吉林省榆树市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）吉0182民初357号
原告：马清涛，1972年9月9日出生，现住公主岭市。
委托代理人：李跃武。
被告：王佰双，现住榆树市。
委托代理人：魏振龙，榆树市市区法律服务所法律工作者。
被告：王伟光，现住榆树市。
委托代理人：魏振龙，榆树市市区法律服务所法律工作者。
原告马清涛与被告王佰双、王伟光买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员赵振田独任审判，公开开庭进行了审理。原告马清涛及其委托代理人李跃武，被告王佰双、王伟光及其二人的委托代理人魏振龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2016年6月4日，被告王佰双与马清涛订立《工程承包合同》，约定原告为被告（甲方）承建位于榆树市区内的榆树市三六五农贸市场的门市房并提供钢结构材料。双方约定：工程为屋面加层钢结构彩版土建，工程需搭建2100平方米；工程简况为：钢结构、彩板土建部分，包工包料（材料入场后甲方验收合格后乙方（原告）施工;款项按实际占地面积计算，共计2100平方米，合计为950495元（施工材料一次性包死，包括土建施工，钢材料款和安装款）；约定钢结构完工后付乙方贰拾万元，土建框架完工后付拾万元，土建完工后付乙方拾万元，剩余款项在竣工验收一个月内给付完毕；工程质量：乙方按甲方指定地点和提供的设计图纸组织施工；后双方备注：规模型号原有10厘米厚复合板变更为810型角13彩钢瓦（厚度0.5毫米下差）玻璃丝棉为10厘米厚，增加价款为叁万捌仟肆佰元整。钢结构全款总计肆拾玖万肆仟叁佰壹拾元整。双方约定如甲方未能按合同约定的时间如期支付工程款，则由甲方承担合同总价款日3%的违约金。双方约定：乙方钢材料进场后，如因甲方原因导致乙方不能正常施工，甲方应全额支付钢结构款。后双方在《工程承包合同书》补充协议中确认，双方结算款（主要为钢结构部分）为494310元。原告按甲方要求履行了自己的义务，但钢结构工程材料款二被告却没有给付。因工程共同的实际发包方为王伟光，王伟光以房屋充抵材料款位未果，因此应与王佰双共同给付材料款并承担违约金。原告请求二被告共同给付工程材料款494310元及违约金148293元。诉讼费由二被告承担。
被告王伟光辩称：1.王佰双与王伟光是代理关系，王佰双为代理人，王伟光为被代理人。在后续工程磋商时，由于王伟光不在榆树，为工程进行，王伟光委托王佰双与马清涛签订合同，王佰双不是合同承受人，不应成为本案主体，假如应承担合同责任，也应由王伟光一人承担。2.王伟光不应支付原告诉求的工程款。合同要求的工程内容主要有三项，即钢构、土建框架、土建部分，其中土建框架和土建部分原告至今未施工。关于钢构部分，钢构的材料是由王伟光在2015年购买，由王伟光通过王成军支付的钢结构款15万元，当时王伟光让马清涛对钢结构进行安装，钢构安装完毕后，王伟光通过王成军向原告支付了安装费11万元（其中2015年10月分三次转账合计10万元，王伟光单独支付原告现金1万元）。在2015年时该钢构就已经完成（2016年6月，我方向原告发出合同文本要约时，钢构工程就已经结束。合同文本中记载的有关钢结构内容，是原告当时的重复书写，并且手书后，原告未签字也未将合同文本寄回要求我方重新确认）。3.合同规定的工期为2016年6月4日至2016年7月25日完工，该工程至今未完工，也未经验收合格，原告不具有工程款请求权。4.合同中未规定钢构全款为493110元，是原告后填写的内容，对我方不具有约束力（我方不持有合同）。5.违约金请求权不成立。由于原告未完工，无法实现竣工验收，我方无义务依约支付价款，我方不承担违约行为。6.该合同内容是我方向原告发出的要约，原告并未在合同中签字做出承诺，我方认为该合同未生效。原告在收到合同内容后，仅实施在原有钢结构上安装檩条的工作，其他工作根本没有进行，也未实际履行合同，所以合同未生效。7.假如合同成立，原告应证明自己具有建设施工资质，否则该合同可能被确认无效。综上，原告的工程款请求权欲成立，须证明双方合同已成立并有效，还须证明自己不存在违约行为，否则应驳回诉讼请求。
被告王佰双辩称：同王伟光答辩意见一致。
经审理查明：2016年6月4日，原告马清涛与被告王伟光的代理人被告王佰双签订一份《工程承包合同书》，约定原告（乙方）为被告（甲方）承建位于榆树市区内的榆树市三六五农贸市场的门市房并提供钢结构材料。双方约定：工程为屋面加层钢结构彩版土建，工程需搭建2100平方米；工程简况为：钢结构、彩板土建部分包工包料（材料入场后甲方验收，合格后乙方施工）。产品计算方式：按实际占地面积计算，共计2100平方米，合计为950495元（施工材料一次性包死，包括土建施工，钢材料价款和安装款）；付款方式约定钢结构完工后付乙方贰拾万元，土建框架完工后付拾万元，土建封闭后付乙方拾万元，剩余款项在竣工验收一个月内给付完毕；工程质量：乙方按甲方指定地点和提供的设计图纸组织施工。后双方第一页备注：规模型号原有10厘米厚复合板变更为810型角13彩钢瓦（厚度0.5㎜下差）网脘玻璃丝棉为10㎝厚，增加价款为叁万捌仟肆佰元整。钢结构全款总计肆拾玖万肆仟叁佰壹拾元整。同时约定如甲方未能按合同约定的时间如期支付工程款，则由甲方承担合同总价款日3%的违约金。第二页备注约定：乙方钢材料进场后，如因甲方原因导致乙方不能正常施工，甲方应全额支付钢结构款；乙方对钢结构施工完工后，如因甲方原因导致乙方不能正常施工，甲方应全额支付钢结构款。后双方于2016年9月11日在《工程承包合同书》补充协议中确认：《工程承包合同书》已实际履行完毕；因施工中甲方原因多次停工、重建、拆毁，双方确认工程合格、最终结算款（主要为钢结构部分）为494310元。原告按甲方要求履行了义务，被告王伟光仅给付原告钢结构工程材料款1万元，其余没有给付。王伟光以其姑姑王艳华和姑父赵俊成的坐落在舒心家园1栋3单元301号房屋充抵原告材料款，2016年9月2日，赵俊成、王艳华与马清涛签订了一份《房屋买卖协议书》，标明房屋总售价为407550元。同日，马清涛为王伟光出具一枚收条，写明收到王伟光材料款407550元。后原告发现该房屋已抵押登记，因此王佰双与马清涛在《工程承包合同书》补充协议中写明：2016年9月11日马清涛与赵俊成、王艳华签订《房屋买卖协议书》用于抵材料款，但因王伟光等隐瞒了房屋已抵押登记的情况，现王佰双承认并与马清涛共同声明该收条作废（马清涛确没有收到407550元材料款）。现原告请求二被告共同给付工程材料款494310元及违约金148293元。诉讼费由二被告承担。
上述事实，有书证、法庭审理笔录为证，作为定案依据。
本院认为，本案《工程承包合同书》及《工程承包合同书》补充协议明确合同已实际履行完毕，最终结算款（主要为钢结构部分）为494310元，所以被告王伟光应给付原告最终结算款为494310元。王伟光以其姑姑王艳华、姑父赵俊成签订《房屋买卖协议书》用于抵材料款，但因隐瞒了房屋已抵押登记的情况，导致该协议未实际履行，王佰双承认并与马清涛共同声明该收条作废（马清涛确没有收到407550元材料款）。所以原告请求被告王伟光给付工程材料款494310元的诉讼请求应予支持。但原告已收到的1万元应予扣减。原告请求被告给付违约金，证据不足，不予保护。被告王佰双接受王伟光的委托与原告签订《工程承包合同书》及《工程承包合同书》补充协议，其结果应由王伟光承受，不应由王佰双承受，所以原告请求被告王佰双共同给付工程材料款的诉讼请求不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百七十四条之规定，判决如下：
一、被告王伟光于本判决生效后立即给付原告材料款484310元；
二、驳回原告马清涛的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理10226元，减半收取5113元，由被告王伟光负担4282元，原告承担831元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省长春市中级人民法院。
代理审判员 赵振田
二〇一七年三月三十日
书 记 员 王肖婧