安徽省滁州市琅琊区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）琅民一初字第02043号
原告：滁州市鑫鑫钢结构有限公司，住所地安徽省滁州市乌衣镇，组织机构代码73497155-1。
法定代表人：冯金鑫，该公司经理。
委托代理人：宋光志，安徽清流律师事务所律师。
被告：安徽天港生物科技有限公司，住所地安徽省滁州市经济开发区，组织机构代码09075423-5。
法定代表人：聂瑜，职务不详。
原告滁州市鑫鑫钢结构有限公司与被告安徽天港生物科技有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年10月19日立案受理后，依法由审判员程凤华独任审判，后因案情复杂，本案于2015年11月3日转为普通程序，并依法组成合议庭，于2016年2月15日公开开庭进行了审理。原告滁州市鑫鑫钢结构有限公司的委托代理人宋光志到庭参加诉讼。被告安徽天港生物科技有限公司经本院公告送达开庭传票，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
滁州市鑫鑫钢结构有限公司诉称：2014年6月20日，其公司与安徽天港生物科技有限公司签订一份《天港生产车间建筑工程承包合同（钢构部分）》，约定其公司承包安徽天港生物科技有限公司厂房钢构的制作与安装，工程总造价为88万元，并就工程款的支付与结算进行了约定。现该工程已经竣工，按合同约定安徽天港生物科技有限公司尚欠工程款40万元，应返还保证金5万元。现要求判令安徽天港生物科技有限公司支付合同价款45万元，并承担本案诉讼费用。审理期间，滁州市鑫鑫钢结构有限公司变更诉讼请求为要求判令安徽天港生物科技有限公司支付工程款40万元，返还保证金5万元，并承担本案诉讼费用。
安徽天港生物科技有限公司未答辩。
滁州市鑫鑫钢结构有限公司为支持其诉讼请求，举证下列证据：
证据一、滁州市鑫鑫钢结构有限公司的营业执照、组织机构代码证、建筑业企业资质证书复印件各一份。证明滁州市鑫鑫钢结构有限公司的基本情况以及滁州市鑫鑫钢结构有限公司有资质承建合同项下的建设工程；
复印件各一份。证明滁州市鑫鑫钢结构有限公司的基本情况；
证据二、2014年6月20日的《天港生产车间建筑工程承包合同（钢构部分）》一份。证明双方存在合同关系，滁州市鑫鑫钢结构有限公司主张付款的条件已经成就；
证据三、5万元保证金的付款凭证一份。证明滁州市鑫鑫钢结构有限公司履行了保证金缴纳义务；
证据四、2015年4月10日的《滁州市建设工程竣工报告》一份、照片打印件一张、《检验报告》一组、工程签收单复印件一份。证明涉案工程已经竣工交付，按照合同第五项第四条，安徽天港生物科技有限公司未组织验收，视为工程合格。根据法律规定，安徽天港生物科技有限公司虽未组织验收，但已实际使用，也视为验收合格；
证据五、安徽增值税普通发票复印件八份。证明滁州市鑫鑫钢结构有限公司履行了发票交付义务；
证据六、滁州市鑫鑫钢结构有限公司的财务记账单一份。证明安徽天港生物科技有限公司已支付工程款48万元，欠工程款40万元及保证金5万元。
安徽天港生物科技有限公司未到庭，放弃了对上述证据质证和辩驳的权利，亦未举证。
本院认为：滁州市鑫鑫钢结构有限公司举证的六组证据，均符合证据的客观性、合法性，且与本案具有关联性，本院对其证明效力予以确认。
依据上述有效证据，并结合本案庭审调查，本院查明如下事实：
2014年6月20日，安徽天港生物科技有限公司作为发包方、滁州市鑫鑫钢结构有限公司作为承包方，双方签订一份《天港生产车间建筑工程承包合同（钢结构）》，约定工程建筑面积约1616㎡，合同单价544.5元/㎡，工程总造价88万元；合同工期为50天，计划开工日期为2014年7月5日，并于2014年8月30日竣工，同时约定遇发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行等情况，工期相应顺延；承包方在投标时，支付的5万元保证金在工程完成30%时予以退回；工程款的支付和结算方式为：1、本合同签定后5天内，发包方即支付合同总价的20%，计18万元，2、主钢件进场70%以上5天内，发包方即支付进场主钢构件厂房总价的30%，3、屋面瓦片运到5天内，发包方即支付进场瓦片厂房总价的20%，4、工程完工验收合格以后1个月内付验收合格厂房总价的25%，若工程完工承包方提交《竣工验收报告》后三个月内发包方还不组织验收，也同样要付完工厂房总价的25%，5、留5%质保金，从验收合格后算起一年内付清；发包人收到承包人送交的竣工验收报告后三个月内不组织验收，或验收后7天内不提出修改意见，视为竣工验收通过已被认可。安徽天港生物科技有限公司及其委托代表人周伟祥，滁州市鑫鑫钢结构有限公司及其委托代表人冯兴柱分别在该份合同上盖章并签名。
2014年7月11日，滁州市鑫鑫钢结构有限公司向安徽天港生物科技有限公司支付5万元保证金。2014年7月20日滁州市鑫鑫钢结构有限公司开工建设涉案工程，2014年9月10日涉案工程完工，2015年4月1日的《工程签收单》上载明：“因天港生物科技有限公司钢结构部分已经全部竣工，现在申请建设单位组织验收”，安徽天港生物科技有限公司委托代表人周伟祥在签证意见一栏中签名并载明：“属实”。2015年4月10日钢构工程经滁州市鑫鑫钢结构有限公司内部验收合格。同日，滁州市鑫鑫钢结构有限公司将竣工报告提交安徽天港生物科技有限公司。安徽天港生物科技有限公司委托代表人周伟祥于同日出具一份收条，载明：收到滁州市鑫鑫钢结构有限公司竣工报告材料一套。2015年4月10日，滁州市鑫鑫钢结构有限公司开具了88万元的增值税普通发票。安徽天港生物科技有限公司已付工程款48万元，5万元保证金未返还。
本院认为：依法成立的合同受法律保护，安徽天港生物科技有限公司与滁州市鑫鑫钢结构有限公司签订的《天港生产车间建筑工程承包合同（钢结构）》系双方的真实意思表示，不违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效。合同对工程价款、工程期限、工程款的支付与结算、工程的竣工和验收均有明确规定，双方应严格按约履行。合同约定“工程完工验收合格以后一个月内付验收合格厂房总价的25%，若工程完工承包方提交《竣工验收报告》后三个月内发包方还不组织验收，也同样要付完工厂房总价的25%”，涉案工程于2014年9月10日竣工，2015年4月10日安徽天港生物科技有限公司收到竣工报告材料，后未在三个月内组织验收，故2015年7月10日应视为验收合格，安徽天港生物科技有限公司应当支付厂房总价的25%。合同约定“发包人收到承包人送交的竣工验收报告后三个月内不组织验收，或验收后7天内不提出修改意见，视为竣工验收通过已被认可”，“留5%质保金，从验收合格后算起一年内付清”，按合同约定5%质保金，即4.4万元（88万元×5%）未达到合同约定的支付条件。合同约定工程款为88万元，安徽天港生物科技有限公司已支付48万元，扣除质保金4.4万元，还应支付35.6万元。合同约定“承包方在投标时，支付的5万元保证金在工程完成30%时予以退回”，涉案工程已经完工，安徽天港生物科技有限公司应当返还5万元保证金。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告安徽天港生物科技有限公司于判决生效后十日内支付原告滁州市鑫鑫钢结构有限公司工程款35.6万元。
二、被告安徽天港生物科技有限公司于判决生效后十日内返还原告滁州市鑫鑫钢结构有限公司保证金5万元。
三、驳回原告滁州市鑫鑫钢结构有限公司的其他诉讼请求。
如果被告安徽天港生物科技有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费8050元，公告费560元，合计8610元，由原告滁州市鑫鑫钢结构有限公司负担780元，被告安徽天港生物科技有限公司负担7890元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省滁州市中级人民法院。
审 判 长 程凤华
人民陪审员 陈兰云
人民陪审员 陶 丽
二〇一六年四月二十七日
代理书记员 欧 雅
附：所引用法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。