广东省中山市第一人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤2071民初15813号
原告（反诉被告）：中山市宇宏混凝土有限公司，住所地广东省中山市火炬开发区环茂路永祥石场侧，统一社会信用代码914420007740450266。
法定代表人：林庆青。
委托诉讼代理人：梁友明，广东凯行律师事务所律师。
委托诉讼代理人：梁锋，广东凯行律师事务所律师助理。
被告（反诉原告）：山东一建建设有限公司中山分公司，住所地广东省中山市西区富华道383号柏景台2幢10B房，统一社会信用代码914420000615136359。
法定代表人：周文耀，总经理。
委托诉讼代理人：李力，广东国政律师事务所律师。
被告（反诉原告）：山东一建建设有限公司，住所地山东省泰安市长城路28号，统一社会信用代码91370900760970237G。
法定代表人：陈尚洋，总经理。
委托诉讼代理人：李力，广东国政律师事务所律师。
原告中山市宇宏混凝土有限公司（以下简称宇宏公司）诉被告山东一建建设有限公司中山分公司（一建中山分公司）、山东一建建设有限公司（以下简称一建公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）宇宏公司委托诉讼代理人梁友明，被告（反诉原告）一建中山分公司、一建公司共同委托诉讼代理人李力到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告宇宏公司诉称：2015年6月12日，原告宇宏公司与被告一建中山分公司签订《中山市宇宏混凝土购销合同》，约定自当日起由宇宏公司向一建中山分公司承建的中山市恒通投资发展有限公司三角镇琪玥花园四期工程供应各种型号的混凝土，工程最迟封顶日为2016年3月30日，合同约定了付款方式及违约责任。经双方确认、对数，截至2015年10月止，宇宏公司共向一建中山分公司供应混凝土8481m3，价值2805395元，经宇宏公司律师函催促，一建中山分公司于2016年2月支付了利息（违约金）40000元，此后分文未付。宇宏公司为维护自身的合法权益，特诉请判令：1.被告一建中山分公司、一建公司向原告宇宏公司连带清偿拖欠的货款2805395元及违约金；2.被告一建中山分公司、一建公司承担本案全部诉讼费。
庭审中，原告宇宏公司就违约金明确如下：分两个时间段按2%/月计算，第一阶段自2016年5月15日起计至2016年6月30日止，金额55530.28元；第二阶段自2016年6月31日起计至清偿之日止，其中2016年6月31日至2017年3月20日违约金金额504971.10元。
原告宇宏公司为支持其诉讼请求，在举证期限内向本院提交的证据有：1.中山市宇宏混凝土购销合同；2.送货单（2015年6月26日至2015年10月25日）；3.客户确认书、对账单；4.律师函；5.回复函。
被告（反诉原告）一建中山分公司、一建公司答辩并反诉称:送货单（2015年6月26日至2015年10月25日）、客户确认书及对账单没有其方公司盖章及委托人签名确认，且客户确认书及对账单中的金额不准确。双方签订的《中山市宇宏混凝土购销合同》中约定了混凝土质量要求和检验办法，但在合同履行过程中，宇宏公司违反合同约定，提供不符合质量标准的混凝土，多次出现混凝土浇筑后数天时间未能凝固，导致一建中山分公司、一建公司工程进度延误和经济损失。基此，被告提起反诉，请求：1.判令反诉被告宇宏公司向反诉原告一建中山分公司、一建公司支付赔偿金10000元及利息（自反诉之日起按照中国人民银行同期逾期贷款利率计算至清偿之日止）；2.判令全部诉讼费用由反诉被告宇宏公司承担。
被告（反诉原告）一建中山分公司、一建公司为支持其抗辩及反诉，向本院提交的证据有：1.建设工程停工通知书、工地停工告急书；2.照片4张；3.（2015）执字6277号执行异议书；4.报警相关材料。
反诉被告宇宏公司针对反诉答辩称：反诉原告一建中山分公司、一建公司提交的4份证据与本案无关，一建中山分公司、一建公司与开发商的纠纷，不能成为拒绝付款的理由；工地有无封顶与宇宏公司无关，合同中明确约定了最迟封顶时间是2016年3月30日。
反诉被告宇宏公司对反诉抗辩所提供的证据,与其在本诉中提供证据一致。
经审理查明：2015年6月12日，宇宏公司作为供方与一建中山分公司作为需方签订《中山市宇宏混凝土购销合同》，约定：混凝土供应期限：2015年6月12日至工程完工；质量要求：现场取样，试样应在每车卸料量1/4至2/4之间取样，养护条件应符合国家标准；结算方式：每月月底按实结算。每月五日前供方根据双方送货签收单为依据发出混凝土结算单，需方核对确认数量及金额，若数量、金额和质量存在差异，需方应在供方发出结算表三天内以书面形式提出，否则视作认可；付款方式：供货方，由基础垫资到200万元，以后按月结，即在次月5日，双方核对确认后到10号将上月进货量付60%砼款，每月以此类推计算，直到工程结构全部封顶后8个月内将40%款项即时付清。垫资200万在该项目结构全部封顶后45天付100万元，在付第一笔款后45天再付50万元，在付第二笔款后，4个月将余款50万元付清。约定最迟封顶时间为2016年3月30日（遇人力不可抗拒情况除外），到期尚未封顶视作封顶处理；违约责任：如需方不按合同付款，则逾期每日应按应付余额总额的千分之一支付违约金，供方有权停止供应砼，若供方质量达不到国家标准要求或供货不及时而影响工期，需方有权终止合同，由供方赔偿损失，供方不得制止。合同还约定了其他事项。
合同签订后，宇宏公司向一建中山分公司供应了混凝土。2015年7月28日客户确认书载明：2015年6月26日至2015年7月25日止小计466755元，需方代表签字捺印时间是2015年8月17日；2015年8月27日客户确认书载明：2015年7月26日至2015年8月25日止小计770610元，需方代表签字捺印时间是2015年9月17日；2015年9月27日客户确认书载明：2015年8月26日至2015年9月25日止小计1419060元，需方代表签字捺印时间是2015年10月27日；2015年10月27日客户确认书载明：2015年9月26日至2015年10月25日止小计148970元，需方代表签名捺印时间是2015年11月9日。客户确认书中均载明：一建中山分公司，根据双方所签《中山市宇宏混凝土购销合同》，我司为贵公司所承建的中山市恒通投资发展有限公司三角镇琪玥花园四期工程提供商品混凝土，下附结算供货数量及其明细，请贵公司签章确认；梁小玲在需方代表中签字捺印。第一张对账单载明：项目名称：混凝土，起止日期2015年6月26日至2015年7月25日，数量：1395，合计金额：466755元，已收送货单确认：122，财务部经理：梁小玲、2015年8月17日；第二张对账单载明：项目名称：混凝土，起止日期：2015年7月26日至2015年8月25日，数量：2341，合计金额：770610元，已收送货单确认：198，财务部经理：梁小玲、2015年9月17日；第三张对账单载明：项目名称：混凝土，起止日期2015年8月26日至2015年9月25日，数量：4286，合计金额：1419060元，已收送货单确认：359，财务部经理：梁小玲、2015年10月27日；第四张对账单载明：项目名称：混凝土，起止日期2015年9月26日至2015年10月25日，数量：459，合计金额：148970元，已收送货单确认：38，财务部经理：梁小玲、2015年11月9日；第五张对账单未显示有需方单位签章。
另查，宇宏公司于2015年12月25日向一建中山分公司、一建公司发出律师函，载明：贵司与宇宏公司签订《中山市宇宏混凝土购销合同》，从2015年6月起向贵司所承建的中山市恒通投资发展有限公司三角镇琪玥花园四期工程。经过对数，截至2015年10月份止，宇宏公司共向贵司供应混凝土8481m3价值为2805395元（2015年7月份欠466755元、2015年8月份欠770610元、2015年9月份欠1419060元、2015年10月份欠148970元），目前贵司没有支付。一建中山分公司收到律师函后，于2015年12月27日发出回复函，载明：由于该项目至今没有任何一栋达到封顶节点，部分栋号才施工至基础部位。根据合同付款方式约定，贵司应垫资200万元货款，垫资款最早付款时间为2016年3月31日（遇人力不可抗拒情况除外），因此我司按合同约定应支付的款项为双方结算金额减除200万元之后余额之60%。一建中山分公司于2016年2月6日向宇宏公司转账汇款40000元；宇宏公司称该款项是利息；一建中山分公司称该款项为部分货款。
再查，建设工程施工停工通知书载明的工程问题：未办理施工报建手续、未领取施工许可证，请速办理施工报建手续后方能进行施工工作。
诉讼中，宇宏公司主动将违约金标准下调，按月利率2%计收违约金，并称其方向一建中山分公司供货后，被告的财务经理梁小玲在客户确认书中签名确认，并由一建中山分公司工作人员制作对账单，宇宏公司、一建中山分公司的工作人员均在对账单中签名确认，一建中山分公司未支付供货款2805395元。宇宏公司遂诉至本院，主张前述实体权利。
诉讼中，一建中山分公司向本院明确如下：确认梁小玲为其方工作人员，但称其方未授权梁小玲就宇宏公司的送货单及对账单进行确认；宇宏公司主张的未支付货款金额与其方内部核算金额不一致，且涉案工程尚未封顶，故支付货款时间未到。宇宏公司供应的混凝土存在质量问题，某些批次混凝土凝固时间长。
本院认为：本案为买卖合同纠纷。宇宏公司与一建中山分公司签订的《中山市宇宏混凝土购销合同》，是双方自愿订立，意思表示真实，内容不违反法律规定，应当有效。本案争议焦点为：一、一建公司、一建中山分公司应否向宇宏公司支付货款；二、40000元的性质。
关于焦点一：宇宏公司向一建中山分公司供应了混凝土。2015年7月28日、2015年8月27日、2015年9月27日、2015年10月27日的客户确认书中载明的供货数量、欠款时间、欠款金额、需方签字捺印时间分别与4份对账单的信息相吻合，与送货单载明的送货情况相印证；宇宏公司向一建中山分公司、一建公司发出的律师函载明了经过对数的货款总金额，一建中山分公司发出的回复函未对货款总金额提出异议；一建中山分公司、一建公司以未授权梁小玲在送货单及对账单中确认、宇宏公司主张的货款金额与其方内部核算的货款金额不一致的抗辩，理据不足，本院不予支持。送货单、客户确认书、对账单已形成证据链，足以证明一建公司尚欠宇宏公司货款2805395元的事实。建设工程施工停工通知书载明的工程问题是：未办理施工报建手续、未领取施工许可证，请速办理施工报建手续后方能进行施工工作。建设工程施工通知书的要义在于通知一建中山分公司办理报建等手续后恢复施工，故导致涉案工程到期未能封顶是一建中山分公司，《中山市宇宏混凝土购销合同》中载明了“约定最迟封顶时间为2016年3月30日（遇人力不可抗拒的情况除外），到期尚未封顶视作封顶处理”，即涉案工程视为已于2016年3月30日封顶，一建公司应支付宇宏公司货款。
关于焦点二：一建中山分公司于2016年2月6日向宇宏公司转账汇款40000元，宇宏公司未提交证据证明该转账属于违约金，《中山市宇宏混凝土购销合同》中未有逾期支付货款时，一建中山分公司应先支付违约金的约定，故宇宏公司关于40000元属于违约金的主张，理据不足，本院不予采信。《中山市宇宏混凝土购销合同》中约定了付款方式“供货方，由基础垫资到200万元，以后按月结，即在次月5日，双方核对确认后到10号将上月进货量付60%砼款，每月以此类推计算，直到工程结构全部封顶后8个月内将40%款项即时付清。垫资200万在该项目结构全部封顶后45天付100万元，在付第一笔款后45天再付50万元，在付第二笔款后。4个月将余款50万元付清。约定最迟封顶时间为2016年3月30日（遇人力不可抗拒情况除外），到期尚未封顶视作封顶处理”，未付货款分两部分计付违约金：1.200万元以内部分：一建中山分公司应于2016年5月14日前支付96万元(100万元-4万元)，违约金自2016年5月15日起付，暂计至2017年3月30日违约金202240元（960000元×2%×10个月+960000元×2%÷30天×16天）；于2016年6月29日前支付50万元，违约金自2016年6月30日起付，暂计至2017年3月20日违约金87000.00元（500000元×2%×8个月+500000元×2%÷30天×21天）；于2016年10月29日前支付50万元，违约金自2016年10月30日起付，暂计至2017年3月20日违约金47000.00元（500000元×2%×4个月+500000元×2%÷30天×21天）；2.超出200万元部分：369855元[（2656425元-40000元-2000000元）×60%]应于2015年10月10日前支付，自2015年10月11日起计付违约金，暂计至2017年3月20日违约金39451.20元（369855元×2%×5个月+369855元×2%÷30天×10天）；246570元[（2656425元-40000元-2000000元）×40%]应于2016年11月30日前支付，自2016年12月1日起计付违约金，暂计至2017年3月20日违约金18081.80元（246570元×2%×3个月+246570×2%÷30天×20天）；65382元[（2805395元-40000元-2656425元）×60%]应于2015年11月10日前支付，自2015年11月11日起计付违约金，暂计至2017年3月20日违约金5666.44元（65382元×2%×4个月+65382元×2%÷30天×10天）；43588元[（2805395元-40000元-2656425元）×40%]应于2016年11月30日前支付，自2016年12月1日起计付违约金，暂计至2017年3月20日违约金3196.45元（43588元×2%×3个月+43588元×2%÷30天×20天）。自2017年3月21日起以2765395元（2805395元-40000元）为基数按2%为利率计付违约金至清偿货款之日止。
一建中山分公司、一建公司以宇宏公司提供的部分批次混凝土存在质量问题为由，反诉宇宏公司承担违约责任，根据《中山市宇宏混凝土购销合同》约定：需方核对数量、金额，若数量、金额和质量存在差异，应在供方发出结算表三天以内以书面方式提出，否则视作认可，一建中山分公司、一建公司未提交证据证实其曾就混凝土质量问题在合同约定的时间内书面向宇宏公司提出，一建中山分公司向宇宏公司发出的回复函中亦没有涉及对混凝土质量存在问题的异议，因此，一建中山分公司、一建公司以宇宏公司反诉要求宇宏公司支付1万元违约金，理据不足，本院不予支持。
综上，一建中山分公司、一建公司应向宇宏公司支付货款2765395元（2805395元-40000元）及利息402635.89元（利息暂计至2017年3月20日，自2017年3月21日起以2765395元为基数按2%为利率计至清偿之日止）。依照《中华人民共和国公司法》四十四条第一款，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：
一、被告山东一建建设有限公司中山分公司、山东一建建设有限公司应于本判决生效之日向原告中山市宇宏混凝土有限公司支付货款2765395元及利息402635.89元（利息暂计至2017年3月20日，自2017年3月21日起以2765395元为基数按2%为利率计至清偿之日止）；
二、驳回原告中山市宇宏混凝土有限公司的其他诉讼请求。
三、驳回反诉原告山东一建建设有限公司中山分公司、山东一建建设有限公司的全部诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费29688元（原告已预交），由原告中山市宇宏混凝土有限公司负担2199元，被告山东一建建设有限公司中山分公司、山东一建建设有限公司负担27489元并于本判决生效之日起七日内迳付原告中山市宇宏混凝土有限公司；反诉案件受理费50元(反诉原告已预交)，由反诉原告山东一建建设有限公司中山分公司、山东一建建设有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。
审 判 长 郭卫洪
人民陪审员 黄雁礼
人民陪审员 梁颖欣
二〇一七年五月三日
书 记 员 邵超群
书 记 员 周晓文