内蒙古自治区东河区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）包东民初字第1505号
原告蔡林君，男，汉族，现住青山区。
委托代理人王韶宇，系包头市148协调指挥中心第二法律事务所法律工作者（特别授权）。
被告李宏亮，男，汉族，现住包头市东河区。
被告苏艳君，男，回族，现住白云铁矿。
委托代理人青松，系内蒙古鸿威律师事务所律师（特别授权）。
被告詹同胜，男，回族，现住包头市白云鄂博。
被告包钢西北创业建设有限公司
住所内蒙古自治区包头市昆艺术馆包钢河西工业园区
法定代表人郑绪民，系总经理
委托代理人韩仲婷，系包钢西北创业建设有限公司法律顾问
委托代理人金永飞，系包钢西创建设公司土建一分公司副经理。
原告蔡林君诉被告李宏亮、苏艳君、詹同胜、包钢西北创业建设有限公司建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告蔡林君的委托代理人王韶宇，被告李宏亮、苏艳君及委托代理人青松、詹同胜、包钢西北创业建设有限公司的委托代理人韩仲婷、金永飞均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告蔡林君诉称：原告在2012年6月22日与被告李宏亮签订轻承包地处黑柳子乡上被告苏艳君、詹同胜承包，被告包钢西北创业建设有限责任公司土建一分公司挂靠在被告包钢西北创业建设有限公司处承建的包钢210吨焦化厂备煤工程，并依合同已全部履行了义务，并经第一被告验收。原告从签订合同的当天进场至2012年11月7日依合同催要工程款，被告李宏亮、苏艳君、詹同胜以被告包钢西北创业建设有限责任公司土建一分公司所挂靠的被告包钢西北创业建设有限公司处没有划拨工程款为由拒付，原告无奈只得求助法律。请求人民法院依法判令被告李宏亮依约支付工程承包费1260916.4元；判令被告苏艳君、詹同胜、包钢西北创业建设有限公司承担给付工程款的连带责任；诉讼费由被告承担。
被告李宏亮辩称，欠工程款是事实，在2012年4月16日我承包了苏艳君在黑柳子乡210万吨交化厂土建工程，总共工程款3000000元，中途苏艳君给付了1180000元，现还欠我工人工资1210913元，苏艳君还欠我材料款620000元，所以我给付不了原告工程款。
被告苏艳君辩称，关于诉讼请求部分答辩如下，第二被告与原告没有签订任何形式包括口头的协议或者合同，也没有委托任何人和原告签订任何形式的协议和合同。第二被告不是本诉的被诉的主体，因而原告的诉求是没有任何法律和事实依据。关于事实与理由部分答辩如下，第一被告与原告有没有原告所说的轻承包合同被告苏艳君不知道，第一被告于第二被告2012年4月12日口头约定工程价钱以后，第一被告进场开始施工，到了2012年6月12日的时候第一被告不签合同就停工威胁第二被告，迫于工程进度的压力第二被告2012年6月18日于第一被告签订了第一被告起草拟定的工程承包合同。但是第一被告2012年11月7日未履行完全部合同的情况下找各种理由离开了施工工地，第二被告本着讲诚信道德的原则下付清了第一被告工程一次结构的全部工程款，所以根本就没有原告所说的第四被告没有划拨工程款而没有付给被告
被告詹同胜辩称，在2011年11月份第一被告要接我们这个工程，我们和第一被告口头约定价格钢筋750元一吨，木工贴灰面积45元，混凝土25元，达成口头协议后我们才同意第一被告入场，第一被告干到2012年6月15日左右，以价格不合适为由就停工，要求我们和他补签合同，因为种种原因我们就和第一被告定了一个协议，在第一被告进厂期间陆续给付了1281404元，第一被告拿了工程款后，一次结构只干了一部分活，剩余一少部分没有干完，二次结构只干不到十分之一就不干了，诉状所说工程验收合格，到现在这个工程也没有验收过，因为出现了很多质量问题，甲方不给验收，原告起诉我，我和原告没有签过任何合同，所以我不负连带责任。
被告包钢西北创业建设有限公司辩称，我公司下属于包钢西北创业建设公司土建一分公司（协议甲方）与苏艳君（协议乙方）签订《工程承包协议》，协议约定由苏艳君承担我公司的西区焦炉工程中805L（1-16）轴线、805i、805g、805e、805k、805b、805c、805d、805h、805f、805j的施工，工期为2012年4月1日至2012年11月1日共计210天。协议约定：该工程造价（以集团公司工程造价站审核价为准）扣除甲方管理费及税金（工程造价的8.46%）、考核费及甲方提供的各项资源费用，剩余金额为乙方的承包费。双方分别于2013年3月18日、4月12日就该工程进行对账并出具了《关于西区焦炉工程付款说明》（证明二）及《苏艳君在西创建设土建一分公司所承担的西区210万吨焦化工程未完成项目清单》双方均签字认可。2013年3月18日，双方对工程的应付款的计算及已付款项予以确认，甲方应付乙方工程款110.82万元，甲方已支付工程款150.47万元，由此可知甲方已超付乙方39.65万元。之后，2013年4月12日苏艳君、詹同胜就该工程未完项目又签字予以确认，对未完项目的数额双方尚未统计出来，下一步需要双方对该部分具体数额予以确认，应付款中应将该部分扣除。目前暂且对未完项目部分不予考虑，本案所涉工程款根据第二被告认可的暂估预算价计算，我公司已超付工程款近400000元，因此我公司已完全履行了付款义务。原告在诉状中称第一、二、三被告以我公司没有划拨工程款为由拒付其工程款的说法是没有事实依据的。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定，实际施工人以发包人为被告主张权利的，发包人只在欠付工程款的问题，故我公司无需对原告承担付款义务。
经审理查明：被告苏艳君与被告包钢西北创业建设有限公司下属的包钢西北创业建设有限责任公司土建一分公司，在2012年4月份签订了承包包钢西北创业建设有限责任公司土建一分公司在黑柳子乡的西区焦炉工程，工程内容及承包范围为；805L（1-16）轴线、805i、805g、805e、805k、805b、805c、805d、805h、805f、805j。后在2012年6月18日，被告苏艳君又将此部分工程：805L、805e、805i、805j、805k、805c、805s、805d、805b等工程转包给了被告李宏亮。李宏亮又于2012年6月22日，与原告签订的工程承包合同一份。工程地址为：黑柳子，工程名称：包钢210万吨焦化厂工程范围：805L、805e、805i、805j、805k、805c、805s、805d、805b等工程，其中包括，木工、钢筋工等、夜勤的人工费，不包括材料，并约定了承包价格和付款方式。原告从签订合同的当天进场开始施工，在施工过程中被告李宏亮陆续支付原告部分工程承包费，2012年10月2日被告李宏亮给原告出具了一份工程量结算单，内容为：“兹有蔡林君的农民工在包钢210吨焦化厂备煤805L、805e、805i、805j、805k、805c、805s、805d、805b、805h，所做的工程量计算价格2300539元，已付1089623元，现欠1210913元，欠款人李宏亮”。后原告依合同催要工程款，被告李宏亮、苏艳君、詹同胜、以被告包钢西北创业建设有限责任公司土建一分公司所挂靠的被告包钢西北创业建设有限公司处没有划拨工程款为由拒付，原告请求人民法院依法判令被告依约支付工程承包费1260916.4元；判令被告苏艳君、詹同胜、包钢西北创业建设有限公司承担给付工程款的连带责任；诉讼费由被告承担。
另查明，原告在2014年3月3日，提出撤销对被告包钢西北创业建设有限责任公司土建一分公司的起诉。
再查明，在庭审中，原告向法庭提交了两份，在2012年10月8日被告李宏亮与苏艳君签订的协议书，内容为：“经双方协商后，李宏亮工程队古岐彬班组人工费，417400元，特此证明，注明下次付款时必须有古岐彬本人在场方可付款”。同日被告李宏亮与苏艳君又签订了协议书，内容为：“经双方协商后，同意支付古岐彬、肖仁龙、李盛桥班组人工费，800000元整，先回家，请领导给与解决”。此证据并不能证明被告李宏亮、苏艳君与原告蔡林君之间存在协议。
本院认为：被告李宏亮欠原告蔡林君工程承包费1260916.4元的事实清楚，被告对此欠款无异议。有被告包钢西北创业建设有限公司下属的包钢西北创业建设有限责任公司土建一分公司在2012年4月份将合同承包给了被告苏艳君，后被告苏艳君又将此部分工程转包给了被告李宏亮。李宏亮又于2012年6月22日，以一个人名义雇佣并与原告签订的工程承包合同一份。原告从签订合同的当天进场开始施工，在施工过程中被告李宏亮陆续支付原告部分工程承包费，有时被告苏艳君支付原告工程款是在被告李宏亮的同意下才支付的，2012年10月2日被告李宏亮给原告出具了一份工程量结算单是以被告李宏亮个人名义出具的，故被告苏艳君、詹同胜、包钢西北创业建设有限公司不承担其连带责任。以上证据确实、事实清楚，故原告的诉讼请求本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条第二款、第二百六十九条第一款，《中华人民共和国民法通则》第八十四条，第一百零八条的有关规定，判决如下：
被告李宏亮于判决书生效之日起十日之内一次性给付原告蔡林君工程承包费1260916.4元。
二、驳回原告对被告苏艳君、詹同胜、包钢西北创业建设有限公司的起诉。
诉讼费16150元（原告已预付），由被告负担。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于包头市中级人民法院。
申请执行期间为本判决生效后的二年，逾期申请的放弃申请执行权。
审 判 长 杨励滨
人民陪审员 吴建君
人民陪审员 马明甫
二〇一四年三月二十八日
书 记 员 顾晓燕
本判决所引主要法律条款内容：
《中华人民共和国合同法》
第八条第二款：
依法成立的合同，受法律保护。
第二百六十九条第一款：
建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
《中华人民共和国民法通则》
第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。
债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。