天津市津南区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）津0112民初5281号
原告：龙泉驿区龙泉街办佳盛机械加工厂，住所地四川省成都市龙泉驿区龙泉街办星光中路**号。
经营者：赵明，男，1972年2月13日出生，汉族，住四川省成都市龙泉驿区。
委托诉讼代理人：姚轼，四川均鼎律师事务所律师。
委托诉讼代理人：周一雄，四川均鼎律师事务所律师。
被告：天津胜伟不锈钢制品制造有限公司，住所地天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地会展经济中心804室21号。
法定代表人：王红丹，经理。
原告龙泉驿区龙泉街办佳盛机械加工厂与被告天津胜伟不锈钢制品制造有限公司分期付款买卖合同纠纷一案，本院于2017年6月5日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人周一雄到庭，被告经本院依法公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告龙泉驿区龙泉街办佳盛机械加工厂向本院提出诉讼请求：一、请求法院依法判令解除原、被告双方签订的《购销合同》；二、请求法院依法判令被告立即返还原告货款156638元，并赔偿由此造成的损失111272.50元（加工费17180元、违约赔偿金40588元、重新购买钢板损失38504.5元、律师费15000元）；三、本案诉讼费由被告负担。事实和理由：原告因与案外人吉林兴信喷涂设备有限公司签订了定作合同，需要采购一批304L规格的不锈钢板。原告于2016年9月23日通过网传形式与被告签订了《购销合同》，合同中对所需钢板规格进行了明确的约定，合同签订后，原告按约履行了义务。原告加工过程中发现被告提供的钢板存在问题，并委托专业的检测机构对货物样品进行了检测。检测结果显示钢板的规格、化学成分均与被告提供的《产品质量证明书》不符。在要求被告及时提出解决方案时，被告予以拖延。为避免扩大损失，原告于2016年10月12日与四川汇成钢铁有限责任公司签订了《销售合同》，重新采购所需钢板。被告提供的货物不符合双方之间的约定�致使原告无法交付合格的产品，致使合同目的无法实现，已构成根本违约。按照《中华人民共和国合同法》第94、111条之规定，请求解除双方签订的购销合同，并返还原告货款156638元。原告在使用被告提供的不符合约定的货物，已造成原告损失111272.5元，包括钢板加工费17180元,对吉林兴信喷涂设备有限公司的违约赔偿金40588元、重新购买钢板多支出的货款38504.5元、被告恶意拖延由此造成原告通过司法途径主张相应权利的律师费15000元,原告为维护合法权益诉至本院。
原告龙泉驿区龙泉街办佳盛机械加工厂向本院提交以下证据：证据一：原告营业执照、组织机构代码、被告营业执照，证明原、被告主体资格；证据二：被告网站截屏、QQ聊天主体截图、QQ聊天记录、购销合同两份、产品质量证明书两张、物流托运单一张、付款回单两张，证明原、被告就购买钢材�宜达成合意，并就材质、规格、数量、材质的化学成分等进行了约定，合同签订后，双方均按照约定进行了履行；证据三：2016年10月9日的函、QQ截图、检测报告两份、检测单位的基本信息、检测费票据、检测费用明细表、网上打印的304L钢板的化学成分、2016年10月10日的函、QQ截图、录音资料、现场图片照片两张，证明原告在发现被告提供的钢材质量不合格后通过专业的检测机构进行了确认，并向被告发函及电话进行了告知，被告并未及时进行处理；证据四：成都市迅镭贸易有限公司的收条、发货单、加工单、加工明细表、吉林兴信公司合同、告知函两份、通知单一份、关于佳盛机械加工厂延期供货问题的相关说明一份、四川汇成钢铁有限公司销售合同、付款回单、委托代理合同、发票，证明因被告提供不合格的钢板，导致原告损失共计156638元。
本院经审�认定事实如下：原、被告于2016年9月通过网上建立买卖合同关系，双方通过QQ形式联系确定原告向被告购买304L材质的不锈钢钢板。并通过网传方式于2016年9月23日签订购销合同一份，约定由被告供应原告材质为304L的不锈钢板102张，总货款156638元。约定交货时间为付款后7天内到货。先付定金5000元，装车后给付余款，并约定如需方对供方质量有异议，需方必须于货到后十日内以书面方式向供方提出，如未按上述时间提出则供方视为验收合格。合同签订后，原告于2016年9月22日给付定金5000元，后原告于2016年9月27日给付余款151638元。被告将货物发送给原告，原告收货后即进行了加工，在加工期间，原告发现被告提供的不锈钢板和被告提供的产品质量证明书不符。原告遂委托成都市海瑞产品质量技术检测有限公司进行检测，经检测不锈钢板的化学成分与被告提供的产品质量证明书中的化学成分不符。原告于2016年10月9日与被告电话联系，要求被告给予答复如何解决，并于2016年10月10日给被告发函。2016年10月12日，原告与四川汇成钢铁有限责任公司重新订购304L不锈钢板102张，总金额为195142.5元。
庭审中，原告自认尚有32张（后统计剩余整板30张,按照合同价值为42106元）不锈钢板未进行加工。
关于损失问题：1.原告主张其自行加工人工费损失11100元，委托成都市迅雷贸易有限公司加工不锈钢板，支付加工费6080元，并提供了成都市迅雷贸易有限公司的收条、发货单、加工费用单以及原告自己出具的加工费用明细表。2.原告主张，原告购买被告的不锈钢板是为了完成其与吉林兴信喷涂设备有限公司于2016年9月21日签订加工合同，合同约定由原告给吉林兴信喷涂设备有限公司加工洗涤器钣金件和水槽钣金件，合同价款305413元。因被�供应材料质量不合格，造成工期延误，并造成直接损失40588元。原告提供了其与吉林兴信喷涂设备有限公司签订的加工合同及吉林兴信喷涂设备有限公司出具的信函、延期供货的相关说明，证明因此产生损失40588元；3.原告主张其与四川汇成钢铁有限责任公司重新订购304L不锈钢板102张的销售合同及付款凭证，总货款金额为195142.5元，证明原告重新订购不锈钢板造成差价损失38504.5元；4.原告提供了其与四川均鼎律师事务所签订的委托合同和付款凭证，证明原告为此聘请律师，并支付律师费15000元。
本院认为，原、被告所建立的买卖合同关系，双方意思表示真实，并不违反有关法律的效力性规定，应属有效。被告应当按照约定的产品质量标准为原告供应货物。被告供应的货物不符合质量要求，造成原告不能实现合同目的，原告有权根据《中华人民共和国合同法�的有关法律规定要求解除合同，对于原告要求解除合同的诉讼请求本院予以支持。在解除合同后，受损害方有权根据标的物的性质，要求违约方退货、退款、减少价款、赔偿损失等违约责任。对于原告要求解除合同后的退款问题，双方在合同中约定，如对质量有异议，应在收货后十日内提出，原告收货后并未进行检验就进行了加工，对于已经加工的货物已无法退还，因此该部分货款不应退还，因此造成的不能退货的损失应由原告自行承担。对于尚未加工的货物，原告应退还给被告，被告应当返还该部分货款；对于原告主张的加工费损失问题，原告未进行检验就进行了加工，属于原告未履行检验义务而造成的扩大损失，因此造成的损失应由原告自行承担；对于因延期加工造成的损失，原告只提供了吉林兴信喷涂设备有限公司的信函和相关说明，并未经法定程序和相�部门对损失认定的相关证据，原告目前提供的证据不足以支持其主张，本院不予支持；对于原告主张的重新购买不锈钢板的差价损失，没有相应的法律依据，本院不予支持；对于原告主张的律师费问题，双方在合同中未作约定，此案原告自身也存在过错，聘请律师属于原告自行委托，对该部分费用本院不予支持。被告经本院合法传唤未到庭参加诉讼，不影响本案的正常审理。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第四项、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，缺席判决如下：
一、解除原告龙泉驿区龙泉街办佳盛机械加工厂与被告天津胜伟不锈钢制品制造有限公司于2016年9月23日签订的购销合同；
二、原告龙泉驿区龙泉街办佳盛机械加工厂于判决生效后�日内将剩余的30张不锈钢板退还被告，被告天津胜伟不锈钢制品制造有限公司根据退回的不锈钢板的合同价值返还原告龙泉驿区龙泉街办佳盛机械加工厂货款42106元。
三、驳回原告龙泉驿区龙泉街办佳盛机械加工厂的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期限履行上述给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5318元，公告费560元，共计5878元，原告负担4466元，被告负担1413元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第二中级人民法院。
审 判 长 冯 裕 波
代理审判员 田 洪 峰
人民陪审员 闻 桂 平
二〇�七年十二月十四日
书 记 员 司马守卫
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。