上海市青浦区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）青民三（民）初字第1400号
原告徐怀虎，男，1972年12月25日出生，汉族。
委托代理人陈晓华，上海众律律师事务所律师。
委托代理人吴烨丰，上海众律律师事务所律师。
被告上海永诺实业有限公司。
法定代表人熊远明，总经理。
委托代理人陈国成，男，在上海永诺实业有限公司工作。
原告徐怀虎诉被告上海永诺实业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年4月14日立案受理后依法由审判员邵霞适用简易程序独任审理。原告提出财产保全申请，本院依法审查后作出保全裁定。本案于2014年5月27日第一次公开开庭进行了审理，原告委托代理人陈晓华、吴烨丰，被告委托代理人陈国成到庭参加诉讼。因案情比较复杂，本案依法转为普通程序，本院依法组成合议庭进行审理。本案于2015年6月11日第二次公开开庭进行了审理，原告委托代理人陈晓华，被告委托代理人陈国成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告徐怀虎诉称：2013年7月，被告将本市航头镇沪南公路x号永宏楼度假村外墙脚手架工程发包给原告施工，7月下旬，原告组织人员进场施工。2013年8月16日，为明确双方权利义务，原被告双方签署了一份《合同书》。双方约定原告提供搭设外墙脚手架材料、人工等，工程量为32，000平米，每平米按照人民币（以下币种均为人民币）53元计算工程款，并约定付款方式。原告于2013年8月20日交纳了脚手架工程保证金20，000元。合同签订后，原告按照合同约定组织人员搭设脚手架，而被告并没有履行合同义务。直至2013年11月30日，在原告催促下，双方同意不再继续履行《合同书》，并就脚手架工程款、赔偿款进行结算，双方确认包含押金、租赁费、人工费等共计355，000元，并承诺2013年12月底前付清。然而被告在协议签订后再次违约，给原告造成了较大经济损失。为此原告诉于本院，请求：1、判令被告支付结算款355，000元；2、判令被告支付相应利息，以355，000元为基数，从起诉之日起至判决生效之日止按照银行同期贷款利率6.5%计算利息。本案诉讼费被告承担。
被告上海永诺实业有限公司辩称：被告与原告没有发生过任何合同往来，也没有接收过起诉书上的保证金。至于原告提供的《合同书》，合同相对人并不是本案被告，所盖公章也不是被告公司。朱卯根曾就涉案工程找过被告，在被告提出要求朱卯根提供工程相关审批手续未果时，被告明确告知朱卯根不会接涉案工程。因此，被告与原告间并无合同关系，不同意原告要求被告支付相应费用的请求。
经法庭审理查明，被告于2014年1月19日报警，称“2013年12月18日发现有人私刻其单位（上海永诺实业有限公司）的图章并与他人签署合同，故来所报案”，但相关部门至今未就此立案。
原告认为其与被告间有工程合同关系而被告未按约支付工程款故而提起诉讼。
以上查明的事实，由原、被告的陈述，报警单等证据予以证实，并经庭审质证，本院予以确认。
审理中，双方当事人对双方间是否存在施工合同关系存在争议。原告坚持认为其签订的《合同书》的相对人为被告，被告应承担付款义务。为此，原告提供：1、《合同书》，该份协议上盖有“上海永诺实业有限公司”、“上海永诺实业有限公司永宏楼度假村项目部专用章”字样的章，协议的甲方为上海永诺实业有限公司永宏楼度假村项目部，并由朱卯根在甲方处签字；2、保证金20，000元的《收条》以及原告转账支付的凭证，收条上盖有“上海永诺实业有限公司上海永宏楼度假村项目专用章仅限工程资料用”字样的章并有朱卯根签字，凭证上的收款帐号为朱卯根指定；3、《上海永诺实业有限公司承建的永宏楼度假村项目停工赔偿费用﹤架子班﹥》，该份材料盖有“上海永诺实业有限公司上海永宏楼度假村项目专用章仅限工程资料用”字样的章，并有朱卯根签字；4、《建筑工程施工合同》两份，合同的承包人写为上海永诺实业有限公司，盖有“上海永诺实业有限公司”字样的公章，朱克芳在承包人处签字，工程名称为上海永宏度假村；5、朱卯根于2014年1月10日出具的《证明》一份，载明“本人与卢进安、岳玉兵、赵中明、徐怀虎、程吉胜等所签署的合同、结算单等均代表上海永诺实业有限公司、永宏楼度假村项目部工地负责人所签署”。
被告认为证据1、2、3、4，认为均不是被告出具，收款帐号也不是被告的，证据1上的公章也不是被告的，但坚持不对公章真伪进行鉴定。对证据5不予认可，认为朱卯根曾向被告出具承诺书，表示未经被告同意冒用被告名义对外承接工程业务。为此，被告提供：1、朱卯根、朱克芳出具的《承诺书》一份，载明“本人朱卯根郑重承诺，由于我自己内部人员朱克芳擅自在上海市浦东新区航头镇沪南公路x号永宏楼度假村的工程中。现因本人与朱克芳的违规违法操作（并擅自私刻上海永诺实业有限公司公章一枚和永宏度假村项目合同专用章）给上海永诺实业有限公司造成经济和名誉上损失。现我朱卯根声明并承诺，所有与该工程的业务和对外的经济活动与上海永诺实业有限公司无关。并所有的债权债务由我朱卯根和朱克芳一并承担。若产生法律纠纷和经济赔偿与上海永诺实业有限公司无关，都由我朱卯根和朱克芳承担”；2、朱卯根于2013年12月22日出具的《承诺书》一份，载明“本人朱卯根承诺由朱克芳内部承包给朱卯根的上海市浦东新区航头镇（沪南公路x号）的永宏楼度假村工程所有债权债务与上海市永诺实业有限公司无关，所有债权债务由朱克芳、朱卯根承担”。
原告对《承诺书》不予认可，认为若朱卯根确实冒用被告公司名义承接工程，被告早应报案。原告坚持认为自己提供的证据足以形成证据链，足以让原告认为与其签订合同的相对方是被告，坚持不对公章进行鉴定。
根据庭审查明的事实，本院认为，在一方当事人提出的合同相对人否认双方间存在合同关系时，提出该项主张的一方当事人应就其主张提供证据予以证实。本案中，原告据以主张其与被告存在施工合同关系的合同书上虽有“上海永诺实业有限公司永宏楼度假村项目部专用章”字样的合同章，但原告并未提供被告曾在涉案工程以外的他处使用过该章；朱卯根虽在协议书上签字且另外对原告出具材料，但并无证据证实朱卯根可以对外代表或受到被告委托以被告名义签订合同；原告未能说明除朱卯根、朱克芳以外接触过被告的其他人员，双方当事人均表示找不到朱卯根或者朱克芳，而又提供朱卯根或朱克芳向双方各自出具的内容相反的材料，本院无法确认上述两份材料是否确实为朱卯根或朱克芳本人出具，也无法判断内容相反的原因；原告未能举证证实朱卯根或朱克芳的行为足以让人相信两人可以代表或代理被告；涉案工程的合同书上盖有的“上海永诺实业有限公司”字样的公章，该份公章若为被告的公章而可能证实双方间存在合同关系的情况下，原告坚持不进行鉴定，由此产生的法律后果由其自行承担。
综上，本院认为，合同相对人是被告的事实应由原告举证，现有证据不足以证明这一点，故对原告要求被告承担相应责任的诉求不予支持。原告可依照其与朱卯根或者朱克芳之间的约定，向上述人员主张自己的合法权益。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十八条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、原告徐怀虎要求被告上海永诺实业有限公司支付结算款355，000元的诉讼请求不予支持；
二、原告徐怀虎要求被告上海永诺实业有限公司支付相应利息的诉讼请求不予支持。
本案受理费6，625元，保全费2，295元，由原告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
审 判 长 邵 霞
人民陪审员 俞逸辉
人民陪审员 蔡锦珠
二〇一五年六月二十五日
书 记 员 赵晓霞
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国合同法》
第四十八条行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。
……
二、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提供的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。