上海市青浦区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）青民二（商）初字第1539号
上海市青浦区人民法院
民事判决书
（2014）青民二（商）初字第1539号
原告上海博隆粉体工程有限公司，住所地上海市青浦区。
法定代表人张玲珑，董事长。
委托代理人李辉，上海市雄风律师事务所律师。
被告浙江工信环保科技有限公司，住所地浙江省。
法定代表人郑存良，总经理。
委托代理人章翰青，上海市锦天城律师事务所律师。
原告上海博隆粉体工程有限公司诉被告浙江工信环保科技有限公司定作合同纠纷一案，本院于2014年9月10日立案受理后，依法适用简易程序，由审判员浦雪明独任审判。审理中，被告在提交答辩状期间内对管辖权提出异议，本院经审查后，依法裁定驳回被告对管辖权提出的异议。被告不服本院裁定，上诉于上海市第二中级人民法院，该院经审查后依法裁定驳回被告上诉，维持本院裁定。本案于2015年4月17日公开开庭进行了审理，原告委托代理人李辉、被告委托代理人章翰青到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告上海博隆粉体工程有限公司诉称：2011年11月9日，原、被告签订名为买卖实为定作加工的《硅胶类颗粒气力输送系统买卖合同》一份，随后在2012年11月27日签订补充合同一份。根据上述合同约定，被告委托原告加工制造硅胶类颗粒气力输送系统一套，合同价款为人民币202万元（注：本文以下所涉种均为人民币），付款方式为预付款总金额的10%，通知卖方时再付20%，发货前支付60%，留10%作为质保金，一年内付清，交货时间为2012年12月30号前。同时补充合同约定，被告要求在原合同的基础上增加一套增补系统，价款为265，000元，交货时间为2013年1月31日前。合同签订后，被告于2012年1月20日支付10%的预付款202，000元，原告即进行生产制作，并在合同约定的交货期限前完成加工，等待被告通知发货，但被告迟迟不发出交货通知，经多次与被告交涉，被告要求延期发货，原告只得将加工的设备搁置仓库存放。2014年5月6日，被告发出传真，告知原告预计2014年8月提货，届时，被告又未发出交货通知。原告已按约履行了加工义务，但被告一再违约给原告造成巨大的经济损失。据此，要求判令被告按约履行加工合同；判令被告立即支付原告加工费2，083，000元。
被告浙江工信环保科技有限公司辩称：原、被告先后签订相互独立的二份合同，即使法院将二份合同一并审理，也不代表将二份合同项下的标的混同审理；第一份合同，被告虽已履行，也向原告支付了10%，但合同余款的付款条件尚未成就；第二份合同约定的10%的预付款，被告至今未向原告支付，故该合同实际未履行，故不同意原告的诉讼请求。
经开庭审理查明：2011年11月9日，原、被告签订《硅胶类颗粒气力输送系统买卖合同》一份，合同约定，标的物为硅胶类颗粒气力输送系统；产地为上海；制造商为原告；数量为一整套系统；供货内容（见技术附件）；质量要求按照国家标准规范验收，技术及设计制造标准详见技术附件；合同价款202万元；付款及交货：预付款为总金额的10%，通知卖方时再支付20%，发货前支付60%，留10%作为质保金，一年内付清；交货地点：浙江温州平阳县万全镇万全轻工业基地，交货时间2012年12月30日之前，预留2-3个月时间给予卖方备货时间，卖方接到通知后，卖方再发货；运输：卖方负责所有供货设备运输到现场，所有运费及运输保险由卖方自行负担；验收：买方应在货到后30日内，确定验收日期，并提前15日通知卖方，卖方应委派人员参加验收。如果买方逾期仍未进行验收，视为已完成验收。安装调试：卖方应在接到买方开始安装调试的通知后2日内派现场施工代表去现场进行系统设备的安装指导与调试指导，质量保证期限自完成对全部设备的最后验收之日起12个月等；合同的变更及解除：双方协商一致，可变更或解除合同，变更或解除合同应采用书面形式等。同时合同的技术附件约定：本技术附件适用于被告的硅胶类颗粒气力输送系统，本技术附件是系统设计、设备及材料的制造、车间检验、验收、供货、包装运输及现场服务的相关技术说明，买方为被告，卖方为原告，设计院为赛鼎工程有限公司，同时约定了相关技术要求等。合同签订后，被告于2012年1月20日向原告支付合同约定的设备预付款202，000元。原告也着手进行设备的加工制造。
2012年11月27日，原、被告再次签订《硅胶类颗粒气力输送增补系统买卖合同》一份。合同约定：标的物为硅胶类颗粒气力输送系统；产地为上海；制造商为原告；数量为一整套增补系统；供货内容见附件一；质量要求按照国家标准规范验收，技术及设计制造标准详见主技术附件；合同价款为265，000元；付款及交货：预付款总金额的10%，通知卖方时再支付20%，发货前支付60%，留10%作为质保金，一年内付清；交货地点为浙江温州平阳县万全镇万全轻工业基地；交货时间2013年1月31日之前，预留4个月时间给予卖方备货时间，卖方接到通知后，卖方再发货；运输：卖方负责所有供货设备运输到现场，所有运费及运输保险由卖方自行负担；验收：买方应在货到后30日内，确定验收日期，并提前15日通知卖方，卖方应委派人员参加验收。如果买方逾期仍未进行验收，视为已完成验收。安装调试：卖方应在接到买方开始安装调试的通知后2日内派现场施工代表去现场进行系统设备的安装指导与调试指导，质量保证期限自完成对全部设备的最后验收之日起12个月等；合同的变更及解除：双方协商一致，可变更或解除合同，变更或解除合同应采用书面形式等。
上述合同签订后，原告根据技术附件的要求按约为被告加工制作上述设备，但被告既未向原告支付加工费，也未通知原告发货。
本案审理中，原告表示，合同签订后，原告已按合同约定的履行了加工义务，并将设备加工完成，但被告除支付了第一合同项下10%的预付款外，其余加工费未曾支付。加工完成后，原告曾多次向被告提出，要求将设备提供给被告，但被告始终以项目正在启动中，资金短缺等为由，要求原告暂缓供货，双方几经协商，被告曾于2014年5月6日向原告发出传真函件，告知原告预计2014年8月提货，并提供传真函件复印件一份。届时，被告又未通知原告要求发货。被告表示，根据合同约定，第一份合同，被告虽支付10%的预付款，但若设备开始加工，须在被告通知原告并另支付20%的加工费后，原告才进行加工，但原告在未收到20%的加工费及被告通知的情况下进行加工，故被告的付款条件尚未成就。第二份合同，原告在未收到10%的预付款的情况下进行加工，合同实际尚未履行，故不同意支付原告加工费，对于原告提供预计2014年8月提货的传真函复印件，认为，该传真是复印件且也无被告方的签名，故不予确认。
以上查明的事实，有原、被告的陈述及当事人提供的买卖合同二份、技术附件等为证，并经当庭举证、质证，本院予以确认。
根据庭审确认的事实，本院认为，原、被告先后签订的关于“硅胶类颗粒气力输送系统”及“硅胶类颗粒气力输送增补系统”的二份名为买卖合同，实为定作合同性质的合同，是双方当事人的真实意思表示，合同的内容也是符合国家的有关政策、法律，是有效的民事行为，双方均应按约履行各自的义务。合同签订后，原告按约在合同约定的交付期限内完成了加工义务，但被告迟迟未要求原告供货，也未支付原告加工费，侵犯了原告的合法权益，被告理应及时要求原告供货并支付相应的加工费。被告抗辩以未支付原告第一份合同项下的第二笔20%的加工费，系未通知原告备货加工，原告自行加工生产，故被告的付款条件未成就；对于第二份合同未支付任何加工费，故该份合同实际尚未履行，被告无须支付加工费。对于被告的上述意见，缺乏足够的事实和法律依据，本院不予采信。原告根据合同约定的期限，在被告违约不支付相应加工费的前提下进行设备的加工并无不当。由于被告的原因，致原告已加工的设备长期堆放在仓库中，侵犯了原告的合法权益，被告理应及时收货并支付相应的款项，故对于原告的诉讼请求，本院应予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十三条的规定，判决如下：
一、被告浙江工信环保科技有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告上海博隆粉体工程有限公司加工费2，083，000元。
二、原告上海博隆粉体工程有限公司在收到被告浙江工信环保科技有限公司上述加工费2，083，000元后的三十日内将本案系争的二份合同项下的硅胶类颗粒气力输送系统一整套设备及硅胶类颗粒气力输送增补系统一整套设备提供给被告。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费23，464元，减半收取计11，732元，由被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
审判员 浦雪明
二〇一五年五月八日
书记员 周 莹
审判员 浦雪明
二〇一五年五月八日
书记员 周 莹
附：相关法律条文
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿经济损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对于支付报酬的期限没有约定或约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
二、《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。