安徽省休宁县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）休民一初字第00272号原告：江金桂，男，1967年2月15日出生，汉族，木工，住安徽省。原告：钱德才，男，1975年9月25日出生，汉族，钢筋工，住安徽省广德县。委托代理人：江金桂，男，1967年2月15日出生，汉族，木工，住安徽省。原告：余国庭，男，1965年2月2日出生，汉族，泥瓦工，住安徽省巢湖市居巢区，现住安徽省休宁县。委托代理人：吴建筑，安徽久安律师事务所律师。被告：安徽江峰建筑工程有限责任公司黄山分公司，住所地安徽省黄山市屯溪区屯光镇财政所土地所计生委办公楼301室。负责人：杨生杰。委托代理人：程伟，安徽萝宁律师事务所律师。被告：安徽江峰建筑工程有限责任公司，住所地安徽省巢湖市光明老年公寓有限责任公司内。法定代表人：陈邦喜。原告江金桂、钱德才、余国庭诉被告安徽江峰建筑工程有限责任公司黄山分公司、安徽江峰建筑工程有限责任公司建设工程合同纠纷一案，本院于2015年5月20日立案受理。依法由审判员刘良民适用简易程序，于2015年6月17日公开开庭进行了审理。原告江金桂、余国庭，原告钱德才的委托代理人江金桂，原告余国庭的委托代理人吴建筑到庭参加诉讼。被告安徽江峰建筑工程有限责任公司黄山分公司、安徽江峰建筑工程有限责任公司经传票传唤无正当理由未到庭。本案现已审理终结。江金桂、钱德才、余国庭诉称：安徽江峰建筑工程有限责任公司黄山分公司承包了休宁县紫光科技工业园1号、2号宿舍工程项目，将其中的木工、泥瓦工、钢筋工发包给江金桂、钱德才、余国庭，双方于2014年12月19日签订协议。安徽江峰建筑工程有限责任公司黄山分公司收取余国庭泥瓦工保证金50000元、钱德才钢筋工保证金10000元。到2014年年底，因拖欠农民工工资，经休宁县人社局劳动监察大队调解，双方达成协议，应付木工工资82403元，现付72000元；应付泥瓦工工资107083元，现付100000元；应付钢筋工工资26800元，现付26800元。年后多次催问何时复工、催讨欠款均无果。根据双方协议，如在施工中因甲方（安徽江峰建筑工程有限责任公司黄山分公司）材料和别的原因造成的停工，甲方应付给乙方工人每天100元补偿，一星期内不能开工，给乙方结清工程款，木工模板另外作价给甲方。现已停工数月，自愿放弃补偿请求，要求结清工程款、退回保证金、木工模板作价给甲方。请法院判令：1、解除原告与被告之间签订的施工班组施工协议；2、被告退还给原告保证金60000元；3、被告给付原告木工模板作价款70000元；4、被告支付原告工程承包款17486元；5、被告承担本案诉讼费。原告为证明自己的主张，向本院提供如下证据：证据一，三原告身份证复印件，证明原告诉讼主体资格。证据二，二被告企业基本信息查询情况，证明被告诉讼主体资格。证据三，施工班组施工协议，证明被告与原告存在工程承包关系，被告违约停工时应结清工程款，木工模板应作价给被告。证据四，收条，证明被告收到泥瓦工保证金50000元的事实。证据五，承诺书、收条、工资花名册三份复印件，复印自休宁县劳动监察大队，证明被告与三位原告认可的工程款分别为木工82403元、泥瓦工107083元、钢筋工26800元，经过劳动监察大队处理，除已支付的，尚欠木工10403元、泥瓦工7083元。证据六，视频电子数据，证明工地停工现状及原因是被告造成的停工。证据七，收据四份，模板买来的价格总额是106950元。证据八，证明一份，证明钱德才交纳钢筋工保证金10000元，出具的证明人杨建龙是在工地上管材料的。原告所举证据，本院经审查，除证据七不予认定外，其他证据予以认定。经审理查明：安徽江峰建筑工程有限责任公司承建休宁县紫光科技工业园1号、2号宿舍工程后，于2014年12月19日，由安徽江峰建筑工程有限责任公司黄山分公司负责人亦是该项目负责人杨生杰，以安徽江峰建筑工程有限责任公司黄山分公司紫光科技有限公司项目部名义，与江金桂、钱德才、余国庭签订《施工班组施工协议》一份，将木工、泥瓦工、钢筋工发包给江金桂、钱德才、余国庭。协议约定如在施工中因甲方（安徽江峰建筑工程有限责任公司黄山分公司）材料和别的原因造成的停工，甲方应付给乙方工人每天100元补偿，一星期内不能开工，给乙方结清工程款，木工模板另外作价给甲方。施工中，杨生杰收取余国庭泥瓦工保证金50000元、项目部材料员杨建龙收取钱德才钢筋工保证金10000元。后因项目部原因停工，拖欠的农民工工资，经休宁县劳动监察大队调解，应付江金桂木工工资82403元，已付72000元，尚欠10403元；应付余国庭泥瓦工工资107083元，已付100000元，尚欠7083元；应付钱德才钢筋工工资26800元，已付26800元。后工程一直不能复工、三原告催讨欠款无果，诉至本院。另查明：2015年6月23日，杨生杰委托安徽萝宁律师事务所律师程伟参加诉讼后，本院于2015年7月17日召集原告进行调解，双方达成调解解决纠纷的意向，因杨生杰不履行付款义务未果。本院认为：2014年12月19日，杨生杰代表安徽江峰建筑工程有限责任公司黄山分公司紫光科技有限公司项目部，与江金桂、钱德才、余国庭签订《施工班组施工协议》，系双方真实意思表示，应当按照协议履行。但工程停工后迟迟不能复工，现原告要求解除该协议，本院予以支持。所欠工程款已经有关部门解决时确认，故原告要求给付拖欠的工程款及保证金，本院予以支持。原告主张木工模板作价，虽协议有约定，但双方未能就价款进行协商，木工模板可由原告自己拆回，对其给付作价款的要求，本院不予支持。企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。故本案应由安徽江峰建筑工程有限责任公司承担相应的民事责任。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第〈四〉项、第九十七条、第一百零九条，《中华人民共和国民法通则》第四十三条、第一百三十四条第一款第〈四〉项、〈七〉项，《中华人民共和国公司法》第十四条的规定，判决如下：一、解除原告江金桂、钱德才、余国庭2014年12月19日与被告安徽江峰建筑工程有限责任公司签订的《施工班组施工协议》；二、被告安徽江峰建筑工程有限责任公司在判决生效后10日内返还原告余国庭泥瓦工保证金50000元、原告钱德才钢筋工保证金10000元；三、被告安徽江峰建筑工程有限责任公司在判决生效后10日内给付原告江金桂木工款10403元、原告余国庭泥瓦工款7083元；四、驳回原告的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3250元，减半收取1625元，由被告安徽江峰建筑工程有限责任公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省黄山市中级人民法院。对财产案件提起上诉的，应在递交上诉状之日起7日内，按照不服一审判决部分的上诉请求交纳案件受理费，否则按自动放弃上诉处理。申请执行的期间为二年。审判员刘良民二〇一五年八月五日书记员祝丽红（代）附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民法通则》第四十三条企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。第一百三十四条承担民事责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）修理、重作、更换；（七）赔偿损失；…《中华人民共和国公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。