云浮市云城区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）云城法民二初字第365号
原告云浮市恒建商品混凝土有限公司，住所地：云浮市云城区
法定代表人阮杰明。
委托代理人赵勇，广东广鑫律师事务所律师。
委托代理人余婉雯，广东广鑫律师事务所实习律师。
被告江苏省华建建设股份有限公司，住所地：江苏省扬州市。
法定代表人陆金龙，董事长。
委托代理人陈祥林、张前进，该公司员工。
原告云浮市恒建商品混凝土有限公司（以下简称恒建公司）诉被告江苏省华建建设股份有限公司（以下简称华建公司）买卖合同纠纷一案，本院于2015年7月23日立案受理后，依法组成合议庭，于2015年10月26日公开开庭进行了审理。原告恒建公司的委托代理人赵勇及余婉雯、被告华建公司的委托代理人陈祥林及张前进到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告恒建公司诉称：2011年7月31日，被告下属江苏省华建建设股份有限公司珠海分公司因建设云浮恒大城工程需要，与原告签订了一份《购销合同》，约定向原告订购C25等强度等级的商品混凝土5万m3(以最终工程实际需要数量为准，不同等级要求的具体数量依工程施工需要�定）;商品混凝土根据各种强度及不同坍落度的标准价格计价；付款方式为，混凝土货款按每3000m3结算一次，达到结算方量后，珠海分公司在2天内支付原告该次方量混凝土货款的85%，余下15%混凝土货款将在下一次结算的同时全部支付给原告，如此类推，直至本合同约定范围结束，如珠海分公司停止供货10天，则应在最后一次供货之日起12天内付清所欠原告的全部混凝土货款。合同还约定了珠海分公司不按期支付货款，超过十天，每逾期一天，珠海分公司须按拖欠数额的万分之四向原告支付违约金等内容。当日，珠海分公司与原告还签订了一份补充合同对混凝土价格作了变更。合同签订后，原告依照约定从2011年8月1起至2014年1月4日，分批次将混凝土运到约定的施工地交给珠海分公司使用，原告、珠海分公司分别在《恒大城工程混凝土货款对账单》上签名盖章确认混凝土的送货日期、施工部位、强度等级、坍落度、方量及金额等内容。经双方结算，原告供给珠海分公司混凝土合共58995.5m3，总货款金额为18314833.2元，珠海分公司尚欠原告900000元货款未支付。按照《购销合同》上述付款条款的约定，珠海分公司应在2014年1月16日前付清全部拖欠货款。原告经多次催收未果。原告认为，珠海分公司的行为违反了《中华人民共和国合同法》的规定，已构成违约。根据上述《购销合同》约定，珠海分公司应立即支付上述拖欠货款及支付从2014年1月17日开始至清偿日止的违约金给原告。依据《公司法》第十四条规定，珠海分公司不具有法人资格，故其民事责任由华建公司承担。据此，原告请求：1、判令被告立即归还拖欠货款900000元给原告，并以900000元为本金从2014年1月17日起至还清日止按每天万分之四支付违约金给原告（暂计至2015年6月10�止违约金为183600元）;2、本案诉讼费用由被告负担。
原告恒建公司为证明其主张，向本院提供证据如下：
1、营业执照、组织机构代码证，证明原告的主体资格。
2、法人证明书、法人身份证，证明内容与证据1一致。
3、购销合同，证明2011年7月31日，被告下属江苏省华建建设股份有限公司珠海分公司因建设云浮恒大城工程需要，与原告签订一份《购销合同》，合同对双方的权利、义务作了详细约定，之后双方还签订一份补充合同对混凝土价格作了变更。
4、补充合同，证明内容与证据3一致。
5、调价通知书，证明内容与证据3一致。
6、工程混凝土货款�账单，证明原告供给珠海分公司混凝土合共58995.5m3,总货款金额为18314833.2元，珠海分公司尚欠原告900000元货款未支付；2014年1月17日起至2015年6月10日珠海分公司应向原告支付违约金183600元。
7、混凝土使用情况明细，证明内容与证据6一致。
8、付款情况明细表，证明内容与证据6一致。
9、违约金计算表，证明内容与证据6一致。
10、机读档案登记资料，证明被告的主体资格。
被告华建公司辩称：1、根据答辩人与被答辩人签订的《购销合同》第一、三、八条等约定，被答辩人提供的商品混凝土质量必须符合国家有关标准、规范，供方应承担因质量引起的直接经济责任，如供方违约，则依法承担由此导致需方直接经济�失的责任。2、因被答辩人提供的梁板标准养护试件达不到设计要求，导致答辩人总包施工的云浮恒大城13#楼、14#楼、15#楼于2013年5月8日被云浮市建设工程质量监督站停工，停工时间7天，造成人员误工、机械台班闲置、脚手架闲置等直接经济损共266333元；复工前，质监站委托云浮市建设工程质量检测站进行现场回弹检测，每个回弹点收取检测费200元，30个点共收取检测费6000元。根据《购销合同》约定以上直接经济损失皆应由被答辩人承担。3、根据答辩人与恒大地产集团云浮有限公司签订的《施工合同》第一部分协议书第四条第（四）款（第16页）、通用条款第25.1、25.2、25.6、25.17等条款（第27-29页）约定，因工程材料不合格所发生的费用由答辩人承担，由此造成延误的工期不予顺延，并需承担竣工工期延误每天1%的违约金；节点工期延误每天万分之五的违约金；�合格材料总价的2倍违约金；质量安全10万元违约金等。因被答辩人供应材料不合格致使工程被停工是造成合同约定节点工期和竣工日期延误的重要原因，因此，被答辩人应该在责任范围内承担相关损失。因答辩人与建设单位的工程最终结算尚未完成，故无法确定被答辩人应承担违约金的准确金额，答辩人因此扣留被答辩人部分材料尾款。答辩人保留向被答辩人追讨各项损失的权利。
被告华建公司为证明其主张，向本院提供证据如下：
1、购销合同，证明双方签订《购销合同》及双方的主要合同权利和义务。
2、建设工程质量停工通知书、砼回弹记录表、复工通知书，证明因被答辩人提供的标准养护试件试验结果不合格导致工程于2013年5月8日停工，停工期间质量监督部门进行�弹检测(共检测30个点），检测合格后于5月14日复工，停工时间为7天。
3、广东云浮恒大城主体11-19#号楼及配套工程（标段一）施工合同，证明答辩人与工程建设方关于材料不合格和工期延误等违约责任的约定,由于被答辩人提供的材料不合格导致答辩人工期延误等直接经济损失。
4、停工损失索赔资料，证明因被答辩人原因导致工程停工，致使答辩人产生工人误工、设备闲置等停工损失。
经审理查明：2011年7月31日，原告恒建公司（供方）与江苏省华建建设股份有限公司珠海分公司（需方）签订一份《购销合同》，约定：一、产品名称、规格、质量。1、需方因位于云浮恒大城工程需要，向供方订购C25等强度等级的商品混凝土共计5万m3(以最终工程实际需要数量为准，不同等级�求的具体数量依工程施工需要再定）。……2、供方提供的商品混凝土质量必须符合国家有关标准、规范。……六、产品试件的制作及送质监部门检验。……2、标准养护试件由供方负责在现场取样制作，并保证该工程应制作试件不少于30%数量有监理单位见证。双方同意送供方试验室进行标准养护。到龄期后送回需方工地，由需方送市质检站进行检测，同条件养护试件由需方进行制作和养护，试件送检费由送检方负责。……七、付款方式。1、双方在履行合同过程中，混凝土货款按每3000m3结算一次，达到结算方量后，需方在2天内支付供方该次方量混凝土货款的85%，余下15%混凝土货款将在下一次结算的同时全部支付给供方，如此类推，直至本合同约定�围结束。2、如需方停止供货10天，则应在最后一次供货之日起12天内付清所欠供方的全部混凝土货款。八、违约责任。……3、需方不按期支付商品混凝土货款，从超过两天的次日起，供方有权停止供货给需方。超过十天，每逾期一天，需方须按拖欠数额的万分之四向供方支付违约金。供方同时有权可到工地阻止施工，一切所造成建设商或发展商的损失由需方负责。……合同还对双方的其他权利、义务作了详细约定。双方均在合同上盖公章。
合同签订后，原告恒建公司从2011年8月11日至2014年1月2日期间，多次为江苏省华建建设股份有限公司珠海分公司供应混凝土。双方经多次对帐，最后确认原告恒建公司共供货18314833.2元，已收取货款17414833.2元，江苏省华建建设股份有限公司珠海分公司尚欠货款900000元。
2013年5月8日，云浮市建设工程质量监督站向被告华建公司发出一份《建设工程质量停工通知书》（质监（2013)停字第02号），载明：“你单份施工的云浮恒大城11-19#住宅、1#地下室工程，经检查发现：1、15#楼十五层墙柱、十六层梁板标准养护试件试验结果为19.4Mpa、22.0Mpa,达不到C25的设计要求；2、14#楼十四层墙柱、十五层梁板标准养护试件试验结果为23.4Mpa、23.2Mpa，达不到C25的设计要求；3、13#楼十五层墙柱、十六层梁板标准养护试件试验结果为24.5Mpa、23.5Mpa，达不到C25的设计要求。上述问题可能对工程结构的安全性和耐久性产生不良影响，现责成你单位停止云浮恒大城11-19#住宅、1#地下室工程13#楼、14#楼、15#楼的下一步的施工。以上向题必须尽快提出处理方案，并报我站备案。质量问题处理完毕，经各�任单位验收合格后，才能进行下一步的施工。”2013年5月14日，上述问题经云浮市建设工程质量监督站进行现场回弹检测，同意复工。
本院认为：原、被告之间的买卖关系合法有效，由此而形成的债权、债务应受法律保护。江苏省华建建设股份有限公司珠海分公司向原告恒建公司购买混凝土拖欠货款900000元属实，有《购销合同》、《对账单》等为凭，事实清楚，证据确凿充分，本院予以确认。债务应当清偿。按照《购销合同》约定，如需方停止供货10天，则应在最后一次供货之日起12天内付清所欠供方的全部混凝土货款。本案供货的最后日期是2014年1月2日，江苏省华建建设股份有限公司珠海分公司应在12天内付清所欠货款，但江苏省华建建设股份有限公司珠海分公司未及时支付，已构成违约，应承担继续履行、赔偿损失等违约责任。因江苏省华建建设股份有限公司珠海分公司是被告恒建公司的分支机构，根据《中华人民共和国公司法》第十四条规定：“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。”被告恒建公司应对本案债务承担清偿责任。故原告恒建公司请求被告华建公司支付尚欠货款900000元，合理合法，本院予以支持。按照《购销合同》约定，需方逾期付款超过十天，每逾期一天，按拖欠数额的万分之四向供方支付违约金。因此，原告恒建公司请求被告华建公司从2014年1月17日起至付清款日止按每天万分之四支付违约金，理由成立，本院予以支持。被告华建公司抗辩认为，原告恒建公司提供的梁板�准养护试件达不到设计要求，导致其停工、机械闲置等损失。由于被告华建公司未提供其损失依据，也未向本院提出反诉，本院不予合并审理，被告华建公司可另循法律途径解决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
被告江苏省华建建设股份有限公司应在本判决发生法律效力之日起十五日内支付拖欠货款900000元及违约金（违约金从2014年1月17日起至付清款日止按每日万分之四计算）给原告云浮市恒建商品混凝土有限公司。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费14552元（该款原告云浮市恒建商品混凝土有限公司已预交），由被告江苏省华建建设股份有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省云浮市中级人民法院。
审 判 长 林 燕
代理审判员 杨清岚
人民陪审员 刘伯云
二〇一六年一月十二日
书 记 员 邓伟静