福建省厦门市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）闽02民终4989号
上诉人（原审被告、反诉原告）：厦门旭海工艺品有限公司，住所地福建省厦门市海沧区海沧街道坪埕西路29号401单元。
法定代表人：傅怀阳，执行董事。
委托诉讼代理人：赖健斌、梁衍清，福建世礼律师事务所律师。
被上诉人（原审原告、反诉被告）:深圳市龙华区福城鸿达五金经营部（原名称为深圳市龙华新区观澜鸿达五金经营部），住所地广东省深圳市龙华区福城街道观光路1466-7。
经营者：李爱鸿，男，1966年12月4日，住湖南省舞钢市。
委托诉讼代理人：郑希恺，福建诚百邦律师事务所律师。
上诉人厦门旭海工艺品有限公司（以下简称旭海公司）与被上诉人深圳市龙华区福城鸿达五金经营部(以下简称鸿达五金经营部)买卖合同纠纷一案，不服福建省厦门市海沧区人民法院（2017）闽0205民初603号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。
上诉人旭海公司上诉请求：1、撤销一审判决第一、二项，改判驳回被上诉人全部诉讼请求；2、撤销一审判决第四项，改判支持上诉人全部反诉请求；3本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实与理由：1、鸿达五金经营部迟延交付货物，旭海公司有权解除合同、拒付货款，并有权索赔违约金。2、鸿达五金经营部一审第二项诉求为要求旭海公司提货、并支付扣除玻璃瓶彩绘成本15926.4元，但一审却判决鸿达五金经营部按照《成本采购单》约定的蜂蜜色产品进行上色后交付，并在第二项判决上诉人旭海公司对该交付货物以《成本采购单》予以收货。该判决已超出鸿达五金经营部的诉讼请求，且旭海公司付款条件未成就，应予以纠正。
被上诉人鸿达五金经营部答辩称：1、关于被上诉人是否应向上诉人支付违约金的问题，被上诉人认为，被上诉人无违约，无需向上诉人支付任何违约金。2、关于上诉人是否有权解除合同的问题，被上诉人认为，上诉人无权要求解除合同。3、关于上诉人是否有权拒绝被上诉人交付货物的问题，被上诉人认为，上诉人无权拒绝。4、关于一审判决判令被上诉人将货物交付至上诉人营业场所是否合法的问题，被上诉人认为合法。5、上诉人是否应当在交货后3日内向被上诉人支付货款的问题，被上诉人认为，上诉人应当在交货后3日内向被上诉人支付货款，一审判决合法有据。6、关于一审判决是否超出诉讼请求范围的问题，被上诉人认为，一审判决并未超出诉讼请求范围。
鸿达五金经营部向一审法院提起诉讼请求：1、判令旭海公司立即向鸿达五金经营部提取编号STD3453的成品采购单中产品编号XY0200S的带合金香水瓶塞玻璃瓶564件（包括：金色瓶身搭配金色瓶塞的180件、粉色瓶身搭配银色瓶塞的120件、银色瓶身搭配银色瓶塞的144件以及混色瓶身搭配金色瓶塞的120件）以及产品编号XY0204S的带合金香水瓶塞玻璃瓶576件（包括金色瓶身搭配金色瓶塞的192件、粉色瓶身搭配银色瓶塞的120件、银色瓶身搭配银色瓶塞的144件、混色瓶身搭配金色瓶塞的120件），并向鸿达五金经营部支付前述货物的货款26077.2元；2、判令旭海公司立即向鸿达五金经营部提取编号STD3453的成品采购单中产品编号XY0200S的带金色合金香水瓶塞的瓶身未着色玻璃瓶144件、产品编号XYS0256S的带金色合金香水瓶塞的瓶身未着色玻璃瓶144件、产品编号XY0264S的带金色合金香水瓶塞的瓶身未着色玻璃瓶144件、产品编号XY0201S的带金色合金香水瓶塞的瓶身未着色玻璃瓶144件、产品编号XY0204S的带金色合金香水瓶塞的瓶身未着色玻璃瓶144件，并向鸿达五金经营部支付前述货物的货款15926.4元；3、判令旭海公司赔偿鸿达五金经营部因旭海公司未提取编号STD3453的成品采购单中剩余产品所遭受的仓储损失，仓储损失计算为：日租金0.2元/平方米，每日租金为1.8元，从起诉之日起至实际提取完毕全部货物之日止；4、判令旭海公司赔偿鸿达五金经营部因旭海公司未及时支付货款所遭受的利息损失，利息损失以货款42003.6为基数，自起诉之日起计算至旭海公司支付完毕前述货款之日止，按照同期银行贷款利率；5、判令旭海公司承担本案诉讼费用。
旭海公司向一审法院提出反诉请求：1、解除STD3453《成品采购单》中产品编号XY0200S的带合金香水瓶玻璃瓶564件（包括：金色瓶身搭配金色瓶塞的180件、粉色瓶身搭配银色瓶塞的120件、银色瓶身搭配银色瓶塞的144件以及混色瓶身搭配金色瓶塞的120件）以及产品编号XY0204S的带合金香水瓶塞玻璃瓶576件（包括金色瓶身搭配金色瓶塞的192件、粉色瓶身搭配银色瓶塞的120件、银色瓶身搭配银色瓶塞的144件、混色瓶身搭配金色瓶塞的120件）；2、判令鸿达五金经营部支付旭海公司代垫的运费500元；3、判令鸿达五金经营部向旭海公司支付迟延违约金77710.05元（自2016年2月7日之日起，以26077.2元为基数，按每日1%计算至2016年12月1日为77710.05元）；4、判令鸿达五金经营部向旭海公司支付订单取消违约金13038.6元；5、判令鸿达五金经营部承担本诉及反诉诉讼费用。
一审法院认定事实：2016年1月4日，旭海公司与鸿达五金经营部通过之前的往来电子邮件订立采购单号STD3453《成品采购单》，合同约定的主要内容有：旭海公司根据承接的客户订单，以《成品采购单》的形式向鸿达五金经营部下放生产订单、要求、价格等在《成品采购单》中标明，鸿达五金经营部必须按照旭海公司要求生产产品外，还应当根据本合同质量保障条款承担质量保证责任；鸿达五金经营部接受订单，双方应按本合同及《成品采购单》上的条款履行，如《成品采购单》上的有关条款与本合同相抵触的，以《成品采购单》上的条款为准；鸿达五金经营部在接到采购单后七日内，按订单的色样和模种复出两套生产确认样交给旭海公司确认，旭海公司应盖章确认一套返还鸿达五金经营部，一套留底供旭海公司验货对样使用；质量保障条款为鸿达五金经营部应保证其生产的产品能通过旭海公司客户的最终验收，订单生产完成后，因鸿达五金经营部质量原因导致需要重新验货的，由此产生的费用，旭海公司根据具体情况从订单总货款中扣除；交货日期为2016年1月20日，交货地点为鸿达五金经营部按旭海公司在《成品采购单》上注明的交货时间和交货地点向旭海公司交货，鸿达五金经营部承担从工厂至厦门市指定交货地点的运输费用，鸿达五金经营部延迟交货的每延迟1天按《成品采购单》上的货款总金额的1%计付延迟违约金，如因鸿达五金经营部延迟交货导致旭海公司客户取消订单或索赔的，旭海公司有权取消与鸿达五金经营部的订单，拒绝支付货款，除此之外，鸿达五金经营部应按合同第八条承担违约责任，并赔偿旭海公司因此所受的其他损失，包括客户索赔费、诉讼费用、律师费用等；付款为鸿达五金经营部须在交货后的15天内开具有效的出口专用增值税发票送至旭海公司，旭海公司须在鸿达五金经营部交货（即为货物的装船期）后45天内付清相关款项，旭海公司无故拖延货款的，每延迟1天按拖欠货款的1%支付延迟违约金给鸿达五金经营部，如鸿达五金经营部的该订单发生违约、索赔等未清事宜，旭海公司有权暂时扣发其后订单的应付货款，待订单处理完毕后，再付清暂扣款项；从鸿达五金经营部接单之日起，非经双方协商一致，任何一方均不得无故取消订单，无故取消订单者应按合同第八条承担违约责任，如系旭海公司无故取消订单的，除承担违约责任外，如系鸿达五金经营部已采购货物、进行生产的，旭海公司还应赔偿鸿达五金经营部的货物损失，如系鸿达五金经营部无故取消订单的，或系鸿达五金经营部原因，导致旭海公司依照本合同取消订单的，鸿达五金经营部除承担违约责任外，还应赔偿旭海公司因此所承受的损失；第八条“违约责任”为任何一方不履行或不完全履行本合同的，即构成违约，违约方应向守约方一次性支付订单总金额40%的违约金，对违约造成的损失赔偿还有其他约定的，违约方还应按该约定承担相应的赔偿责任；本合同生效后，双方达成的生产订单及就履行合同及订单所产生的往来信函、传真、电子邮件等，均为本合同之补充，与本合同有同等法律效力；本合同所指客户索赔款，系指因鸿达五金经营部在履行合同及订单过程中存在问题，旭海公司客户向旭海公司提出索赔，旭海公司为此向客户支付的款项，双方均同意以旭海公司客户向旭海公司提出的索赔文件，及旭海公司为此向客户支付的款项数额，作为客户索赔数额的直接确认依据等条款。
2016年1月4日，旭海公司通过电子邮件向鸿达五金经营部发送了五份《成品采购单》，订购如下产品：1、产品编号XY0200S，品名：合金香水瓶塞+玻璃瓶，单价为人民币25.3元/件，净额：17912.4元，箱数：59箱，共计708件；包装规格要求：每件产品瓶子用双层气泡纸包裹，合金部分用双层气泡纸包裹后再用硬纸片包裹（客人特别注明合金部分一定要保护好，不能碰伤），6件产品蛋隔包装后入一五层瓦楞内盒（内盒上下各放一保利龙片），12件产品入一五层瓦楞外箱；此款产品香水瓶5个颜色，包括：（1）金色180pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共15箱；（2）粉色120pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共10箱；（3）银色144pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共12箱；（4）混色120pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共10箱；（5）蜂蜜色144pcs瓶身，按客人提供的颜色，共12箱。2、产品编号XYS0256S，品名：合金香水瓶塞+玻璃瓶，单价为人民币23.6元/件，净额：16708.8元，箱数：59箱，共计708件；包装规格要求：每件产品瓶子用双层气泡纸包裹，合金部分用双层气泡纸包裹后再用硬纸片包裹（客人特别注明合金部分一定要保护好，不能碰伤），6件产品蛋隔包装后入一五层瓦楞内盒（内盒上下各放一保利龙片），12件产品入一五层瓦楞外箱；此款产品香水瓶5个颜色，包括：（1）金色180pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共15箱；（2）粉色120pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共10箱；（3）银色144pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共12箱；（4）混色120pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共10箱；（5）蜂蜜色144pcs瓶身，按客人提供的颜色，共12箱。3、产品编号XY0264S，品名：合金香水瓶塞+玻璃瓶，单价为人民币19.4元/件，净额：14899.2元，箱数：32箱，共计768件；包装规格要求：每件产品瓶子用双层气泡纸包裹，合金部分用双层气泡纸包裹后再用硬纸片包裹（客人特别注明合金部分一定要保护好，不能碰伤），6件产品蛋隔包装后入一五层瓦楞内盒（内盒上下各放一保利龙片），24件产品入一五层瓦楞外箱；此款产品香水瓶5个颜色，包括：（1）金色192pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共8箱；（2）粉色120pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共5箱；（3）银色192pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共8箱；（4）混色120pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共5箱；（5）蜂蜜色144pcs瓶身，按客人提供的颜色，共6箱。4、产品编号XY0201S，品名：合金香水瓶塞+玻璃瓶，单价为人民币23.8元/件，净额：17136元，箱数：32箱，共计768件；包装规格要求：每件产品瓶子用双层气泡纸包裹，合金部分用双层气泡纸包裹后再用硬纸片包裹（客人特别注明合金部分一定要保护好，不能碰伤），6件产品蛋隔包装后入一五层瓦楞内盒（内盒上下各放一保利龙片），24件产品入一五层瓦楞外箱；此款产品香水瓶5个颜色，包括：（1）金色192pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共8箱；（2）粉色120pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共5箱；（3）银色144pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共6箱；（4）混色120pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共5箱；（5）蜂蜜色144pcs瓶身，按客人提供的颜色，共6箱。5、产品编号XY0204S，品名：合金香水瓶塞+玻璃瓶，单价为人民币20.5元/件，净额：14760元，箱数：30箱，共计720件；包装规格要求：每件产品瓶子用双层气泡纸包裹，合金部分用双层气泡纸包裹后再用硬纸片包裹（客人特别注明合金部分一定要保护好，不能碰伤），6件产品蛋隔包装后入一五层瓦楞内盒（内盒上下各放一保利龙片），24件产品入一五层瓦楞外箱；此款产品香水瓶5个颜色，包括：（1）金色192pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共8箱；（2）粉色120pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共5箱；（3）银色144pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共6箱；（4）混色120pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共5箱；（5）蜂蜜色144pcs瓶身，按客人提供的颜色，共6箱。
2016年1月18日，旭海公司向鸿达五金经营部通知其客户确认蜂蜜色瓶身搭配金色合金盖子，要求鸿达五金经营部尽快生产，并要求寄出金色香水瓶各二套、蜂蜜色香水瓶各二套、合金盖子总的三种颜色各二套样品。鸿达五金经营部于当日向旭海公司寄出香水瓶样品。2016年1月21日，旭海公司向鸿达五金经营部发邮件：“客人已全部确定四款颜色香水瓶，金色、银色、粉色及蜂蜜色，请尽快生产，关于蜂蜜色香水瓶，客人觉得颜色不对，这款产品可以先不出，等到颜色确认再发货，因此订单客人是要赶他们2月份的展会，不能延期，请务必帮忙在1月底出货，否则客人会取消订单，请知悉。”2016年1月29日，旭海公司发邮件通知鸿达五金经营部，来得及完成的产品先行出货，来不及完成的产品等待旭海公司通知交货，并要求鸿达五金经营部提供要出货的产品包装图片给旭海公司确认。
2016年1月31日，鸿达五金经营部向旭海公司交付产品有：1、产品编号XYS0256S订单中的合金香水瓶塞+玻璃瓶576件，包括：（1）金色180pcs瓶身搭配金色合金瓶塞；（2）粉色120pcs瓶身搭配银色合金瓶塞；（3）银色144pcs瓶身搭配银色合金瓶塞；（4）混色120pcs瓶身搭配金色合金瓶塞。2、产品编号XY0264S订单中的合金香水瓶塞+玻璃瓶576件，包括：（1）金色192pcs瓶身搭配金色合金瓶塞；（2）粉色120pcs瓶身搭配银色合金瓶塞；（3）银色192pcs瓶身搭配银色合金瓶塞；（4）混色120pcs瓶身搭配金色合金瓶塞。3、产品编号XY0201S订单中的合金香水瓶塞+玻璃瓶564件，包括：（1）金色192pcs瓶身搭配金色合金瓶塞；（2）粉色120pcs瓶身搭配银色合金瓶塞；（3）银色144pcs瓶身搭配银色合金瓶塞；（4）混色120pcs瓶身搭配金色合金瓶塞。后旭海公司支付了此部分货款。
2016年2月23日，旭海公司向鸿达五金经营部发邮件：“烦请帮忙确认STD3453剩余货号最快的完成时间，并请提供装箱明细。”2016年6月28日，旭海公司向鸿达五金经营部发邮件：“关于STD3545订单，我们从年后也一直在追客人，基本上隔个两、三天就会邮件追客人，但客人一直都不回复，甚至电话都不接，所以我们一直没办法确认给贵司出货；现在我们也还在继续追踪客人，还请耐心等待下，如果到7月15日我们还未得到客人回复，我们会同贵司协商处理；发生这样的事情，是我们大家都不想的，我认为我们双方在这事上都有一定的责任，客人一直不确认蜂蜜色导致所有款式的蜂蜜色未能继续生产、无法出货，这应该是我司的责任，但有两款款式，是因为贵司的玻璃工厂在生产时出现问题，导致客人交货期已到但玻璃瓶还在路上，最终无法按客人要求出货，客人的销售期是有特定的时间，交期的延误影响了客人的销售计划，这或许是客人一直没确认出货的原因，请再等半个月的时间，我们在想办法联系客人看看。”2016年12月1日下午，旭海公司向鸿达五金经营部发邮件：“因为贵司交期延期，错过客人销售期，导致客人不要货物，这是贵司的责任。我司应承担的也就是未确认颜色给贵司的蜂蜜色款，且应扣除其中的彩绘成本和包装人工成本。请尽快确认相应的成本给我司，我们会及时安排我司应承担的费用给贵司。”当日傍晚，鸿达五金经营部发邮件回复旭海公司：“费用明细为XY0201S144*23.8=3427.2、XY0264S144*19.4=2793.6、XY0256S144*23.6=3398.4、XY0200S144*25.3=3643.2、XY0204S144*20.5=2952，合计16214.4元，扣除每个产品每个产品玻璃效果和包装人工成本0.8元，要付给我司16214.4-576=15638.4元。”随后，旭海公司邮件回复鸿达五金经营部：“此订单的条款是货送厦门指定地址，此批货物需要送到我司，所以请将包装人工成本增加进去，只须扣除玻璃彩绘成本；另外，上次出货，我司林小姐代垫送堆场费用520元，请从货款中抵扣；收到货物后，我们会及时安排付款。”
在本案庭审中，旭海公司与鸿达五金经营部确认上述五份订单中尚未履行的货物有：1、产品编号XY0200S订单中的金色180pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共15箱（180件）、粉色120pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共10箱（120件）、银色144pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共12箱（144件）、混色120pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共10箱（120件）、蜂蜜色144pcs瓶身搭配金色合金瓶塞12箱（144件）；2、产品编号XY0256S订单中的蜂蜜色144pcs瓶身搭配金色合金瓶塞12箱（144件）；3、产品编号XY0264S订单中的蜂蜜色144pcs瓶身搭配金色合金瓶塞6箱（144件）；4、产品编号XY0201S订单中的蜂蜜色144pcs瓶身搭配金色合金瓶塞6箱（144件）；5、产品编号XY0204S的金色192pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共8箱（192件）、粉色120pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共5箱（120件）、银色144pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共6箱（144件）、混色120pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共5箱（120件）、蜂蜜色144pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共6箱（144件）。
一审法院认为，本案系买卖合同纠纷。旭海公司与鸿达五金经营部之间订立的采购单号STD3453《成品采购单》及产品编号XY0200S、产品编号XYS0256S、产品编号XY0264S、产品编号XY0201S、产品编号XY0204S的五份产品订单，系双方当事人的真实意思表示，为有效合同，双方均应当按照法律的规定和合同的约定享有并履行各自的权利和义务。
关于产品编号XY0200S订单中的金色180pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共15箱（180件）、粉色120pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共10箱（120件）、银色144pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共12箱（144件）、混色120pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共10箱（120件）和产品编号XY0204S的金色192pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共8箱（192件）、粉色120pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共5箱（120件）、银色144pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共6箱（144件）、混色120pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共5箱（120件）双方是否继续履行的问题。本院认为，产品订单中载明的交货期限为2016年1月20日，在订立合同后至2016年1月20日期间，旭海公司并未向鸿达五金经营部确认香水瓶产品颜色和下达生产指示，致使鸿达五金经营部无法进行订单货品生产，在采购单约定的交货期限无法交货的责任应由旭海公司承担。2016年1月21日，旭海公司向鸿达五金经营部确认大部分香水瓶产品颜色并下达生产相应货品指示，并未给予鸿达五金经营部合理的生产时间，在鸿达五金经营部表示无法于2016年1月底全部出货的情况下，旭海公司通知鸿达五金经营部对来得及完成的产品先行出货，来不及完成的产品等待交货通知，旭海公司于2016年2月23日还向鸿达五金经营部发邮件询问剩余订单产品的完工时间，故鸿达五金经营部未能于2016年1月底至2016年2月初向旭海公司交付此部分货物，并不构成违约。现鸿达五金经营部要求继续履行此部分货物，具有合同依据，依法予以支持。旭海公司反诉要求解除此部分货物的合同、鸿达五金经营部向旭海公司支付迟延违约金77710.05元和支付订单取消违约金13038.6元，无合同和法律依据，一审法院不予支持。
关于产品编号XY0200S订单中的蜂蜜色144pcs瓶身搭配金色合金瓶塞12箱（144件）、产品编号XY0256S订单中的蜂蜜色144pcs瓶身搭配金色合金瓶塞12箱（144件）、产品编号XY0264S订单中的蜂蜜色144pcs瓶身搭配金色合金瓶塞6箱（144件）、产品编号XY0201S订单中的蜂蜜色144pcs瓶身搭配金色合金瓶塞6箱（144件）、产品编号XY0204S订单中的蜂蜜色144pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共6箱（144件）双方是否继续履行的问题。一审法院认为，合同订立后，在鸿达五金经营部已经提供给旭海公司的此款香水瓶身、瓶塞样品的情况下，旭海公司一直未向鸿达五金经营部下达此款香水瓶身的着色生产指示，致使此部分货物未能实际履行，责任在于旭海公司。双方对此部分香水瓶身搭配金色合金瓶塞未持有异议，一审法院予以确认。五份订单中约定的此款香水瓶身颜色为蜂蜜色，虽然旭海公司要求鸿达五金经营部就此款未着色香水瓶身扣除彩绘成本和包装人工成本进行报价，鸿达五金经营部在报价后，旭海公司并未对该报价予以认可。鸿达五金经营部主张交付此款未着色香水瓶身，旭海公司未予以认可，本案亦无证据证明双方已就此款香水瓶身颜色的变更达成一致意见，故鸿达五金经营部应按照订单约定的蜂蜜色香水瓶身搭配金色合金瓶塞成件履行此部分货物的交货义务。
关于交货地点、仓储损失、运输费用问题。一审法院认为，双方订单约定的交货地点为鸿达五金经营部按旭海公司在《成品采购单》上注明的交货时间和交货地点向旭海公司交货，鸿达五金经营部承担从工厂至厦门市指定交货地点的运输费用。在旭海公司未依约明示交货地点的情况下，鸿达五金经营部将货物送至旭海公司于厦门市海沧区海沧街道坪埕西路29号营业场所并不构成违约，旭海公司反诉要求鸿达五金经营部支付代垫运费500元，无合同依据，依法不予支持。对上述未交付货物，旭海公司并未明确指定交货地点，按照双方的交易习惯，旭海公司营业场所可以作为交货地点。鸿达五金经营部在接到旭海公司要求交付剩余货物的通知邮件后，并未将剩余订单货物送至旭海公司营业场所。依照合同约定，上述未交付货物的仓储费用、运输费用均属于鸿达五金经营部产品成本范围，鸿达五金经营部本诉要求旭海公司支付上述货物的仓储损失和旭海公司自提上述货物，无合同和法律依据，依法不予支持。
根据双方合同约定，双方履约顺序为先交货后付款，故鸿达五金经营部应当依约向旭海公司先行交付上述剩余货物，旭海公司方履行付款义务。鸿达五金经营部本诉要求旭海公司赔偿鸿达五金经营部因旭海公司未及时支付货款所遭受的利息损失，于法无据，一审法院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第六十二条、第七十七条、第一百三十条、第一百三十一条、第一百三十六条、第一百三十九条、第一百四十一条、第一百五十六条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，一审法院于2017年8月10日作出如下判决：一、深圳市龙华新区观澜鸿达五金经营部应于本判决生效之日起十五日内向厦门旭海工艺品有限公司交付如下货物：1、产品编号XY0200S订单中的金色180pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共15箱（180件）、粉色120pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共10箱（120件）、银色144pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共12箱（144件）、混色120pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共10箱（120件）、蜂蜜色144pcs瓶身搭配金色合金瓶塞12箱（144件）；2、产品编号XY0256S订单中的蜂蜜色144pcs瓶身搭配金色合金瓶塞12箱（144件）；3、产品编号XY0264S订单中的蜂蜜色144pcs瓶身搭配金色合金瓶塞6箱（144件）；4、产品编号XY0201S订单中的蜂蜜色144pcs瓶身搭配金色合金瓶塞6箱（144件）；5、产品编号XY0204S的金色192pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共8箱（192件）、粉色120pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共5箱（120件）、银色144pcs瓶身搭配银色合金瓶塞共6箱（144件）、混色120pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共5箱（120件）、蜂蜜色144pcs瓶身搭配金色合金瓶塞共6箱（144件）。交货地点为厦门旭海工艺品有限公司营业地址福建省厦门市海沧区海沧街道坪埕西路29号；
二、对深圳市龙华新区观澜鸿达五金经营部交付的上述货物，厦门旭海工艺品有限公司应于交货当日予以收货，并自收货之日起三日内支付给深圳市龙华新区观澜鸿达五金经营部货款42291.6元；三、驳回深圳市龙华新区观澜鸿达五金经营部本诉的其余诉讼请求；四、驳回厦门旭海工艺品有限公司全部反诉诉讼请求。
双方当事人在二审均未提交新的证据。
经审理查明一审认定的事实属实，本院予以确认。
本院认为，1、本案所涉及的买卖合同系双方当事人的真实意思表示，内容形式合法，未违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效；2、依据查明的事实，旭海公司并未及时向鸿达五金经营部确认产品颜色及下达生产指示，亦未给予鸿达五金经营部合理的生产时间，故旭海公司要求解除合同并支付迟延违约金的反诉请求没有事实和法律依据，一审对此认定正确；3、由于旭海公司并未指定交货地点，一审判令鸿达五金经营部送货至旭海公司经营场所并无不当，先交货后付款的履行方式亦符合本案讼争合同约定。综上，上诉人旭海公司的上诉理由不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费2938元，由上诉人旭海公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 孙 仲
审判员 林 勤
审判员 陈 杰
二〇一八年三月十二日
书记员 陈玉梅
附：相关的法律规定：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；