元为本金从2015年10月31日计至2016年4月1日，以72000元为本金从2015年12月1日计至2016年4月1日）；
三、驳回深圳市厚德成工业科技有限公司的其他诉讼请求。
如果深圳市知音电子有限公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费2644元（已由深圳市厚德成工业科技有限公司预交），财产保全费1610元（已由深圳市厚德成工业科技有限公司预交），合计4254元，由深圳市厚德成工业科技有限公司负担1629元，由深圳市知音电子有限公司负担2625元；二审案件受理费890元（已由深圳市知音电子有限公司预交），由深圳市厚德成工业科技有限公司负担356元，由深圳市知音电子有限公司负担534元。
本判决为终审判决。
审 判 长 程 炜
审 判 员 王 勇
代理审判员 杨 芳
二〇一六年八月二十三日
书 记 员 李东静（兼）
附录相关法律条文：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。
第一百七十五条第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。