吉林省吉林市丰满区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）吉0211民初863号
原告：丁涛，男，住吉林省吉林市。
委托诉讼代理人：周光伟，吉林佰助律师事务所律师。
被告：吉林市怡恒伟业房地产开发有限公司。住所地吉林省。
法定代表人：张贵清，执行董事长。
委托诉讼代理人：ＸＸ刚，该公司法律顾问。
原告丁涛与被告吉林市怡恒伟业房地产开发有限公司（以下简称怡恒伟业公司）商品房预售合同纠纷一案，本院受理后，依法由本院审判员吕瑛伟适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告丁涛的委托诉讼代理人周光伟、被告怡恒伟业公司的委托诉讼代理人ＸＸ刚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
丁涛向本院提出诉讼请求：1、要求怡恒伟业公司按照双方签署的购房合同赔偿丁涛违约金23585.67元；2、要求法院判决怡恒伟业公司继续履行合同义务，在十日内为丁涛办理房产证和土地证并在三十日内交到丁涛手中。事实与理由：2008年9月18日，丁涛与怡恒伟业公司签订《商品房买卖合同》，约定丁涛购买由怡恒伟业公司开发的商品房一套，总房款786189元。双方在合同第十五条约定如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房屋权属证书的，出卖人按已付房价款的3%向买受人支付违约金。合同签订后，丁涛依约支付了房款，丁涛办理的入住后，丁涛多次要求怡恒伟业公司办理土地证均未获答复。丁涛认为，自己与怡恒伟业公司签订商品房买卖合同后，依照约定支付房款并办理相关入住手续，全面履行了自己的义务，怡恒伟业公司却迟迟不按照约定向丁涛交付土地证，给丁涛行使权利造成极大障碍，并怡恒伟业公司行为已经构成违约，依法应承担违约责任，故要求其按合同的约定支付23585.67元，并继续履行合同，在十日内为丁涛办理土地证。
怡恒伟业公司辩称：第一，丁涛的诉讼请求已超过诉讼时效。丁涛请求违约金为确定金额，属一时性债权，其诉讼请求的违约金为债权请求权，适用诉讼时效的相关规定。因此，根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第一条之规定，买受人就开发商逾期履行办理房屋权属登记的协助义务行为，要求开发商承担违约金责任，是基于商品房买卖合同产生的合同之债所享有的债权请求权，针对这种债权请求权，开发商有权提出抗辩，并且该种抗辩理由不在四种排除情形之内。另外，假设怡恒伟业公司违约，无论从双方签订的商品房买卖合同第十五条约定，还是按照法律规定，即《城市房地产开发经营管理条例》第三十三条规定：“预售商品房的购买人应当自商品房交付使用之日起90日内办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续；现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续，并提供必要的证明文件。”《商品房预售管理办法》第十二条也规定：“预售的商品房交付使用之日起90日内，承购人应当依法到房地产管理部门和市、县人民政府土地管理部门办理权属登记手续。开发企业应当予以协助，并提供必要的证明文件。”根据以上合同约定及法律规定，买受人在预售商品房交付使用之日起第91日、现售商品房自商品房买卖合同签订之日起91日就应当知道开发商是否履行了办理房屋权属登记的协助义务，即开发商是否存在违约行为，权利是否被侵害，丁涛要求开发商承担逾期协助办理产权登记的违约责任，诉讼时效应从应当知道该权利被侵害之日起计算。丁涛的起诉至今已超过两年的诉讼时效期间，故请求依法驳回丁涛的诉讼请求。第二，丁涛应承担因怡恒伟业公司的责任而未取得产权证的举证责任。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，当事人对自己提出的主张有责任提供证据加以证明。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”丁涛现有证据并不足以证明其事实主张，其对于产权登记迟延办理是怡恒伟业公司的责任的事实负有举证责任，却并未提供充分的证据加以证明，依法应承担不利后果。第三，房屋的买受人是办理房屋权属登记的主要义务人，应当在法定期限内（预售商品房自商品房交付使用之日起90日内，现售商品房自销售合同签订之日起90日内）办理房屋所有权登记手续，而开发商只是办理房屋权属登记的协助义务人。第四，丁涛要求怡恒伟业公司办理土地证并没有合同约定，也没有法律基础。土地证并非房屋权属凭证，且现行规定房地产统一登记，二证合一，丁涛的诉讼请求已无法律基础，更无实际意义。双方签订的商品房买卖合同也未约定应由怡恒伟业公司办理土地证。根据《不动产登记暂行条例》第四条规定：“国家实行不动产统一登记制度。”《不动产登记暂行条例实施细则》第二条规定：“不动产登记应当依照当事人的申请进行，但法律、行政法规以及本实施细则另有规定的除外。房屋等建筑物、构筑物和森林、林木等定着物应当与其所依附的土地、海域一并登记，保证权利主体一致。”现行不动产物权登记法律制度发生变化，丁涛请求土地证办理已无法律基础和现实意义。土地证并非房屋权属证明，且产权证办理时间并非产权登记备案时间。综上，丁涛的诉讼请求依法不应得到支持，请法院公正判决，给予驳回。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对丁涛提供的证据：1.吉林市房屋信息；2.商品房买卖合同；3.购房发票及完税证明；4.住宅专项维修资金专用收据。因怡恒伟业公司对证据1-4的真实性没有异议，本院对其真实性予以确认。
怡恒伟业公司未向法院提供证据。
经审理查明：2008年9月18日，丁涛与怡恒伟业公司签订了商品房买卖合同，约定丁涛购买由怡恒伟业公司开发的吉林市商品房一套，总房款786189元。双方在合同第十五条关于产权登记条款中约定：出卖人应当在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的原因，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意买受人不退房，由出卖人按已付房价款的3%向买受人支付违约金。合同签订后，丁涛依约支付了房款，于2009年10月15日办理了入住手续，2013年10月30日办理了房屋所有权证。由于怡恒伟业公司的原因，致使丁涛在合同约定的时间内未能取得房屋权属证书，故丁涛起诉至法院。
本院认为，丁涛与怡恒伟业公司签订的《商品房买卖合同》系双方当事人真实意思表示，未有违反法律法规的强制性规定，依法应受法律保护，双方均应按合同的约定全面履行各自合同义务。合同签订后，丁涛已按照合同约定履行了付款义务，但怡恒伟业公司未按照合同约定的时间完成办理房屋权属证书的初始登记手续，致使丁涛在合同约定的时间内未能取得房屋权属证书，怡恒伟业公司的行为已经构成违约，依法应当按照合同约定向丁涛承担违约责任，支付违约金。怡恒伟业公司虽抗辩丁涛要求其给付违约金的诉讼请求已过诉讼时效，本院认为，怡恒伟业公司违约的事实持续存在，故丁涛的诉讼请求并未超过诉讼时效期间，对怡恒伟业公司的该项抗辩本院不予采信，怡恒伟业公司应当按照合同约定承担支付丁涛违约金23585.67元的责任。关于土地证的办理，因办理土地证属于国家土地管理部门行政职责范围，人民法院无权强制要求土地管理部门之外的其他单位和个人予以办理，且丁涛已经办理了房产证，故根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款第四项之规定，丁涛的该项诉讼请求不属于人民法院受理民事诉讼的范围，故对其诉讼请求本院不予支持，其可通过其他途径予以解决。
综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款第（四）项之规定，判决如下：
一、吉林市怡恒伟业房地产开发有限公司于本判决生效后五日内一次性给付丁涛违约金23585.67元；
二、驳回丁涛的其他诉讼请求。
如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费195元（已减半），由吉林市怡恒伟业房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省吉林市中级人民法院。
审判员 吕瑛伟
二〇一八年三月二十九日
书记员 王丽丽