内蒙古自治区西乌珠穆沁旗人民法院
民 事 判 决 书
（2015）西商初字第15号
原告内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司，住所地内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华能源化工园区。
法定代表人边晓保，职务董事长。
委托代理人刘志军，内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司采购部部长。
委托代理人王慧，北京市中洲律师事务所律师。
被告东北变压器（集团）高低压开关有限责任公司，住所地黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区齐富公路永安南大街。
法定代表人王健，职务董事长。
委托代理人周家洪，系东北变压器（集团）高低压开关有限责任公司副总经理。
原告内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司（以下简称兴安冶炼公司）诉被告东北变压器（集团）高低压开关有限责任公司（以下简称东北变压器公司）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告兴安冶炼公司的委托代理人王慧、刘志军及东北变压器公司的委托代理人周家洪到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告兴安冶炼公司诉称，2014年5月22日，原告通过招投标与被告签订了高低压开关柜《订购合同》，合同约定：原告购买被告制造的高低压开关柜、封闭母线、现场控制箱、动力配电箱、照明配电箱、干式变压器等电气设备，总价款人民币2150万元；被告于合同签订之日支付履约保证金43万元；全部货物应于2014年6月20日前供完，交货地点为原告施工现场；合同签订后原告收到被告履约保证金后7个工作日内，原告向被告支付合同总价款的30%作为预付款，被告交付全部货物验收合格且提供增值税发票后7个工作日内再支付合同总价款的30%，安装调试验收合格后7个工作日内，原告向被告支付合同总价款的30%，其余10%为质保金，质保期满后7个工作日内支付给被告；发生争议由原告所在地人民法院管辖。2014年5月26日，原告依约向被告支付了总价款之30%的预付款人民币645万元。然而，被告未能依约交付货物，严重地影响了原告二期建设的工期。在被告以资金困难为借口的再三请求下，2014年6月23日原告迫于工期压力又向被告支付货款人民币430万元。2014年7月24日被告接到原告从北京德威特继保自动化科技股份有限公司订购的配套设备价值人民币25.64万元。2014年9月5日被告接到原告从深圳长园深瑞继保自动化有限公司订购的配套设备价值人民币97.7万元。但是，被告仅于2014年10月11日交付了部分控制箱货值为人民币17.6389万元，其余货物，虽经原告多次催促，被告均置之不理。原告依据双方合同第21.1.2之约定，于2015年3月4日书面通知终止和解除双方的订购合同，并依据合同第21.2向第三方订购了同样的设备。为此，给原告造成差价损失人民币112.6万元，截至目前造成利息损失人民币53.3234万元，造成催货的差旅费损失人民币3.0359万元。诉讼请求：请求人民法院判令被告返还货款人民币1057.3611万元；赔偿原告损失人民币168.9593万元；退还综保设备（见附件）合款123.34万元；判令被告承担本案的全部诉讼费。
被告东北变压器公司辩称，被告不存在违约行为，未交货的原因是因为原告未提供设计图纸及相关资料，原告要求差价损失、利息损失、差旅费损失的诉请无依据，应当依法驳回原告的诉请。
本院经审理查明，2014年5月22日，原告与被告签订购买高低压开关柜的《订购合同》（后附三份技术协议），合同中约定原告购买被告制造的高低压开关柜、封闭母线、现场控制箱、动力配电箱、照明配电箱、干式变压器等电气设备，总价款为人民币2150万元，同时对交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等都进行了明确的约定。2014年5月26日，原告依约向被告支付了总价款之30%的预付款人民币645万元，后于2014年6月23日又向被告支付货款人民币430万元，两次预付款总额为1075万元。2014年7月24日，原告按照约定将从北京德威特继保自动化科技股份有限公司订购的部分配套综合保护系统设备［包括：1.DVP9221（5A）4台；2.DVP9223（57.74V／5A）13台；3.DVP9622（57.74V／5A）4台；4.DVP9621（57.74V／5A）11台；5.DVP9521（100V／5A）8台；6.DVP9711（57.74V／）3台；7.DVP818238台；8.操作电源：DC220V；9.16口以太网交换机（DES-1016D）4台；10.小电源接地选线装置（DVT-
XDL1型）2台］通过物流公司发送给被告，2014年9月5日又将从深圳长园深瑞继保自动化有限公司订购的部分配套综合保护系统设备（包括：1.ISA-351G装置2台；2.ISA-359GA装置6台；3.ISA-381GC装置27台；4.ISA-353G装置22台；5.ISA-347GA装置27台；6.ISA-358GC装置3台；7.ISA-371GA装置3台；8.ISA-300变电站综合自动化系统说明书）通过物流公司发送给被告。
2014年10月10日，被告为原告提供了供货时间表，最晚一批货的供货时间为2014年12月15日。但被告并未按照时间表约定供货，仅于2014年10月11日交付了货值为人民币17.6389万元的部分控制箱。2015年3月4日，原告依据《订购合同》第21.1.1条约定通过中国邮政特快专递向被告发出终止（解除）合同通知书，此通知书于2015年3月11日到达东北变压器公司。2015年3月24日，原告就同样设备重新与山东泰开成套电器有限公司签订了《高、低压开关柜订购合同》，合同价款为2262.6万元，原告已经按照合同约定向山东泰开成套电器有限公司付款人民币678.78万元（合同价款总额2262.6万元的30％）。
另查明，根据双方签订的订购合同，保定华电电力设计研究院有限公司和中国恩菲工程技术有限公司负责对被告提交的电气系统设备最终生产图纸进行技术审核确认，2015年7月16日和2015年7月18日，上述两公司分别出具书面证明，均证明未收到被告的最终原理图和最终生产图，因而无法进行审核确认。
2015年7月17日，原告为保全证据，特申请内蒙古西乌旗公证处对2014年5月14日通过网易邮箱发往被告dbbjt0451邮箱的部分电子邮件（包括高低压开关柜招标文件、图纸）进行网页证据保全方面的公证。
以上事实，有《高低压开关柜订购合同》及《付款通知单》、《电子转账凭证》、《客户专用回单》、《供货时间表》、《终止（解除）合同通知书》、《特快专递详情单》、《电子转账凭证》、《768358041746号发货合同》、《发货单》、《装箱清单》、《包装发运回执单》、《客户收条》、《证明》、《复函》、《公证书》、当事人陈述等证据佐证。
本院认为，原告与被告签订购买高低压开关柜的《订购合同》是双方当事人真实意思的表示，合法有效，双方就应当按照合同约定全面履行义务。本案中原告已经按照合同约定预付了货款，但被告没有在承诺的期限内全面履行交付货物的义务，根据双方签订的《订购合同》第21条的21.1.1项的约定“如果卖方未能在合同约定的期限内或买方同意延长的限期内提供部分或全部设备的”情形出现时将终止合同。本案中被告在合理期限内迟延履行提供设备的义务，原告在此情形下有权行使合同的解除权，原告于2015年3月4日向被告发出书面解除合同通知书，该通知书于2015年3月11日到达被告，根据《中华人民共和国合同法》第九十六条规定，此时合同即行解除。本案中被告抗辩“未交货的原因是因为原告未提供设计图纸及相关资料”的理由，经本院审查，双方签订的《订购合同》中多处约定“卖方”或“供方”（均指被告）负有提供最终生产图纸及相关资料的义务，故本院对被告的抗辩理由不予采信。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”故原告主张退还货款10，573，611.00元（1075万元一17.6389万元）及退还综保系统设备的诉求本院予以支持。对于原告赔偿损失部分的主张，因被告违约迟迟不交付货物，原告只得与第三方签订合同订购同样设备，但价款提高为2262.6万元，比与被告签订的合同总价款2150万元超出112.6万元，原告已提交了与第三方实际履行且按合同约定付款方面的证据，根据原、被告双方《订购合同》第21条的21.2项的约定，买方终止合同后，可以依其认为适当的条件和方式向第三方采购同类未交付部分或全部设备，卖方应对买方购买同类设备所超出的费用负责，故本院对原告要求对重新订购设备产生的差价112.6万元由被告承担的诉求予以支持；对于原告主张被告赔偿已支付货款的利息部分，本院认为应当以《终止（解除）合同通知书》到达被告的时间即2015年3月11日为起算点计息较为适合；对于原告主张因催货产生的差旅费损失，因被告对此不予认可，现有证据不足以证明差旅费的发生与被告违约有直接的因果关系，故本院无法支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
被告东北变压器（集团）高低压开关有限责任公司
在本判决生效之日起十日内返还原告内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司货款10，573，611.00元并支付利息（按照中国人民银行同期贷款利率从2015年3月11日起算至给付之日止计息）；
被告东北变压器（集团）高低压开关有限责任公司
在本判决生效之日起十日内退还原告内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司提供的配套综合保护系统设备：（一）从北京德威特继保自动化科技股份有限公司订购的设备：1.DVP9221（5A）4台；2.DVP9223（57.74V／5A）13台；3.DVP9622（57.74V／5A）4台；4.DVP9621（57.74V／5A）11台；5.DVP9521（100V／5A）8台；6.DVP9711（57.74V／）3台；7.DVP818238台；8.操作电源：DC220V；9.16口以太网交换机（DES-1016D）4台；10.小电源接地选线装置（DVT-
XDL1型）2台；（二）从深圳长园深瑞继保自动化有限公司订购的设备：1.ISA-351G装置2台；2.ISA-359GA装置6台；3.ISA-381GC装置27台；4.ISA-353G装置22台；5.ISA-347GA装置27台；6.ISA-358GC装置3台；7.ISA-371GA装置3台；8.ISA-300变电站综合自动化系统说明书）；
三、被告东北变压器（集团）高低压开关有限责任公司
在本判决生效之日起十日内赔偿原告内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司损失112.6万元；
四、驳回原告内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费105，627.00元，减半收取52，813.50元，由被告东北变压器（集团）高低压开关有限责任公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于锡林郭勒盟中级人民法院。
审判员 宋 向 东
二〇一五年九月十日
书记员 乌云图那木拉